装修公司超期要赔偿吗
来源:互联网 时间: 2021-08-28 22:43:15 348 人看过

一、装修公司超期要赔偿吗

装修公司工程延期,应当按照双方约定的违约条款来申请赔偿。

二、签订装修合同要注意哪些方面

1、签订装修合同,竟然没有公章;

在装修房屋中,会有各种需要装修公司盖章的文件,例如装修合同、项目验收单据、材料购买单据、交接单据、付款单据以及竣工单据等等,有些住户在整理的时候,认为只需要经办人或者设计师签字就可以了,其实这是具有极大的法律风险的。

2、装修术语不懂,吃亏大;

由于住户不懂装修术语而产生的装修纠纷比比皆是,也有一部分不良的装修公司利用这种漏洞坑害消费者,使得消费者自身合法权益受到侵害。

3、现金付款风险大;

有些住户在选择付款方式的时候,选择以现金付款的方式来支付装修费用,但这其中却存在很大的猫腻。因为住户用现金支付的时候,收款的是装修公司经办人,并没有明确的凭证,有些装修公司就谎称公司并不知情,收款是经办人的个人行为,除此之外,以现金支付工程款还可能产生付款数额及货币真伪方面的争议。

三、包工装修合同怎么写

甲方:

乙方:

甲方建商住楼一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。

1、工程名称为:商住并用房。

2、工程结构:商住并用房层,其中1——层为框架结构,以上为砖混结构。

3、图纸和文件的保管与提供:协议书成立后日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。

4、承包范围及要求:承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后,再三步阶梯计公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的预留处理,木工施工,楼梯的建造。要求:严格按照施工图纸施工。

5、承包方式:包工不包料

6、工程期限:年月日开工年月日峻工,有效工期为天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。

7、施工设备的提供:施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。

8、价金及支付方式:以上工程总承包金为元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。

支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的%,三层主体结构完成后付总价金的%,全部主体结构完成后付总价款的%,墙体粉墙完成后付总价款的%,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。

9、材料供应:工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。

因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。

对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。

10、质量要求:严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。

11、施工安全:乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。

12、工伤事故的处理:对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。

施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。

13、质量保修:乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

14、违约责任:本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约,违约方承担守约因此而造的全部损失。

