公司欠工程款该如何写欠条-法师兄

公司欠工程款该如何写欠条

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 15:00:47 290 人看过

公司欠工程款的，欠条要包括2个内容。如下：1、公司工程款欠条具体需要写清楚工程名称、工程地点、工程发包人、工程承包人、工程总量、工程单价、工程完成工程量、工程款总额、工程已付金额、工程欠付金额、工程约定付清时间等要素；2、最后需要让双方当事人亲笔签字确认，写上具体的签订日期。

拖欠工程款欠条几年有效

拖欠工程款欠条三年有效，法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。

但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：

（一）当事人的姓名或者名称和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠条相关文章

欠条
对方欠货款没有写欠条如何打官司

一、对方欠货款没有写欠条如何打官司1、对方欠货款没有写欠条的，当事人及其诉讼代理人可以依法收集准备其他能证明欠款事实存在的证据来打官司，例如聊天记录、转账记录、购货合同、证人证言等证据。2、法律依据：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条，出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条，证据包括：(一)当事人的陈述；(二)书证；(三)物证；(四)视听资料；(五)电子数据；(六)证人证言；(七)鉴定意见；(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。第六十四条，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实

2023-06-14

163人看过
工资
拖欠公司工资该如何算

公司拖欠工资赔偿金的计算方式如下：1、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，除在规定的时间内,全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。2、用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者解除、终止劳动合同的经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分;逾期不支付的，责令用人单位按,应付金额50%以上100%以下的标准,向劳动者加付赔偿金：(1)未依照劳动合同的约定,或者未依照本法规定,支付劳动者劳动报酬的;(2)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;(3)安排加班不支付加班费的;(4)解除、终止劳动合同，未依照本法规定,向劳动者支付经济补偿的。3、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，人民法院应当依法发出支付令。一、连着事找街道办劳动纠纷可以吗先搜集对方

2023-06-23

370人看过
鉴定结论
工程人该如何应对工程款拖欠

1、完善施工合同条款有一些施工企业法律意识较为淡薄，他们觉得反正现在的施工合同都是套用建设部《建设工程施工合同》示范文本，没必要修改了。其实不然，示范文本通用条款虽然从各方面规定了发包人和承包人的一些权利义务，但还有很多是通用条款没有规定的，需要在专用条款中约定。例如，对于工程变更追加造成工期顺延的具体计算方式，通用条款就没有规定。2、重视签证管理签证对施工企业非常重要，特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料，施工企业应当特别重视。还有一些施工企业觉得，工程量追加了是事实，就算没有签证，业主也要付款。其实不然，《建设工程施工合同》示范文本通用条款31.2条规定：“承包人在双方确定(工程)变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”因此，即使业主确认了工程量追加，但如果施工企业不及时提出变更工程款的报告，最后很可能导致该工程款得不到认可。3、

2023-03-20

468人看过
公司破产
公司破产后如何处理欠工程款

破产债权是针对破产人，并原则上基于破产宣告而发生的一种财产上的请求权。所谓可以通过破产程序得到满足，就是经过债权人申报债权并得到查实后，从破产财产中得到清偿。破产债权既区别于可以从破产财产中优先拨付受偿的破产费用请求权，也区别于将不属于破产人的财产从破产中取回的取回权，以及有担保的债权人行使的别除权。如果企业进入破产程序，债权人可以向清算组申报债权，到时根据破产企业的财产及其所欠下的债务来决定你债权的偿还金额。公司倒闭员工怎么办公司倒闭的，员工的处理如下：1、员工可以获得工资和经济补偿。经济补偿金以员工本人前十二个月的平均工资为基数，按照员工在公司的工作的年限，每满一年的，可要求获得一个月工资的经济补偿；六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，可要求获得半个月工资的经济补偿。2、如果公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的，没有提前30天书面通知员工，应当再支付一个月工

