房屋装修延期责任如何界定
来源:互联网 时间: 2023-04-21 08:43:33 375 人看过

一、房屋装修延期责任如何界定

1、因装修人的原因造成房屋装修延期的,由装修人承担违约的责任,如果是业主原因造成的,由业主承担责任,如果因不可抗力原因造成的,双方不承担责任

2、法律规定:《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

二、装修合同签订时候要注意哪些方面

在实践中,你要装修房子,那么你在签订时候要注意以下几个方面的内容:

1、避免合同主体不明晰

在装修合同中首先要填写甲方、乙方的名称和联系方法,而且你必须仔细核实装修方的相关信息,避免漏填信息、张冠李戴等情形。

这些注意点是最重要的,往往也是最容易忽视的,所以在签订时一定要核对清楚。

2、切莫缺乏工程监理

在装修合同中可以并应该规定实行工程监理的,且确切有效的监理,能确保工程质量,避免出现工程材料以劣充好等情形。

搞房屋装修的时候,千万不要将房子全程交给装修工程队,一定要在必要的时候检查下,这样也能够确保对方装修出来的就是你要的样子,而且也能够保证尽早发现问题。

3、忌讳书面文件不全

经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸,甚至报价表等,都可为合同的有效构成要件,以减少工程后期可能出现的纠纷。

