由于工程师的失误导致业主拒绝支付承包商的额外工程款，承包商可否直接向工程师要求索赔？-法师兄

由于工程师的失误导致业主拒绝支付承包商的额外工程款，承包商可否直接向工程师要求索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 08:41:26 452 人看过

在一个案例中，业主雇佣承包商挖掘和整修一项工程，同时雇佣工程师负责工程的施工管理。但承包商与工程师之间没有合同关系。在施工过程中，业主与承包商通过变更令达成了协议由承包商负责清除现场的大石头，工程款以固定单价计算。工程师负责工程量的测量和工程款的批准支付。结果因为工程师的失误导致业主拒付该笔工程款。承包商起诉工程师，要求承担承包商的经济损失。

工程师认为，（一）工程师是作为业主的代理人身份出现的，他不能对承包商承担经济损失；（二）从法律的角度看，一个已经有公开、明确被代理人的代理人不能自己对其代理的行为承担责任。

一审法院同意了工程师的观点。承包商上诉。

本案的关键在于，作为业主同工程师合同以外的第三人的承包商是否可以向工程师要求赔偿经济损失。承包商认为，工程师疏于履行其与业主的合同会导致承包商的经济损失，对此工程师应能够合理预见到，因此应当承担承包商的损失。

二审法院认为：没有合同关系并不必然导致承包商不能向工程师要求赔偿经济损失。负有监管责任的监理工程师在履行其与业主合同时应当同类似环境下的一般工程师一样，以自己的专业能力和细心来完成自己的工作。这一义务应当扩展到承包商，因为承包商同工程师分享同一工程项目的经济关系和经济利益。工程师知道或者应当知道承包商相信并合理依赖工程师：即工程师能够适当地履行工程师同业主的合同义务。如果因为工程师在履行其与业主合同中的疏忽造成承包商的经济损失，工程师应当承担侵权责任。

作为业主代理人的责任。一些法官认为，在本案中，引用代理原则就能说明工程师对承包商的责任。一个作为已公开被代理人的代理人应当对自己的疏忽侵权行为独立承担责任，即使代理人是在代理权限范围内并为了被代理人的利益所从事的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
没有合同关系，承包商可否向工程设计人或监理工程师要求索赔？应如何举证？

承包商通常与工程设计人或监理工程师没有合同关系，这样，因为工程设计或监理给承包商造成损失一般只能根据合同向业主索赔。但有些情况可能比较特殊，尤其面临业主破产等情况，向业主索赔可能无法取得赔偿。这时承包商可以尝试根据侵权法向设计人或监理工程师索赔。我国《建筑法》第三十七条规定：建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。如果建筑工程的设计人没有达到这一要求就要承担相应的侵权责任。理论上讲，建筑师、工程师、计量师的隐含职责是以同行业平均谨慎水平来完成自己的技术工作，如果没有达到这样的水平则应认为该工程师对相应缺陷负有责任。这时，技术专家的证明材料有很大的参考价值。在这类案件中，承包商向设计人或监理工程师索赔应做如下举证：一、要求承包商执行该图纸与技术说明；二、承包商实际依靠和执行了该图纸与技术说明；三、执行该图纸与技术说明给承包商造成了损失。在一个案例中，

2023-06-05

454人看过
欠款
怎样防止工程款支付延误导致总包索赔

实际上竣工工程的拖欠款风险性是很大的，必须在竣工后及时办理竣工结算。作为施工企业，首先要收集并整理好原始凭据，抓紧建设方实物供料的结算和已付工程款的核对，为竣工结账创造条件工拖欠一旦发生，清理催讨要落实责任制，并辅以对责任人考核的奖罚激励措施。工程款支付流程是怎样的1、施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负；2、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；3、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；4、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核

2023-07-06

243人看过
优先权
承包商在工程款支付中的优先权

建筑承包人优先受偿权是承包人依法律规定而直接取得的一种权利。从维护不动产登记制度的角度出发，建筑承包人优先受偿权是否应以登记为生效条件；对建筑工程的合法垫资款是否应享有优先受偿权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。工资优先受偿权在执行程序中的适用（一）工资优先受偿权在执行程序中适用的法律依据工资优先受偿权主要规定在破产法中，关于民事执行的相关法律对此并没有作出明确规定。《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第二百九十九条规定，适用参与分配的，被执行人的财产参照民事诉讼法第二百零四条规定的顺序清偿，这是工资优先受偿权在民事执行中得以适用的法律依据。20

2023-08-09

131人看过
违约金
承包人拒绝交付工程由此造成的损失如何承担

承包人依据合同约定拒绝交付工程，但其拒绝交付工程的价值明显超出发包人欠付的工程款，或者欠付工程款的数额不大，而部分工程不交付会严重影响整个工程使用的，对发包人因此所受的实际损失，应由当事人根据过错程度予以分担。一、监控工程合同违约责任有哪些施工合同双方乙方为承包人，另一方为发包人，施工合同的违约责任主要是合同双方的责任：1、承包人的责任(一)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；(二)工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。2、发包人的责任(一)超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。(二)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。(三)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。(四)未能按照承包合同的