2023-07-06

499人看过

法律综合知识
如何写欠条才有效，欠条该怎么写合适？

一、如何写欠条才有效（一）标题欠条的标题一般由文种名构成，即在正文上方中间以较大字体写上“欠条”两字。也有的在此位置写上“暂欠”或“今欠”字样作为标题，但这种标题正文则在下一行顶格写。（二）正文欠条的正文要写清欠什么人或什么单位什么东西、数量多少，并要注明偿还的日期。（三）落款落款要署上欠方单位名称和经手人的亲笔签名，是个人出具的欠条则需署上立欠方个人的姓名。注意写上身份证号。并同时署上欠条的日期。单位的要加盖公章，个人的要加盖私章。二、欠条该怎么写合适好多人可能感觉写欠条很简单，可就有很多欠条到了法院，麻烦多多，最后可能拿着欠条打不赢官司。欠条从发文的角度看可分为两类，一类是单位欠个人或其它单位的钱物时所出具的欠条，另一类是个人欠他人或单位的钱物而写的欠条。1、最好一式2份，两方签字。免对方涂改说不清楚。大家知道签字表示对以上内容的认可，如果就别人手里那一份，你没有，好，对方把上面加上一

2024-03-24

398人看过
法律综合知识
怎么写工程款的欠条

一、怎么写工程款的欠条写工程款的欠条需要写清楚工程欠款的原因、工程款项金额、工程欠款人与工程借款人签字、约定还款期与违约责任等。如果个人债务的欠条是真实意思的表示，并且符合法律规定，是具有法律效力的。如果欠条上明确约定还款期的，则该欠条在还款期之日起3年内有效。若无明确约定还款期，则在首次主张权利之日起3年内有效。根据《民法典》第五条民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。第四百七十一条当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。第四百七十二条要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。二、工程欠款诉讼有效期是多久工程承包欠费诉讼的有效期为三年，自债权人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最

2023-05-26

308人看过
法律综合知识
工程欠款应该如何处理如何降低工程拖欠风险

一、工程欠款应该如何处理1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的，其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期;如未使用的，应当参照约定之。对利息支付标准和付息时间无约定或约定不明的，适用《建设工程施工合同司法解释》第17和18条。另外，滞纳金与利息的性质不同，可以另行约定欠款滞纳金。因设计变更可能导致工程量增加，为公平起见，承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法，比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外，承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利，否则不能请求追加工程款。2、合理利用“逾期认可”条款。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请

2023-02-16

231人看过
法律综合知识
欠货款欠条应该如何打？

一、欠货款欠条应该如何打？欠货款欠条应当写明债权人和债务人的法定全名，明确所欠货款的具体金额，注意大小写要一致，明确偿还欠款的方式和具体日期，明确承担违约责任的方式等。根据《民法典》第六百六十八条借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。第六百六十九条订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。二、欠条的诉讼时效是多长欠条的诉讼时效一般是三年。法律另有规定的，依照其规定。《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可

2023-06-11

271人看过

法律综合知识
公司员工请假条应该如何写

公司员工请假条模板下载一某某领导（先生）您好：我因工作压力较大，希望组织上（或者公司）能给与本人数天的旅游假期，本人在旅游归来后一定以更加饱满的热情迎接新的挑战，以更加高涨的情绪投入到工作当中并且处理好旅游期间的事物，不但无本人分内的工作，王组织上给予批准！谢谢！姓名公司员工请假条模板下载二尊敬的领导：我因生产，需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理请假手续，根据有关规定，产假为90天，晚育初产妇延长产假30天。本人已符合国家晚婚晚育规定，特申请产假四个月，时间为20＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至20＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。请领导批准为谢。此致敬礼！请假人：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日公司员工请假条模板下载三本人因，需要请假，请假时间自年月日至年月日，共天，恳请领导批准。此致敬礼请假人：日期：审批领导：审批时间：公司员工请假条模板下载四尊敬的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：您

2023-11-21

81人看过
竞争
拖欠工程款如何打官司？

拖欠工程款打官司的方式：1、受害人首先可以向有管辖权的人民法院提交诉状，写明诉讼请求与收集到的证据；2、被告人在收到原告诉状副本后，应当积极应诉；3、法院判决之后，双方都应积极履行自身的权利义务。拖欠工程款的危害（一）影响建筑企业的生存与发展；建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业，在没有改革以前，我国建筑企业的法定利润只有2．5％到3％左右，进入市场后随着竞争的加剧，企业之间竞相压价，本已是步履为艰，加上拖欠工程款，更是苦不堪言；（二）影响整个建筑市场不能正常运行；（三）给工程质量和安全留下了隐患；由于资金上的拮据，一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫，甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证；（四）影响社会的稳定。《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（