15、本协议未尽事宜另行协商。

16、本协议一式份,甲乙双方各持一份,交保管一份。

附:施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。

甲方

乙方

年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 04:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 装修超时的赔偿规定
    一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。二、在大型的建设项目中,时间是施工的基本要素,建设方和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。三、其违约赔偿一般的计算公式为:ld.15c/t。ld为每个工作日的违约赔偿金,c为原始合同规定的总金额,t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。超过预算8%以上,装修公司要担责案例:2016年底,福州一业主李先生与福州某装修公司签订了一份“半包”装修合同。当时,装修公司预估装修费用约为15万元,除去一些折扣优惠后,预算价为13万元左右。施工进展一段后,2017
    2023-07-04
    195人看过
  • 装修公司无故拖期如何主张赔偿
    一、装修公司无故拖期如何主张赔偿装修延期原因一:人员调控不合理家居装修本身就是繁杂的项目,在其过程中,要做太多琐碎复杂的事情,这就要求装修公司必须要配备专业的人员以及够硬的管理能力,而很多装修公司往往为了追求订单量,没有对公司内部进行合理的评估,致使工程延期。原因二:不停更改装修方案装修方案的变动基本是发生在施工过程中,有时是户主由于事先没有确认好发现不妥后要求变更方案;有时是由于装修公司想要增加预算便以各种理由更改装修方案。原因三:无法按时提供主材有时处于对装修公司的不信任感,户主们大多选择半包形式的装修,即主材由户主自己提供,而当户主无法准时提供主材时,就会延误施工时间,此外还会使得装修公司以被打乱行程的安排借此推延工期。4原因四:验收不准时、结款不及时、质量不过关室内装修时,有些工程必须要户主验收后才能进行下一步施工的,而大多数时候,验收时间会与户主相冲突,致使验收时间的不确定性;有
    2023-03-07
    299人看过
  • 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗
    不需要。装修工程延期应该如何索赔首先,需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误,由业主承担,工期相应顺延。业主承担工程维修费用,施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题:1.开工日期:以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期:以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准,工程完工施工方应及早提供竣工报告,否则仍
    2023-05-05
    196人看过
  • 房子装修期间漏水是业主赔还是装修公司赔
    一、房子装修期间漏水是业主赔还是装修公司赔房子装修期间漏水是业主赔还是装修公司赔需要根据实际情况分析,房屋装修质量不符合标准造成房屋漏水的,房屋漏水造成的损失应该由装修公司承担,如果过了保修期漏水的,损失由业主承担。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第二条在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修,适用本办法。第十四条在保修期内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。第十五条因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。二、房屋漏水怎么起诉1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;3.法院将原告的起诉书副本送达被告;4.被告作
    2023-11-28
    193人看过
  • 装修公司超范围经营违法吗
    企业超出经营范围轻则警告,重则吊销执照并罚款。超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款一、企业被列入经营异常名录应该怎么办企业被列入经营异常名录应根据列入改名录的原因,改正公司行为。企业法人有下列情形之一的,登记主管机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚:(一)登记中隐瞒真实情况、弄虚作假或者未经核准登记注册擅自开业的;(二)擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的;(三)不按照规定办理注销登记的;(四)伪造、涂改、出租、出借、转让或者出卖《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本的;(五)抽逃、转移资金,隐匿财产逃避债务的;(六)从事非法经营活动的。对企业法人按照相关规定进行
    2023-04-11
    313人看过
  • 装修公司超过约定的装修时间怎么办
    一、装修违约超时如何处理1、装修违约超时的,装修方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、合同有约定违约责任的,应当按照当事人的约定承担违约责任。3、在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。4、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。二、工程承揽合同的违约
