2024工程合同索赔管理的程序和条件-法师兄

2024工程合同索赔管理的程序和条件

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-20 00:56:56 221 人看过

一、工程合同索赔管理的程序

1、索赔意向通知和索赔通知

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明资料；

索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

2、索赔资料的准备

总述部分：概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。

论证部分：论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。

索赔款项（或工期）计算部分。

证据部分。

3、索赔文件的提交

承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师（监理人）要求的合理间隔（一般为28天），提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。

4、承包人提出索赔的期限

根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款，承包人提出索赔的期限：

承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

二、工程合同索赔管理的条件

工程合同索赔管理具备以下三个条件：

1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》试行规定第十四条

《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》试行规定第四条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

罚款
工程索赔管理的有效方法

1．应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2．在处理索赔事件时应进行时效检查。3．应分清责任，严格审核费用。4．应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。企业风险管理如何进行首先，要进行风险管理就要明确风险管理的目标是什么？企业内部的风险管理部门，包括风控部门、审计部门以及法务部门、财务部门、人力资源部门等各部门将自己部门所在风险目标予以明确化，从而构成了企业的总的风险管理目标。其次，企业各部门在确定各自部门的风险管理目标的时候要以企业本身的业务特性和经营状况、所属行业并结合实际发展状况和国内外环境来确定风险管理目标，不可脱离实际状况，确立无法实现或者不切合实际的风险管理目标。再次，在企业确定总体的风险管理目标后，就要对风险管理目标

2023-07-20

458人看过
法律综合知识
管辖权异议的程序和条件

一、管辖权异议的条件根据上述法律规定，提出管辖权异议，应当具备下列条件：一是人民法院已经受理案件，但尚未进行实体审理。没有受理的案件或者已经进入实体审理的，不得提出管辖权异议。二是管辖权异议只能对第一审法院提出，对于第二审法院不得提出管辖权异议。三是提出管辖权异议的主体，必须是本案的当事人，通常是被告，因原告在起诉时总是向自己认为有管辖权的法院提起，因此在法院受理案件后再提出管辖权异议的情况很少。但这并不等于原告不享有提出管辖权异议的权利。有学者认为，在下列三种情况下原告可以提出管辖权异议：一是原告误向无管辖权的法院起诉，待法院受理后，始知受诉法院对该案件无管辖权；二是诉讼开始后被追加的共同原告对受诉法院无管辖权；三是受诉人民法院受理案件后，发现自己无管辖权，依职权将案件移送到有管辖权的法院，原告对法院的移送裁定有异议。允许原告在某些情况下有权提出管辖权异议，有利于保障当事人的诉讼权利人民

2023-04-25

181人看过
法律综合知识
工程费用索赔监理的基本程序

一、工程费用索赔监理的基本程序（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。（二）报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。（三）协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。（四）调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人（工程技术专家、律师、估价师等），也可以是一个专

2021-11-18

93人看过
法律综合知识
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；5

2023-04-19

446人看过

合同债权转让
合同债权转让的条件和程序

转让合同债权的条件是：不能属于根据债权性质等不得转让的情形；转让债权必须及时通知债务人；有有效的债权存在；以及转让人和受让人依法达成转让协议。一、法律是否允许一般个人债权转让法律允许一般个人债权转让，但是对于债权转让应当满足以下条件：1、合法有效的债权且不得违背社会公共利益。债权的有效存在是债权转让的前提。以无效的债权转让他人，或者以已经消灭的债权转让他人，是转让的标的不能。这种限制性规定的意义在于防止受让人、国家、集体利益受损。2、转让不得改变债权的主要内容。债权作为法锁的观念虽已消失，但债权转让只是主体上的变更，如果存在债的主要内容变更，则发生新的合同关系，而不属于转让性质。债的内容变更包括种类；数量、品质规格、债的性质、期限、履行地和履行方式、结算方式等方面。债的非主要内容变更不会影响法律关系。但债的种类、标的物品质规格、债的性质等主要内容变更后，与原债不再具备同一性。3、债权的转让