2023-04-11

353人看过

合同生效
工程师辨认承包方的索赔理由有哪些

1、与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。一、承包人要承担逾期竣工的违约责任吗如果承包逾期竣工，但非承包人所造成的的，那么承包人无需承担逾期竣工的违约责任。当出现合同约定造成工期延误的原因发生时，不可以被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，应该及时口头报告或联系发包人，同时积极采取对应措施，根据合同向发包人提交书面报告，表明造成工期延误的原因，取得申请工期延误的证明。这样一旦发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人可以证明工期延误非承包人造成的，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。二、建筑工程工期索赔报告有哪些规定建筑工程工期索赔报告的规定：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关

2023-02-28

97人看过
合同条款
工程索赔指承包人向发包人的索赔

工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补

2023-08-09

220人看过
法律综合知识
工程完工能否拒绝支付工程款

一、工程完工能不能拒绝支付工程款案情简介：建设工程已经竣工，能否拒绝支付工程款A公司承接C公司工程，5日与毛某以A公司＊＊项目部名义与王某签订工程承包协议书将其中工程交由王某施工。工程完工后经结算，王某应得工程款1551643元，毛某支付部分，余款181643元经王某催要未付。故请求法院判决毛某和立即给付工程款181643元。法院判决：支持原告诉讼请求法院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同协议，应属无效。但根据折价补偿原则，被告毛某应支付原告工程欠款。判决如下：被告毛某于本判决生效后10日内支付原告王某工程款181643元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。律师说法：无效建设工程完工后，应参照合同约定支付工程价款本案中，被告毛某借用A公司名义将所承包的工程分包给原告施工，因个人没有承接建设工程资质

2023-11-17

123人看过
业主
工程师在处理承包商索赔时的作用是什么

法律咨询：工程师处理承包商索赔的决定有何法律效力？律师回答说：不是最终的，对业主和承包商都没有强制约束力。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和监理权限书面通知被监理施工

2023-05-07

212人看过

业主
如果工程变更导致承包商损失，如何解决索赔

目前，国内建筑市场竞争激烈，每一个承包商为了赢得工程，往往只能忍气吞声，业主也抓住了承包商的心理，“你不做别人做，总是做”，使得很多承包商在工程变更造成的损失中，往往不敢提出索赔，这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时，应当果断索赔，积极维护自己的权益。在建设工程中，工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等，造成损失。一般来说，可能导致承包人损失的常见工程变更有：1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对，就需要修改，导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大大增加了工作量。3。设计变更。施工过程中，发包人修改设计图纸，承包人增加工程量，造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划，要求加快施工进度，支付赶工费用。需要注意的是，业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中，会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况，承包商应根据实际情况提出相应的

2023-05-07

179人看过
业主
业主延期支付工程款可否索赔

进行房屋装修时，如果业主逾期支付装修工程款，属于合同违约，装修人可以向业主主支违约责任，要求赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、工程价款结算方法是怎样的1.按月结算实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。我国

2023-03-03

461人看过
工程总承包
工程总承包方能否直接分包？

工程总承包方可以直接将部分工程分包给其他承包单位，但不能将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、工程转包的法律责任有哪些工程转包的法律责任表现为民事责任、行政责任、刑事责任。1、民事责任

2023-02-16

447人看过
不可抗力
承包商工程索赔的方法与对策

在建筑行业日益残酷竞争的今天，“低中标，高索赔”已成为建筑商打开市场的金钥匙。所谓工程索赔，是指在施工合同履行过程中，承包人因非自身因素或者发包人不履行合同或者未能正确履行合同，给承包人造成经济损失，承包人根据法律、合同的规定向发包人提出经济补偿。索赔事件的发生，可能是发包人的行为引起，也可能是第三人的行为引起，还可能是不可抗力造成的，但一定要有造成损失的后果才能提出索赔。承包人所受到的损失与发包人的行为，不一定存在法律上的因果关系。工程索赔也是在施工过程中，在发包人拒绝签证的情况下，建筑商在约定期限内向发包方提出索赔请求的一种权利。一、工程索赔的情形1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供“三通一平”的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线

2023-06-10

206人看过

业主
承包商索赔的程序

一、承包商索赔的程序承包商索赔的程序如下：1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。二、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷

2023-06-05

466人看过
履行职责
工程外包导致工伤，责任该由谁承担？

劳动者和单位是雇工的雇佣关系的，由雇主按照普通人身伤害承担赔偿责任；安全事故中，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包、分包的单位个人没有用工、安全生产资质的，劳动者可以要求发包人、分包人承担连带赔偿责任。工伤事故责任发生在哪个条件下构成工伤事故责任的条件是：（一）职工同用人单位之间必须存在劳动关系（二）职工必须有人身伤害（三）职工的人身伤害必须在其履行职责的过程中发生（四）事故必须是造成职工受到损害的原因（五）事故不是由于职工自身故意所引起的（六）工伤职工没有法律禁止的行为。《中华人民共和国劳动保险条例》第十二条因工负伤、残废待遇的规定：工人与职员因工负伤，应在该企业医疗所、医院或特约医院医治。如该企业医疗所、医院或特约医院无法治疗时，应由该企业行政方面或资方转送其他医院医治。其全部诊疗费、药费、住院费、住院时的膳费与就医路费，均由企业行政方面或资方负担。在医疗期间，工资照发。

2023-07-05

93人看过