拖欠工程款的法律责任如何规定
来源:互联网 时间: 2023-12-06 09:47:54 291 人看过

一、拖欠工程款的法律责任如何规定

拖欠工程款有以下法律责任:

1.违约责任,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任;

2.发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人有权请求解除建设工程施工合同。

二、拖欠工程款的诉讼时效

工程欠款诉讼时效是三年,自纠纷产生之日起计算。

拖欠工程款的起诉属于民事诉讼,因此拖欠工程款的起诉程序只要符合《民事诉讼法》即可。也就是说只要将起诉书提交人民法院,人民法院立案受理了,起诉程序就完成了。

三、拖欠工程款可不可以顺延工期

1.拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告。

2.对方提供适当担保的,应当恢复履行。顺延工期后,对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,视为以自己的行为表明不履行主要债务,中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期赔偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 17:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 拖欠工程款纠纷的管辖法院如何确定法律规定是怎样的
    拖欠工程款纠纷的管辖法院,根据有关法律规定是因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。履行地点不明确,给付货币的,在接受给付一方的所在地履行,其他标的在履行义务一方的所在地履行。一、如何确定技术合同协议履行地技术合同履行地有约定的从约定,没有约定的按照法律规定确定。根据《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第十八条规定,合同约定履行地点的,以约定履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同,交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定履行地的,由被告住所地人民法院管辖。二、股权转让纠纷的管辖法院是哪个法院辖。根据《民事诉讼法》第二十三条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或
    2023-06-20
    368人看过
  • 拖欠工程款的法律规定有哪些,拖欠工程款多久可以起诉
    拖欠工程款的法律规定包括有,工程款要优先支付、保护实际施工人、拖欠工程款的利息按约定计算等;拖欠工程款2年以内可以起诉,自知道挥着应当知道存在拖欠行为之日起计算。一、拖欠工程款的法律规定有哪些拖欠工程款的法律规定有:1.工程款优先支付的规定。2.不及时竣工验收情况下工程造价结算款的确定。3.实际施工人的保护。4.拖欠工程款的利息计算。最高法解释第十七条:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行同期同类贷款利息计息。二、拖欠工程款多久可以起诉拖欠工程款3年内可以起诉。拖欠太久的工程款,承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。三、拖欠工程款可以找哪个部门拖欠工程款可以找以下这些部门:1.可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖
    2022-07-15
    467人看过
  • 刑法如何规定信用卡欠款的责任
    信用卡透支在五千元以上的,可以认定为信用卡诈骗罪要鉴定的行为。而五千元以内的,属于民事问题,银行可以起诉你尽快还款。而且信用卡透支的利息很高,长期不退的,会积存到额度很快,便可以追究相应的刑事责任。而根据我国相关法律规定,恶意透支信用卡达1万元,已构成刑事犯罪。信用卡诈骗多少金额为立案标准进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动1、数额较大:在五千元以上不满五万元2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大
    2023-07-01
    308人看过
  • 法律规定:如何处置拖欠工资的工头
    一、法律规定:如何处置拖欠工资的工头工地老板拖欠工资的,到当地劳动行政部门投诉,由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金:(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;(三)安排加班不支付加班费的;(四)解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。二、工头拖欠工资没有证据怎么办工头拖欠工资的,如果当事人没有证据,按以下方式处理:1.当事人应当先收集证据,包括聊天记录、在工地工作
    2023-07-22
    212人看过
  • 拖欠工程款如何进行法律追索
    一、工拖欠工程款如何进行法律追索拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。二、拖欠工程款的诉讼时效工程欠款诉讼时效是三年,自纠纷产生之日起计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、如何防止工程款拖欠预防拖欠工程款的方式:1.可以要求负有支付工程款的一方支付一定数额的垫资,作为工程的保障;2.双方应当签订书面劳动
    2023-07-04
    64人看过
  • 确定施工人欠付工程款的法律责任归属