2023-06-20

396人看过
法律综合知识
工程停工索赔程序解析

一、工程停工索赔程序解析自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：1．发包人违反合同给承包人

2023-05-03

300人看过
集体合同
集体合同变更条件和程序

变更集体劳动合同的条件是：（1）双方协商代表协商一致；（2）用人单位因被兼并、解散、破产等原因，致使集体合同或专项集体合同无法履行的；（3）因不可抗力等原因致使集体合同或专项集体合同无法履行或部分无法履行的；（4）集体合同或专项集体合同约定的变更或解除条件出现的；（5）法律、法规、规章规定的其他情形。强制迁拆的条件、程序及法律依据强制迁拆的条件、程序及法律依据所谓的强迁，是指房屋拆迁人与被拆迁人或者房屋承租人经协商达不成拆迁补偿安置协议，经一方当事人向被拆迁房屋所在地的区、县房地局申请行政裁决后，被拆迁人或者房屋承租人没有在行政裁决规定的时间内完成搬迁的，依法强行拆迁房屋的行为。强迁有两种方式：1）行政强迁，经区、县房地局申请，由区、县人民政府责成区、县房地局和公安机关等有关机关部门实施的强迁；根据条例第十七条规定，实施强制拆迁前，拆迁人应当就被拆除房屋的有关事项，向公证机关办理证据保全。

2023-07-19

494人看过
承诺
对工程项目管理索赔的认识

[摘要]索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。在市场经济趋于发展的我国建筑市场，任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免，项目管理者要想成功管理和经济效益最大化，就必须重视工程索赔问题，增强索赔意识。当然，索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。无论业主还是承包商，合同管理都是项目管理的重要构成，工程索赔作为合同管理的一部分，却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容，它能直接影响合同执行的最终结果。所以，探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。关键词：工程索赔工程施工项目管理十几年来，我国逐渐推行工程建设项目监理制，这是与国际接轨迈出了时代步伐，随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展，工程建设监理制的普及与深入，深化工程项目管理中的索赔势在

2023-06-10

452人看过

工程造价
工程造价管理中索赔的探讨

摘要针对施工企业在施工项目管理过程中出现的误区，探析了施工企业索赔的基本原则。从工程项目管理的角度，说明了如何做好施工索赔和施工企业索赔的具体操作步骤，指出处理好施工索赔是施工企业保障自我利益的重要手段。关键词施工索赔索赔意向书工程索赔台账在建筑工程市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的原因致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包商通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失。施工企业在实际施工项目管理过程中，往往出现如下观念上的误区：当索赔事件发生时，有些施工企业由于受我国传统工程管理模式的影响，考虑与业主、监理方面的关系，而没有认真对待索赔；项目经理和技术负责人对索赔工作认识不到位，没有深刻认识索赔工作管理程序，对可提可不提的索赔事项往往无法把握；主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工企业往来文件理解不深刻，

2023-06-10

314人看过
分居
劳动合同制下员工搬迁的条件和程序

异地劳动合同制度下的员工调动需要哪些条件和程序所谓异地员工调动，是指实行劳动合同制度的城镇员工同意调出和调入单位，劳动保障行政部门办理转岗手续后，在不同地区间流动，终止与调出单位的劳动关系，与调入单位建立劳动关系，同时，与劳动关系有关的户籍转移和社会保险关系转移（一）符合下列条件之一的，可以办理职工搬迁手续：1。根据当地法规引进各类优秀稀缺人才2。符合服兵役条件的随军家属和符合安置政策规定的退役士官3。夫妻分居的员工4。父母（包括在我省定居的军队退休干部）在居住地没有子女的雇员5。在当地有一定投资额的外国企业的法定代表人及其经营管理人员。城市建设和单位迁移中需要异地转移的人员7。其他符合省政府办公厅苏政发[2000]154号文件规定的人员（二）员工办理异地调动手续时，应与调出调入单位及其相关部门达成协议，相关单位和部门应如实填写《江苏省劳动合同制度从业人员异地转岗表》、《江苏省劳动合同制度

