建筑工程中可能出现的不可抗力因素有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-08 08:13:24 189 人看过

一、建筑工程中可能出现的不可抗力因素有哪些

建筑工程中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体指下列情况:

1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;

2.政府行为,如征收、征用等;

3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。

《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

二、建筑工程纠纷处理的基本方式

1.和解,是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上,互相沟通、互相谅解,从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时,当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上,在工程建设过程中,绝大多数纠纷都可以通过和解解决。

2.调解,是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷,第三人依据一定的道德和法律规范,通过摆事实、讲道理,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解,不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。

3.仲裁,亦称“公断”,是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议,自愿将纠纷交给第三者,由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。这种纠纷解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议,纠纷发生后又无法通过和解和调解解决,则应及时将纠纷提交仲裁机构仲裁。

4.诉讼,是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权,审理双方之间发生的纠纷,作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议,则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式。

三、建筑工程合同纠纷法定诉讼时效是多久

建筑工程合同纠纷诉讼时效是三年。建筑工程合同纠纷属于一般民事纠纷,适用普通诉讼时效的规定。根据国家法律法规和司法解释的相关规定,当事人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,自当事人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

《中华人民共和国民法典》:第八章 民事责任  第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。\n  不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月04日 16:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 建筑工程不可抗力的法律规定
    一、建筑工程不可抗力的法律规定我国《民法典》第180条解释,不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。某一情况是否属不可抗力,应从以下几个方面综合加以认定:1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,就是在某种具体情况下,一般理智正常的人能够预见到的,合同当事人就应预见到;如果对该种事件的预见需要有一定专门知识,那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的,则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准,就是在某种具体情况下,根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平,教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准,可以单独运用,但在多种情况下应结合使用。2、不可避免性。合同生效后,
    2023-06-07
    260人看过
  • 建筑工程技术不可抗力的范围
    一、建筑工程技术不可抗力的范围不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。二、建筑工程不可抗力索赔原则因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(一)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(二)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位
    2023-05-06
    488人看过
  • 不可抗力在建筑工程中具体指的是什么
    一、不可抗力在建筑工程中具体指的是什么建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后,承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。建筑工程中的不可抗力包括以下情况:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程合同纠纷的诉讼时效建筑工程合同纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条普通诉讼时效、最长权利保护期间向人民法
    2023-08-15
    178人看过
  • 民法典中不可抗力有期限吗,不可抗力因素是怎样的
    一、民法典中不可抗力有期限吗民法典规定,不可抗力因素是没有期限的,不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、不可抗力因素是怎样的1、不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报,而天气预报已对该风暴作了预告,船长能够预见,却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。2、不可避免性即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施
    2023-04-18
    140人看过
  • 建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力
    建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。一、疫情退租属于不可抗力吗新冠肺炎疫情是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,属于法律规定的不可抗力。所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。对在疫情前已签订租赁合同的履行造成影响的,可适用不可抗力条款。当事人迟延履行在先,不可抗力发生在后的除外。二、拆迁属于否可抗力因素吗拆迁不属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避
    2023-06-19
    272人看过
  • 在法律上不可抗力的因素具体有哪些?
    不可抗力包括:(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等;(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的,但对局外的民事关系的当事人而言,这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的,因此属于不可抗力;(3)有些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响,类似于不可抗力,应当比照不可抗力处理。不可抗力因素导致的损失由什么承担?不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生,人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的,因此通常是免责的,法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不