这些东西在装修方还没交房之前都要保留好,一旦有什么纠纷了,那么就可以及时拿上这些争取权益。

4、尽可能明确双方权利义务

这一点不管是对装修来说的,在所有合同中都是如此。在装修合同中要详细规定为保证工程顺利进行,甲乙双方应做的工作,明确何种行为是违约行为,需要承担何种违约责任。

确定了违约责任,这样在以后有什么纠纷了,也能够按照合同上说的快速解决。

5、不要忘记将增减项加入合同

尽可能将增加施工项目都写进合同里面,或作出详细的相关规定,避免在装修过程中,莫名出现增加项,以致遭受不明不白的损失。比如说增加装修费用什么的,这些都是不确定因素,也要说好。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月17日 22:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多房屋装修相关文章
  • 装修公司逾期未完成房屋装修,如何解决?
    合同违约是指合同一方或双方违反合同中约定的义务、法律直接规定的义务和法律原则和精神所要求的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。装修公司要什么资质注册(一)一般小的装饰装修公司是不需要办理什么资质的。但是,如果你要承接大型的工装项目,那是需要办理资质的。(二)比如你承接了一个五星级酒店的装修,要求你必须要有一级资质。你要有资格才能帮甲方装修。甲方有明确的要求。装修公司的专业资质在哪儿办呢到建委、建设厅和建设部。办理相应室内装饰工程的一、二、三级施工或者承包资质。或者办理室内装饰工程的甲级、乙级、丙级设计资质。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适
    2023-07-15
    328人看过
  • 房屋装修违约责任是怎么规定的
    1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的,都要赔偿给业主因此造成的全部损失。2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的,业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修,如果工程逾期则还要赔偿给业主因此造成的全部损失。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。没有得到业主认可的隐秘项目工程,包括水电、地板、墙面、吊顶等,装修公司不应继续施工,否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期。装修公司如果在没有任何有效理由的情况下逾期完工的话,装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商),逾期若干天(事先协定)仍不能完工,业主可以要求终止合同并索赔。5、提供假冒伪劣材料造成室内空气污染检测超标或者是造成其它伤害的,均由装修公司赔偿损失和负责治理。一、装修合同中的漏洞要怎么防范合同中必须写明装修的具体要求和完工日期以及
    2023-06-28
    91人看过
  • 房屋装修费用包含哪些?房屋装修如何省钱
    一、房屋装修费用包含哪些1、那我们在装修前首先要请装修公司对房屋进行一个合理的设计,这里就涉及到一个设计费的问题。一般来说,设计费占到总造价的3%~5%,是一笔不小的开支。一个好的设计图纸是整个装修的灵魂,可以说设计图纸的好坏直接关系到后期的装修效果。2、那装修新房需要大量的装修材料,比如瓷砖、地板、橱柜、乳胶漆等等,材料费用的支出占总的装修费用的35%~40%。目前市面上装饰材料的种类非常多,质量差别也很大,装修材料的档次决定着装修费用的高低。另外,装修的项目越多,装修的费用也就越高。3、要装修新房,需要请专业的施工队,师傅的水平越高,相应的工价也就越高。现在工钱有两种计价方式,一种是按照每个工人每天的工钱乘以人数和天数,就可以得出人工费的总数;另一种是按照承包的项目和施工的面积来收费。人工费用的支出一般占到总造价的25%-30%。4、对管理费和装修公司利润也是一笔不小的支出。装修公司在
    2023-04-05
    255人看过
  • 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗
    不需要。装修工程延期应该如何索赔首先,需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误,由业主承担,工期相应顺延。业主承担工程维修费用,施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题:1.开工日期:以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期:以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准,工程完工施工方应及早提供竣工报告,否则仍
    2023-05-05
    196人看过
  • 房屋装修合同怎样签如何签订房屋装修合同
    一、房屋装修合同怎样签1、在签订合同时应详细注明施工工期。例如,几次验收程序、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等。同时,还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时,一定要非常细致,包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等,每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明,不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。2、合同要由法定代表人签订。如有委托代理人的,需要复印委托书,同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件,这两个复印件都应该加盖公司章,还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。3、预算项目变更时,双方应该重新签订协议。签合同就要“一个萝卜一个坑”,昨天的预算拿到今天就不管用了。二、如何签订房屋装修合同装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳
    2023-06-01
    51人看过
  • 房屋装修后如何除味
    (一)最简单的方法就是适当的打开窗户通风放置,不过需要打开的窗户最好不直接风干墙顶,这样会引起墙面开裂、起泡。(二)室内放置一盆水,在水里面加上适量的食醋,甲醛是可以吸附水的。(三)柠檬酸除异味,装使用柠檬酸进行擦拭也能消散装修的异味,也能达到快速清除残留油漆味。同时柠檬酸也能对家具进行擦拭,能够有效的去除家具上的异味。(四)水果除异味。使用热带水果去除异味,使用此种方法不仅效果好,成本低,方法简便。(五)使用去味清洁剂,能够有效的针对房屋装修、家具散发的异味。据相关人士绍祛味清洁剂利用氨化合物与有害物质发生化学反应,能够有效的解决异味问题,从而起到净化空气的作用,适合在每个空间使用、包括橱窗内。一、装修纠纷怎么处理首先,需要在签订合同时候多加注意,只有将责任划分清楚才能有效避免这样情况的出现,太过于着急签合同并不是好事,在确定合同无误了再签才能确保整个装修过程能够顺利进行。其次,一般行业
    2023-03-26
    353人看过
  • 未装修房屋水淹邻居,责任归属何人?
    主要看漏水是什么原因,如果是你的原因的话,应当承担责任,如果是物业的责任,应当由物业承担责任,如果不是物业的原因。这种情况业主需要承担责任的,因为这种情况你是属于无过错责任,你与工人属于共同侵权。如果邻居找你索赔,你可以就索赔的金额向施工方或者物业追偿。已经收房了装修时发现房子漏水怎么办根据实际情况,在新房收房装修时发现房屋漏水,会按以下具体情况作出应对措施:1、如果是装修时,施工方导致房屋漏水的,应找施工方维修处理,若造成损失,可要求赔偿损失。其实,收房后在装修的时候发现漏水,可能并不必然是开发商的问题,实际中也存在装修施工方在装修的时候失误导致的。因此,屋主此时应该先判断下究竟是谁的原因导致的,不能一味找开发商要求赔偿,这是较为错误的做法。2、如果发现房屋漏水是非后来人为导致,那么此时就应找开发商维修处理。若造成屋主损失的,可要求赔偿损失,但应注意维修保养的期限。因为房屋不是永远不会损
    2023-07-18
    259人看过
  • 如何计算房屋装修面积办理房屋装修的手续
    一、如何计算房屋装修面积在家庭装修中,施工面积由于计算方法不同以及一些其他因素,客户测量的面积与装饰公司的测量结果常常会有一些差异,这就直接影响到工程尾款的结算问题。家庭装修中所涉及的项目大致分为墙面、天棚、地面、门、窗及家具等几个部分,以下是计算施工面积的简单方法:(一)墙面面积计算墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括:涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。门、窗所占面积应扣除(1.2),但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0。3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以“平方米”计算,安装踢
    2023-02-17
    164人看过
  • 房屋装修面积怎么算,如何避免房屋装修风险
    房屋装修面积怎么算(一)墙面面积计算墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括:涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。门、窗所占面积应扣除(1.2),但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0。3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以“平方米”计算,安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为“米”。(二)顶面面积计算天棚(包括梁)的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶棚等。天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算,不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。顶角
    2023-05-08
    147人看过
  • 租房期间维修责任如何认定
    租赁房屋时一般由出租人承担维修责任。在租赁物出现不符合约定的使用状态时,出租人须对该租赁物进行修理和维护,以保证承租人能够正常使用该租赁物,包括对租赁物的正常保养。房屋损坏由承租人的过错造成的或双方约定由承租人负责检查和维修房屋的,维修责任由承租人承担。一、租房家电自然损坏是谁的责任租房家电自然损坏是房东的责任,家电权属归于租客的自行承担责任。在租赁物出现不符合约定的使用状态时,房东须对该租赁物进行修理和维护,以保证租客能够正常使用该租赁物,包括对租赁物的正常保养。家电损坏由租客过错造成的或双方约定由租客负责检查和维修的,家电的维修责任由租客负担。二、租房一年后热水器坏了由谁承担责任租房一年后热水器坏了一般由出租人负责。在合同没有特别约定的情况下,租房热水器因正常损耗出现故障的,应由出租人负责维修。如果是因租客使用不当以及其他存在过错的行为,导致热水器损坏,应由承租人承担维修费用。承租人按
    2023-04-05
    330人看过
  • 房屋交付延期,违约责任如何划分?
    交房逾期违约金算法如下:1、逾期60日以内,开发商每日需向买房方赔付已交付的房价款万分之三作为违约金;2、逾期60日或以上,买房的人此时可以根据情况进行退货退款处理,即解除购房合同,合同一旦解除,开发商要在收到解除合同当日起60日内全额退还买房人房款,并按照逾期60日以上的情况进行违约金赔偿处理。当然买房的人也可以继续按合同执行,但开发商此时就需要赔偿更高力度的违约金,即每日赔偿房款的万分之5作为没有按时交楼的代价。违约金赔偿的特殊情况包括不可抗力因素,主要包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外:1、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除;2、迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。交房逾期违约金万分之一是多少按照到合同约定交房时候你实际交了多少钱的万
    2023-07-18
    479人看过
  • 房屋装修有保修期吗
    建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六章第三十二条中就有相关规定:“在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年;有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”2013年9月,我国首部《家居行业经营服务规范》也明确要求,装修公司必须向顾客明示地板、门窗、吊顶、瓷砖、水电系统、墙壁、橱柜等的具体保修时间和保修范围。住宅装修工程竣工后,装修人应当按照工程设计合同约定的相应的质量标准进行验收。验收合格后,装修公司应当出具住宅室内装饰装修质量保修书,保修期自验收合格之日起计算。消费者在装修工程验收合格之后,应该向装修公司索要工程保修单,利于出现问题后有效维权。消费者在和装修公司签订装修合同时,最好在合同里加上保修基金的条款,即明确装修工程在验收合格后,业主有权留取相当于装修工程总款5%左右的保修基金,竣工验收合格后的保修期之内没
    2023-02-28
    319人看过
  • 维修期间房屋租赁期间责任如何划分
    房东对承租房的安全维护有义务,并且对于房屋中的使用物品因自然损害或者是合同约定由房东负责的物品有修缮的义务。房屋租赁期间的维修义务如果当事人签订的租赁合同有约定就按照约定处理。没有约定的情况,如果房屋是自然损耗导致漏水是房东负责,如果是承租人的原因导致房屋漏水就由承租人自己负责。一、房屋出租期内要出售是否违约法律依据是什么房屋租赁期间,房东要买房,不构成违约。因为在租赁期间房屋所有权发生变动的,不影响租赁合同的效力。如果在租赁合同期限内,房东以卖房为由将承租人赶走,则房东的行为构成违约,承租人可以按照租赁合同约定或法律规定向房东违约的损失赔偿。二、房租逾期多久可以赶人逾期3个月没交房租,房东可以自动解除租赁合同,但是不可以赶人。如果双方在租赁合同上有约定,按照约定执行。如果没有约定,房东应当先通知对方要求在一定的时间内交清租金,逾期不交的可以向当地人民法院起诉。
    2023-04-01
    355人看过
  • 如何确定房屋装修工程的延误时间,包括周末
    装修工程延期的确定并不复杂。合同有约定的,可以按照约定的计算方法直接计算。但实际上,项目延期通常包括周末。合同中有特别约定的,除法定节假日外,不包括周末。如果实际情况与此相反,且双方在合同中没有约定,则房屋装修工程延期的计算应从竣工之日起计算。一般来说,除双方约定的竣工时间外,还有以下三种情况可以认定为竣工时间:
    2023-05-07
    327人看过
换一批
#购房指南
北京
律师推荐
    展开