    2023-03-28
    434人看过
  • 花十万装修装来“毒气室”法院判决装修公司赔偿
    花费近11万元装修好的房子却无法入住,只能再另行租房解决住宿问题。这样的怪事就摊在菏泽市民张先生身上,原来这都是装修甲醛惹的祸。12月6日,菏泽市中级人民法院判决菏泽某装修公司负责维修,直至房间空气达标,同时按新装修房屋实际租金标准赔偿张先生的经济损失。2011年3月16日,菏泽市民张先生请菏泽某装饰工程有限公司负责装修自己的一套住房,装修总面积126平方米,工程总造价109000元。2011年7月,新房装修好后,张先生满心欢喜地准备搬进新居,却一直感觉卧室内有刺鼻的气味,根本无法入住,只好又搬出去另行租房居住。张先生认为是装修公司的装修质量不过关,多次与对方协商无法达成一致,一年后,张先生将装修公司告上法庭。张先生和装修公司争论的焦点是,新装修房屋是否存在空气质量不达标问题。张先生认为,房子里有味,不能入住,他只能在外租房住,给他造成的经济损失应由装修公司赔偿。而装修公司称:他们所用的装
    2023-06-07
    488人看过
  • 装修公司进行房屋装修需要资质吗?
    一、注册装饰公司流程及费用如下:一般流程一般是预估价、设计(含测量)、报价、签约、施工、验收、决算这样一个过程。由于有些公司需要交纳定金,所以应该在交纳定金之前就对公司有个判断,可以先看看他们以前的设计作品,以及他们的预估价或对其他客户的报价。对预估价的判断请参考常见报价方式。开家装饰公司的前期准备和注意事项:设立有限责任公司,应当具备下列条件:(1)股东符合法定人数;1人以上(2)股东出资达到法定资本最低限额;1人10万以上2人3万以上(3)股东共同制定公司章程;(4)有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构;(5)有公司住所。一般建筑装饰装修注册资金不低于50万元人民币,因为在公司成立以后向建设部门申请《建筑装饰装修资质证》最低的是暂定三级,需要注册资金50万元。注册费是按公司注册资金的0.08%收取(1000万以内),超过1000万的按超过部份的0.04%收取。《建筑装饰装修资
    2023-03-27
    321人看过
  • 装修防水没做好装修公司不肯赔偿,怎么办
    如果新装修的房屋重新做了防水,而因为防水问题导致漏水,开发商是不承担责任的,但如果是因为住宅的质量问题导致的漏水,需要开发商负责。一、什么是房屋装修房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。二、房屋装修主要纠纷第一类,纯粹的质量纠纷:家装质量出现问题,作为合同的甲方——业主提出异议,要求对方解决是一件很正常的事情。曾有这样一件事情,有一个家装工程在施工过程中业主新发现了质量问题,当时他为了不给施工方找麻烦,就放了对方一马,也没有向对方提出;可是他没有想到的是,对方把他的这种态度看成了软弱和外行,结果工程越干越差,到他忍无可忍的时候,局面已经无法收拾。第二类,工程项目确认的纠纷:有这样一些工程,由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白,而现场交底时,又进行得马马虎虎,结果在施工过程中双方才发现,对项目内容
    2023-03-23
    115人看过
  • 墙砖开裂装修公司怎么赔偿
    如果属于装修质量问题,可以联系售后按照合同约定进行赔偿;如果协商赔偿不成,可以到政府部门下属的市场监督部门进行投诉。一、快递进水了怎么赔偿快递进水了,可以向快递公司要求赔偿。具体赔偿金额有约定的按照约定处理,没有约定的按照当地的货物市场。但是如果快递进水是因为不可抗力、货物本身的自然性质、合理损耗或者收货人的过错造成的,则不属于快递公司的责任,快递公司不进行赔偿。不可抗力是指一些无法预见、无法避免、并且也不能克服的客观存在的情况。二、乙方提前收回房屋违约金如果没有到退租时间,一方不提前通知退租属于违约。如果约定有违约金,则按约定,可以要求继续履行合同或赔偿违约金,这是违约之诉;如果没有约定违约金,可以协商,协商不成的,有权利可以要求继续履行合同;房东单方不履行合同的,按照实际损失请求赔偿,这是侵权之诉。三、五一出游怎样向旅行社违约维权(一)与旅游经营者协商和解。旅游者在旅途中若遇旅游纠纷,
    2023-04-10
    480人看过
  • 装修施工延期装修公司可以重新收钱吗
    装修公司违反合同约定延期交工的,当事人可以依约扣钱,每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金。装修工程的进度没有按照预期进行的,可以要求支付相应的违约金,一般按照超出十日结付工程款。一、逾期支付工程款,违约金和利息是否可以同时主张逾期支付工程款的,违约金和利息能同时主张。如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款,承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的,则逾期付款时可以同时主张违约金和利息;如果合同没有明确约定的,则同时主张不会获得法院的支持。二、工程欠款是否应当支付利息?工程欠款应当支付利息。利息属于法定孳息,发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,还应支付拖欠工程款的利息。当事人对利息计算标准有约定的,按照约定处理;当事人没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。三、没有签合同被拖欠工程款怎么办出现拖欠工程款的纠纷时,有以下几个解决方案:1
    2023-06-20
    190人看过
  • 未签装修合同装修工人受伤,要赔偿吗