    2023-08-03
    297人看过
  •  购房合同生效过程中的不可抗力因素
    购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的,应当免除其全部或部分的责任。购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的,应当免除其全部或部分的责任。 不 可 抗 力 范 围 有 哪 些 ?根据我国《民法典》的规定,不可抗力是指在合同订立时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。那么,不可抗力范围包括哪些情况呢?首先,《民法典》第五百零六条规定了不可抗力的情形,包括自然灾害、政府行为和社会异常事件等。这些情况在合同订立时,无法预见或不能避免,且对于合同双方来说,具有同等程度的不可预见性和不可克服性。其次,《
    2023-09-12
    478人看过
  • 工程因不可抗力因素发生的后果谁承担
    工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素主要有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力,具有客观上的偶然性和不可避免性,主观上的不可预见性以及社会危害性。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、
    2023-08-13
    126人看过
  • 不可抗力因素能作为合同终止的因素嘛
    遇不可抗力因素合同不是自行终止的,但可以请求解除合同。有下列情形之一的,合同的权利义务终止:1、债务已经按照约定履行;2、合同解除;3、债务相互抵销;4、债务人依法将标的物提存;5、债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的,合同部分或全部终止);6、债权债务同归于一人(但涉及第三人利益的除外);7、法律规定或当事人约定终止的其他情形。合同终止后,当事人应当遵循诚实信用的原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。一、解除合同和终止合同有什么区别合同解除和终止主要有以下三个区别:1、合同终止是合同权利义务的终止,又称合同的消灭,是指因发生法律规定或当事人约定的情况,使合同当事人之间的权利义务关系消灭,合同的法律效力终止。合同的解除,是指合同有效成立后,因一方或双方的意思表示,使基于合同发生的债权债务关系归于消灭的行为。合同终止的依据是符合法定或者是事先约定的情况,合同解除的依据是一
    2023-03-23
    465人看过
  • 不可抗力包括哪些因素和内容
    一、不可抗力包括哪些因素和内容不可抗力包括以下因素:1.重大自然灾害,如重大地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、滑坡、雪崩、泥石流等;2.重大社会异常事件,这类事件常指社会异常、突发事件,既不是自然灾害,也不是政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等,虽然这些事件是人为的,但对于局外民事关系的当事人来说,这些事件既不可预见也不可避免,因此是不可抗力的;3.在某些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响与不可抗力相似,应与不可抗力进行比较。二、不可抗力的特点有哪些1.不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件,必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,在合同订立后的发生纯属偶然;2.不能克服。不能克服指的是对于已经发生的事件,当事人无法通过自己的努力消除或减弱该事件的负面影响;3.不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观
    2023-11-01
    142人看过
  • 建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容
    一、建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容建筑工程中的不可抗力组成的内容有:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程出现不可抗力可以解除合同吗因为不可抗力使得合同不能实现签订合同的目的的,当事人可以依法解除合同。另外,基于不可归责于双方当事人的原因导致合同解除的,一般无需承担违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除
    2023-09-29
    352人看过
  • 建筑工程中什么条件被认定为不可抗力
    一、建筑工程中什么条件被认定为不可抗力不可抗力应该是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,具体建筑工程中的不可抗力包括以下情况:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。二、建筑工程施工条件有哪些1.施工图经过审核(现在规定由具有审图资质的第三方企业审图)并加盖审图章;另外,设计单位、施工单位、监理单位、建设单位进行会审、交底,图纸会审纪录已经有关单位会签、盖章、并发给有关单位;2.合同或协议已经签定(虽然建筑法中未明确规定,但是办理开工许可证时必须具备合同文件);3.建筑工程施工许可证已经办理、领取(有建设单位办理,施工单位配合);4.三材指标或实物已经落实;5.施工组织设计(或施工方案)已经编制,并经批准;6.施工图预算已经编制和审定,施工资金准备完善。三、创建建筑工程公司需要具备的资质是什么建筑工程公司需要办理的资质有
    2023-10-13
    207人看过
  • 因不可抗力等因素不能履行合同,法律有没有出据
    不可抗力不能履行合同的当事人可以不承担责任,但不可抗力只导致合同部分不能履行的,不受影响的部分仍需履行。不履行的,当事人仍需承担违约责任。如果当事人延迟履行后不可抗力导致合同无法履行,仍需承担违约责任。因不可抗力不能履行合同应该终止还是解除因不可抗力不能履行合同应该终止,合同解除一般仅适用于违约场合。合同终止虽然也适用于一方违约的情形,但主要是适用于非违约的情形。在审判实务中,合同的解除与终止常被等同且被交替使用,原因在于二者都发生债权债务关系归于消灭的效力,并且形成种属关系,合同解除必然导致合同终止,是合同终止的一种形式,而合同终止原因除合同解除外还有合同的履行、抵销、提存、免除、混同等。《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2023-08-18
    315人看过
  • 索赔与不可抗力因素
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》
    2023-07-05
    377人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 合同中未标注不可抗力因素,当发生不可抗力因素是否有效
      山东在线咨询 2022-10-01
      只要是真实意思表达,不违反法律的禁止性规定,一般有效
    • 哪些法律规定不可抗力因素
      北京在线咨询 2023-10-14
      律师解答 不可抗力因素的意思是当事人双方订立合同时所遭受到的不能避免、不能预见并不能克服的客观情况。不可抗力因素主要包括如台风、政府行为、地震、洪水、社会公众行为等。
    • 不可抗因素的范畴有哪些
      云南在线咨询 2023-04-25
      不可抗力包括哪些情形 1、自然灾害。如水灾、地震、台风、海啸等。 2、政府行为。即当事人订立合同后,因政府发布新的法律和行政法规而导致合同客观上不能履行。 3、社会突发事件。如战争等社会事件的突然发生,使原定的合同不能履行。而一般的社会骚乱、罢工等应归人意外事件领域,主要由情势变更原则进行调整。 《中华人民共和国民法典》第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者
    • 影响不可抗力的因素
      天津在线咨询 2021-12-27
      不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
    • 不可抗力应当由哪些因素构成
      台湾在线咨询 2022-10-11
      ⒈不可预见性 合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 ⒉不可避免性 即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。 ⒊不可克服性 指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止。