2023-05-07

288人看过
合同条款
谈建设工程项目的索赔管理

索赔的概念，概括地说，是作为合法的所有者及权利方，申请或要求认为自己应该得到的资格、权益或付款，也就是索赔赔偿。建设工程项目索赔，是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任造成的实际损失，向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。工程项目建设过程中的索赔管理是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘学科，它广泛地涉及到工程技术和管理、合同管理、造价管理、财务分析、工程设计、施工、监理、工商贸易、法律法规、公共关系等专业学科。索赔是这些知识的有机结合及综合的灵活应用。因此作为一个建设工程项目的甲乙双方，都必须尽快适应市场经济的需求，把工程索赔管理工作作为开展企业经营管理工作的重要内容，建立相应的工程监理、合同管理、成本管理、进度管理和索赔管理体系。对于监理工程师而言，必须知道如何避免索赔事件发生，一旦发生了索赔事件，又该如何处置。因为索赔事件是在建

2023-06-10

286人看过
消费者
旅游消费者索赔的条件及程序

旅游消费者索赔的条件索赔请求人应是旅游合法权益受到侵害的当事人或其合法代理人;有明确的侵权旅行社;有具体的赔偿请求;有证据材料;属于旅行社质量保证金的赔偿范围。旅游消费者索赔的程序赔偿请求人应向旅游质监所递交写明下列要件的赔偿请求书：请求人的姓名、性别、职业、单位及联络方式;侵权旅行社的名称、参加旅行团的团名及出发日期;赔偿的要求及理由;有关证据材料。质监所接到投诉后，经审核认为不符合受理范围的，应在收到赔偿请求之日起10个工作日内通知请求人。对符合条件的赔偿请求，质监所应要求侵权方对案情进行调查核实，主动与赔偿请求人协商解决纠纷，在自愿的前提下达成协议。对协商处理失败的，质监所应提出赔偿处理意见，责成侵权方对游客进行赔偿，或直接动用该旅行社质量保证金对游客进行赔偿。行政复议程序赔偿请求人对质监所的处理决定不服的，应在接到决定书之日起15个工作日内向上一级质监所申请复议;当事人对复议决定不

2023-06-14

356人看过

赡养费
小额索赔程序与监管程序的比较应用

小额索赔程序与监管程序的比较。比较两种方法的适用条件。小额债权作为简易程序的一项特殊规定，除对标的物数额的限制外，应当符合简易程序的适用条件。也就是说，一个简单的民事案件，事实清楚，权利和义务明确，争议很少。支付令是指债权人与债务人没有其他债务关系，并且可以向债务人送达支付令，要求债务人支付款项和证券的情况。具体情况如下所述。两者的启动程序不同。小额诉讼程序是一种审判程序。具体而言，它是简易程序的一项特殊规定。因此，对于小额索赔，当事人需要提起诉讼，然后法院根据小额索赔的标准来衡量案件是否可以适用该程序。支付指令是一种非诉讼监督程序，没有对方当事人参与诉讼。除了要求当事人主动申请外，新的《民事诉讼法》还增加了一种方式，即如果当事人没有争议且符合监督程序规定的条件，法院可以根据职权移交监督程序。二者的适用范围。小额索赔程序是对简易程序的重新简化，适用于事实清楚、权利义务明确、争议不大的民事案

2023-05-07

359人看过
业主
什么是工程索赔程序

索赔提出在工程实施过程中发生索赔事件，或承包人发现索赔机会后，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，及时将索赔意向通知发包人或工程师，并向对方表明其保留请求权的请求愿望、请求或声明，这是请求程序的第一步。承包人向发包人提出的索赔，应在索赔事件发生后，根据正当的索赔理由，持证明索赔事件发生的有效证据，按合同约定的时间向发包人提交索赔通知。发包人应按合同约定的时间答复和确认承包人提出的索赔。根据招标文件的有关规定和合同要求，提出索赔意向书。意向书应包括索赔桩号（构筑物名称）、索赔原因和依据、事件开始日期和估计损失，无详细的计算资料和证明。这样监理工程师就可以通过意向书对整个事件的起因、地点和索赔方向有一个大致的了解。索赔资料的准备在索赔资料的准备阶段，主要工作包括：跟踪调查事件，掌握事件的详细过程；分析事件发生的原因，明确各方责任，确定索赔依据；调查、分析和计算损失和损害，明确各方责任，确定

2023-05-02

113人看过