    实际施工人以违法分包人、转包人为被告要求支付工程款的,法院不得依职权追加发包人为共同被告;实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的,应当追加违法分包人或转包人作为共同被告参加诉讼,发包人在其欠付违法分包人或转包人工程款范围内承担连带责任。发包人以其未欠付工程款为由提出抗辩的,应当对此承担举证责任。建筑施工合同无效如何取得工程款1、施工合同无效工程款的取得方式是:施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。2、法律依据:根据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格
    2023-07-18
    428人看过
  • 建筑工程法律法规对于工程款是如何规定的?
    一、建筑工程法律法规对于工程款是如何规定的(一)建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定,及时拨付工程款项。(二)发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建筑工程工程款支付方式有哪些1、直接支付至承包人的指定账户。发包人将工程款支付至承包人的指定账户,无论是转账、现金汇款还是使用票据,对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。2、支付给承包人的有关人员。发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。除了实际施工人以外,承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也
    2024-04-02
    65人看过
  • 如何对拖欠的工程款进行法律起诉程序
    一、如何对拖欠的工程款进行法律起诉程序如下对拖欠的工程款进行法律起诉程序:1.准确选择被告,在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人。包括一人或几人作为被告;2.提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本;3.根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉提交相应的材料;4.立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;5.当事人在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月,还需要延长的,报请上级人民法院批准。二、工程欠款纠纷证据有哪些工程欠款纠纷证据如下:1.证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查
    2023-05-18
    209人看过
  • 如何认定童工,雇佣童工的法律责任是如何规定的
    一、怎么认定童工童工是指未满16周岁,与单位或者个人发生劳动关系,从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年儿童。国家明令禁止使用童工。公司不应使用或支持使用符合上述定义的童工。如果发现有儿童从事符合上述童工定义的工作,公司应建立、纪录、保留旨在救济这些儿童的政策和措施,并将其向员工及利益相关方有效传达。公司还应给这些儿童提供足够支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。公司应该建立、记录、维持国际劳工组织第146号建议条款所涉及的旨在推广针对儿童及符合当地义务教育法规年龄规定或正在就学中的青少年教育的政策和措施,并将其向员工及利益相关方有效传达。公司所采取的政策和措施还应包括一些具体的方法来确保在上课时间杜绝使用儿童或青少年工人的现象。另外这些儿童和青少年工人每日交通(工作地点与学校之间)、上课和工作所有时间加起来不超过十小时。无论工作地点内外,公司不得将儿童或青少年工人置于
    2023-03-25
    128人看过
  • 如何确定拖欠工资的举证责任
    一、如何确定拖欠工资的举证责任如下确定拖欠工资的举证责任:由用人单位进行举证。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者名字以及签字,并保存两年以上备查。劳动者只需举证证明已履行劳动义务即可,而对用人单位未支付工资事实不负举证责任。《劳动争议调解仲裁法》第三十九条当事人提供的证据经查证属实的,仲裁庭应当将其作为认定事实的根据。劳动者无法提供由用人单位掌握管理的与仲裁请求有关的证据,仲裁庭可以要求用人单位在指定期限内提供。用人单位在指定期限内不提供的,应当承担不利后果。二、拖欠工资多久属于违法工资拖欠三十天是违法的。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第四十八条国家
    2023-09-12
    76人看过
  • 民法典规定欠款不还的法律责任
    最新民法典规定,如果借款人欠钱不还,应按照法律法规以及合同约定,在还清本金的情况下,支付利息以及产生的逾期利息。借款人依旧拒绝偿还的,贷款人可以向法院提出民事诉讼。法院经审理确有借款事实存在的,判决借款人予以偿还。如果借款人依旧坚决不予执行,贷款方可申请法院强制执行借款人财产,那么借款人很可能会被列入失信被执行人名单。欠钱不还会被拘留吗欠钱不还不一定会被拘留。法院判决后,义务人有能力执行而不执行的,会被拘留、罚款,情况严重的也会构成犯罪。如果确实没有履行能力,法院会给与一定的宽限期。但是如果是有能力执行法院的判处而故意不执行的情况下,公安机关可能会对其采取行政拘留,同时进行强制执行其名下的财产。民法典关于欠钱不还怎么处理对于欠钱不还的,可以双方协商或者找第三方调解,人民调解委员会调解、也可申请仲裁,未约定仲裁的可以直接向有管辖权的人民法院起诉。债务人借钱不还的,债权人可以要求债务人承担违约
    2023-07-01
    325人看过
  • 单位拖欠工程款,应该承担哪些法律责任