    一般找人装修房屋的时候都会签订明确双方权利义务的合同,一份装修合同不仅能够说明自己想要装修方交出满意的效果,而且也能够确定交房的时间,这样一旦对方装修错了,装修没达到效果或是延误交房了,都能及时就合同内容要求对方承担违约责任。但是,在装修的时候有装修人受伤了,而双方也没有相关的劳动合同,此时委托装修方就不知道要不要赔偿了。毕竟是在为装修自己房子受的伤,但是自己又已经将装修的工作承包给对方的,因此,没有相关的装修合同就变得很难确定责任了。实践中,即使没有装修合同明确其中的责任,但是委托装修的屋主还是需要赔偿的。在这种情况下,因为装修工人实际提供了装修服务,双方就形成了事实雇佣关系。因此,如果工人在装修工作期间遭受到损伤,雇主是需要承担赔偿责任的。但如果工人受伤是基于其错误操作完成的,那雇主可以酌情减少赔偿金额。其实,按照责任的承担,如果雇主有跟对方签订装修合同,但也有可能还是需要承担赔偿的。
    2023-06-15
    351人看过
  • 装修公司没做防水怎么赔偿
    一、装修公司没做防水怎么赔偿1、如果装修公司没有与业主商议,便私自拆改了房屋,这时候就需要装修公司赔偿所造成的全部损失。2、如果装修的工程质量与所签合同要求不符,那么装修公司需要在一定时间内无偿对其修理,必要的时候则需要进行返工处理。如果是因为装修公司的原因而致使工程交付逾期,装修公司还应承担工程逾期交付的违约赔偿责任。3、因装修公司单方面原因致使工程逾期的,装修公司须按照逾期的天数,给业主赔付相应的违约金(该金额在事先签订的合同中已有约定)。对于逾期若干天数时间(时间在合同中已有注明),但依旧未完工的,此时业主有权利终止该份装修合同,并要求装修公司赔偿相应损失。4、装修公司所提供的装修材料属假冒伪劣产品,经发现,业主有权对其要求赔偿相应损失。情节严重者,甚至可以终止合同。5、出于装修公司单方面原因而造成室内空气检测超标的,装修公司需负责治理空气质量,并做出相关赔偿。二、当装修合同违约情况
    2023-06-04
    286人看过
  • 延误工期3个月,装修公司会怎样赔偿?
    如果一方当事人违约,另一方当事人可以要求其承担违约责任,双方可以进行协商,若双方协商不成,这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时,都要对合同的相关条款加以了解,了解违约以后,对违约金的赔偿标准,如果有其中一方违约的,另一方应当支付其违约金。装修公司延误工期怎样处理在日常生活中,装修引起的纠纷时有发生。应区分不同情况进行处理。如装修金额小,延误损失小,应协商解决。若装修金额较大,工程量也达到一定规模,此时若延误工期可造成较大损失。在这种情况下,首先要看装修合同或协议是否有约定。如有,并符合法律规定和自身实际损失,可直接适用本协议的主张权。如果没有,需要收集证据证明延误工期造成的具体损失金额,以便与施工方协商索赔。双方协议不成的,可以依法起诉。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
    2023-07-11
    236人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 装修完可以要求装修公司补偿吗
      北京在线咨询 2022-05-09
      “小菜,装修房子的事情是多亏你帮忙了,我一直很感谢。但我想我们有些东西是开始的时候没说好,就象你信里说的,当时说的反正您也要装修的帮我监管的同时你自己也熟悉一下装修材料市场。车马费等当然我来报,回来后会重谢你(当时我的意思是请你们吃饭,给你一笔补偿费)” 这段文字已表明你们之间有委托关系,索要一定报酬没有问题。不可以不必再有什么证据。
    • 装修公司擅自改变房屋结构, 业主在装修时有权要求装修公司赔偿吗?
      内蒙古在线咨询 2022-01-19
      如果你的装修方案是经过审批合法的,那么你直接装修即可,不需要和业主协商,业主也没用干涉的权利,你该做什么就做什么,业主擅自干涉属于侵权行为,你可以要求其立即停止侵害,消除影响并赔礼道歉,如果有因此给你造成直接经济损失的,你也可以要求其赔偿。 具体可以采取以下几种维权方式: 关于维权方式的问题。 (1)协商解决。 就上述侵权责任,你可以出示相关证据等,要求对方承担侵权责任,如果你们双方分歧不大,那么
    • 跟装修公司签停工协议后,还需要赔偿装修公司违约金吗?
      河南在线咨询 2022-10-09
      依据《中华人民共和国合同法》251条、承揽合同是承揽人按照定作人的要求工作,交付工作成果,定作人支付报酬的工作。承揽工作的方式包括:修理、定作、复制、测试、检验等工作。268条、定作人随时可以解除合同,造成承揽人损失的应当赔偿损失综上所述,装修合同属于装修公司于业主之间订立的,以按照业主要求完成装修工作成果,交付工作成果,业主支付报酬的承揽合同。业主随时可以解除装修合同,但是如果造成装修公司损失的
    • 装修公司和装修公司签合同后一定要去装修吗
      重庆在线咨询 2022-02-27
      具体需要和装修公司协商好,如果装修质量确实很差,把前面的工程款付好就可以终止。找装修公司的注意事项:1.怎样认定装饰公司的资格首先,装饰公司必须有进行装饰工程施工的资格。您除了要检查营业执照之外,公司有无正规的办公地点,是否能出具合格的票据与证书等,有无任何保障,都是您要仔细考察的。其次,您可以考察这家装饰公司所做过的工程,来评价它的设计和施工水平。室内设计师的水平和资历,直接关系到设计。展开具体
    • 装修公司合同欺诈要怎么赔偿?装修公司套路太多了?
      海南在线咨询 2022-07-24
      1、合同欺诈行为有三方面的法律责任侵权民事责任;违法行政责任;犯罪刑事责任。 2、有侵权损害事实。 3、欺诈行为具有违法性。 4、欺诈行为是损害事实的原因。 5、合同欺诈的认定冒充合格主体资格是诈骗行为人的贯用手段;查明行为人有无实践履约能力和履约行为;签订合同后,对取得财物的处置情况;履约合同的态度。 6、合同欺诈行为的侵权民事责任,主要方式有返还财产和赔偿损害对于返还财产,可以由受害人主张,以