2023-08-09

293人看过
工资
公司拖欠工资写欠条违法吗

1、违法。劳动合同法规定，用人单位应当按时足额支付劳动者劳动报酬，用人单位拖欠劳动者工资，向劳动者打欠条的，属于违法的行为，劳动者可以通过以下途径追讨工资：(1)劳动者和用人单位可以自行协商处理，协商一致的，可以签订协议书，按协议书约定赔偿。(2)劳动者和用人单位协商不成的，劳动者可以向劳动监督保障部门投诉，由劳动监督保障部门介入处理;(3)劳动者可以向劳动仲裁机构申请劳动仲裁，维护自己的利益;(4)劳动者可向人民法院申请支付令。2、法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三十条【劳动报酬】;《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条;《劳动保障监察条例》第九条一、拖欠工资不给没有欠条怎么办1、对于这种违法行为，最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队，他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查，并责令其支付拖欠的工资。2、还可依据《劳动合同法》第三十条的规定，用人单位拖

2023-03-09

73人看过
欠条
工程款转欠条如何起诉

1、立案受理原告向法院起诉，应递交起诉状和有关的证据材料，并按照被告人数递交起诉状副本和证据副本。经审查，符合受理条件的，应当即受理，并办理相关立案手续。不符合受理条件的，应在收到诉状之日起七日内向原告送达不予受理裁定书。2、庭前准备法院在受理案件后五日内向被告送达起诉状副本、应诉通知书、诉讼权利义务告知书、举证通知书、开庭传票。被告应诉后，向原告送达开庭传票。3、开庭审理开庭审理时，首先由书记员宣布法庭纪律，由法官查明当事人到庭情况并询问当事人是否申请回避。开庭分为法庭调查、法庭辩论、法庭调解或判决。4、上诉当事人不服一审人民法院的判决或者裁定，可以在法定期间内向上一级人民法院提出上诉。当事人不服民事、行政判决的上诉期间为十五日，裁定为十日；不服刑事判决的上诉期间为十日，裁定为五日。5、申请再审和申诉当事人、当事人的法定代理人或有利害关系的案外人认为人民法院已经发生法律效力的民事、行政判

2023-03-24

156人看过

法律综合知识
写欠条的公证程序是如何的

一、写欠条的公证程序是如何的欠条可以公证，真实合法的欠条不经过公证也具有法律效力，公证是国家证明权的体现，主要证明欠款人是在书写欠条过程中是其自己的意愿，没有受到他人的威胁和强迫，欠条是欠款人本人书写等。双方当事人持身份证到公证处，同时提供证明欠款关系的证据，公证处可以办理相应公证。根据《公证法》第27条规定：申请办理公证的当事人应当向公证机构如实说明申请公证的事项的有关情况，提供真实、合法、充分的证明材料；提供的证明材料不充分的，公证机构可以要求补充。二、欠条诉讼时效起算点是如何的如果是因为借贷关系而出具的欠条，则欠条注明还款期限的，诉讼时效从还款期限届满之日起计算；如果没有注明还款期限的，则债权人随时可以要求债务人还款诉讼时效冲债权人要求债务人还款的次日开始计算。如果是因为其他法律规定出具的欠条，则欠条注明还款期限的，诉讼时效从还款期限届满之日起计算；没有注明还款期限的，诉讼时效从欠条

2024-01-31

232人看过
欠条
工程款欠条如何写才能在法律上生效

工程款欠条：合法的工程款欠条要包含工程名称、地点、发包人、承包人、工程总量、单价、完成工程量、工程款总额、已付金额、欠付金额、约定付清时间等基本内容。一、工程款的清偿方式包括什么工程款的清偿方式包括：1、现金支付是目前最常见的方式；2、债转股是指承包人以债权为投资，与发包人设立公司，共同经营，共担损益；3、分割发包人的产权。发包人拖欠工程款时，可以通过协议将建筑物本身明确产权，然后根据工程款金额分配给承包人部分或全部产权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。二、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

2023-04-01

75人看过