    目前,我国建筑领域的企业和人员太多,市场竞争激烈。为能顺利拿下项目,施工企业在施工单位、业主、发包等方面往往处于被动地位,工程欠款问题在所难免。但甲方工程款不到位,也会引发施工企业与材料供应商、劳务分包商或农民工之间的欠款纠纷,导致施工企业诉讼纠纷。拖欠工程款的法律责任主要表现在民事责任:一、发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人有权请求解除建设工程施工合同;二、建设工程施工合同无效或者解除。已完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款。初次验收不合格,修复合格的,也应当按照约定支付工程款,但承包人应当承担相应的修复费用,但修复后仍不合格的,发包人不得支付工程款;承包人可根据合同约定及实际情况主张违约金、逾期付款利息、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料及构件积压等实际损失。单位拖欠工程款怎么办单位拖欠工程款的,可以
    2023-08-07
    410人看过
  • 工程转包法律责任被我国法律如何规范
    一、工程转包法律责任被我国法律如何规范法律对工程转包法律责任的规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、工程分包和转包有何不同1.主体不同,转包发生在总承包人和转承包人之间;分包则
    2023-07-06
    416人看过
  • 工程款拖欠时,如何寻求法律帮助?
    主要程序有:1、准确选择被告;2、证据资料必须充分;3、准确合理的诉讼请求。拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求提出的。所以为保障诉讼后利益的最大化,当事人提起拖欠承包工程款诉讼请求时,尽量同时提出拖欠承包工程款优先受偿权这一请求。如何预防拖欠工程款要预防发包人拖欠工程款,需要从以下要点入手:1、正式与发包人签订承包合同之前,要对发包人进行深入调查和了解。主要从发包人是否有资金能力、商业诚信入手,也可以关注其以往是否发生过拖欠工程款的事件纠纷,以及其是否有被起诉的情况。2、正式签订承包合同时,要对合同的条款进行深入研究了解,可以聘请律师审核合同。可以从工程价款支付方式、付款的安排、逾期付款时的违约金等方面入手。《最高法院关于建设工程价款优先受偿问题的批复》第四条建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
    2023-07-07
    171人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 拖欠工资的法律责任有哪些拖欠工资如何定性法律责任
      江西在线咨询 2022-04-19
      “拖欠”是指用人单位无正当理由超过规定的工资发放时间而未付给劳动者工资的行为。下列情况不属于“拖欠工资”: (一)用人单位遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因,无法正常支付工资; (二)用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响,在征得本单位工会同意后,可暂时延期支付劳动者工资,延期时间的最长限制,可由各省、自治区、直辖市劳动保障行政部门根据各地情况确定。其他情况的拖欠工资均属无故拖欠。克扣和
    • 工程款拖欠要承担的法律责任
      浙江在线咨询 2021-11-17
      目前,我国建筑领域的企业和人员太多,市场竞争激烈。为能顺利拿下项目,施工企业在施工单位、业主、发包等方面往往处于被动地位,工程欠款问题在所难免。但甲方工程款不到位,也会引发施工企业与材料供应商、劳务分包商或农民工之间的欠款纠纷,导致施工企业诉讼纠纷。拖欠工程款的法律责任主要表现在民事责任:一、发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人有权请求解除建
    • 拖欠工程欠款纠纷律师费如何收费,法律是如何规定的
      安徽在线咨询 2024-10-05
      专业分析: 一、按件收费 一般无财产争议性质的案件,比如仅解除婚姻关系的离婚案件、抚养权争取案件,都是采取按件收费的标准进行的,根据不同的案情收费一般在5000—20000。 二、计时收费 一般在律师提供前期咨询服务的时候都是计时收费的,根据咨询案件类型不同、复杂程度不同,一般收费是200—500元一小时。 三、按标的额收费 案件存在财产争议的,一般以诉讼标的为基础,按比例收取律师费。 1.争议标
    • 拖欠工程款的法律规定有哪些,工程款拖欠怎么办
      贵州在线咨询 2024-08-30
      发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的,需结合之前的工作通过法院主张权利。二,实现不战以屈人之兵的效果。如果没有法院的生效判决,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后。4、以存在变更或增项为由拒不支付。施工人在主张工程款时,出现拖欠工程款的情况不同、很多拖欠工程款的案件是由于违反分包和非法转包造成的,法律均有明确规定。3。2。例如。1:关于质量和工期延误问题:“增项款应与进度款同时支付
    • 政府拖欠工程款如何办,法律是什么规定
      台湾在线咨询 2024-10-05
      1、可以通过向法院起诉要求还款,法院会依法做出判决,胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。 2、法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。 《行政诉讼法》第十二条人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼: (一)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不