    房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项: 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品,需要存放在阴凉通风的地方,储存容器要有良好的密封性,并且... 更多>

    #房屋装修
    相关咨询
    • 如何办理房屋装修延期交付手续
      宁夏在线咨询 2022-10-14
      房屋装修延期交付处理如下: 一、解除合同 根据《民法典》第五百六十三条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。 法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。 二、赔
    • 房屋延期装修怎么办?
      湖北在线咨询 2023-05-19
      房屋装修延期,属于承揽方装修公司违约,根据合同约定的违约金条款,主张装修公司承担违约责任后,签订补充协议后,让对方继续施工。或者解除装修合同,主张赔偿。协商不成,只能到法院起诉解决了。 《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违
    • 房屋装修出错怎么办房屋装修中的违约责任
      吉林省在线咨询 2023-06-19
      1、违约责任条款可由合同当事人在合同里面作详细约定,当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。 2、在合同中可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,还可以约定赔偿金,如双方均违约的,各自承担相应的责任。 《民法典》第五百九十二条规定:当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。
    • 房屋装修损坏谁的责任
      江苏在线咨询 2022-11-20
      1、房屋装修伤人一般由雇主承担责任。雇员因房屋装修受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。雇员因房屋装修造成他人损害的,由雇主承担侵权责任。雇主承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的雇员追偿。 2、法律依据;《民法典》 第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
    • 房屋延期如何计算违约责任
      云南在线咨询 2022-07-19
      1、实践中如果商品房逾期交房,一般以买卖双方在合同中约定的标准来计算违约责任,主要包括两部分,一是违约金,二是已付房款利息。 2、一般约定的违约金的标准是按已经支付房产的一定比例来按天数计算的,这一比例一般是每日万分之几的标准。