如果工程变更导致承包商损失，如何解决索赔-法师兄

如果工程变更导致承包商损失，如何解决索赔

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:50:16 153 人看过

目前，国内建筑市场竞争激烈，每一个承包商为了赢得工程，往往只能忍气吞声，业主也抓住了承包商的心理，“你不做别人做，总是做”，使得很多承包商在工程变更造成的损失中，往往不敢提出索赔，这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时，应当果断索赔，积极维护自己的权益。在建设工程中，工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等，造成损失。一般来说，可能导致承包人损失的常见工程变更有：

1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对，就需要修改，导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大大增加了工作量。

3。设计变更。施工过程中，发包人修改设计图纸，承包人增加工程量，造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划，要求加快施工进度，支付赶工费用。

需要注意的是，业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中，会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况，承包商应根据实际情况提出相应的索赔。

如何索赔因工程变更造成的损失，在大多数情况下，承包商可按以下方式处理索赔：

1。施工合同有约定的，按约定办理。承包人与发包人按合同约定协商赔偿。

2。合同无约定或约定不明确的，承包人可以与发包人协商赔偿。协商是解决纠纷的有力方式，根据实际情况妥善处理赔偿事宜是双方的最佳状态。工程造价评估应协商进行。双方对工程变更的工程价款不能达成一致的，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方式或者计价标准结算工程价款。或直接委托工程造价鉴定机构进行工程造价鉴定，最终确定赔偿金额。

4。向法院提起诉讼，通过法律途径追偿。在不协商或不协商的情况下，收集证据，委托建筑律师向法院起诉索赔，往往能赢得最大的赔偿额，是最后的选择，也是最好的选择。

因此，对于承包人来说，如果由于发包人的原因，工程发生变更而遭受损失，最好主动索赔，并尽可能多地拿到钱，否则只会蒙受损失。如果你还担心赔偿问题，最好先咨询专业的建筑律师。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
如何处理工程变更造成的损失

目前，国内建筑市场竞争激烈，每一个承包商为了赢得工程，往往只能忍气吞声，业主也抓住了承包商的心理，“你不做别人做，总是做”，使得很多承包商在工程变更造成的损失中，往往不敢提出索赔，这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时，应当果断索赔，积极维护自己的权益。在建设工程中，工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等，造成损失。一般来说，可能导致承包人损失的常见工程变更有：1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对，就需要修改，导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大大增加了工作量。3。设计变更。施工过程中，发包人修改设计图纸，承包人增加工程量，造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划，要求加快施工进度，支付赶工费用。需要注意的是，业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中，会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况，承包商应根据实际情况提出相应的

2023-05-07

204人看过
工程承包
工程承包方违约如何索赔

工程承包方违约的，如果双方事先有约定违约金额或违约金的计算方式的，当事人可以按合同约定进行索赔。如果合同中没有相关约定的，当事人可以要求承包方赔偿实际造成的损失。一、租房合同违约金问题1、在房屋租赁关系上，要求解除的一方，应该提取1个月通知对方，否则就属于违约（合同另有约定除外）。2、租房合同中对违约金有约定（租房违约金的数额是由当事人双方通过事先约定而确定的）、则按约定的违约金比例支付。3、约定的违约金过高或过低可以请求变更，约定的违约金超过实际损失30％的可认为约定过高，可要求降低。4、房屋租赁合同中对违约金没有约定，应按对方违约对你造成的实际损失来计算并退回押金和多余的房费。6、租房违约金的处理：双方按照租赁合同的约定处理，赔偿约定的金额，如果协商不成，可到法院提起诉讼。二、违约金上限的规定是什么？违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金

2023-03-29

66人看过
承诺
员工疏忽导致损失如何处罚

根据工资支付暂行规定第十六条，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可以按照劳动合同约定要求其赔偿经济损失。赔偿可从劳动者本人工资中扣除，但每月扣除额不得超过当月工资的20％，且扣除后剩余部分不得低于当地最低工资标准。一、如果签劳动合同可以辞职吗？无论签订了多久的劳动合同，劳动者在劳动合同履行过程中都是可以提出辞职的。这个是劳动者的自主择业权。员工提前30天以书面形式通知单位，就可以解除劳动合同。员工在试用期内只需要提前3天通知单位，就可以解除劳动合同了。需要说明的是，无论是提前3天还是提前30天，都不是强制性条款。劳动者可以随时提出辞职，即便没有提前3天或者30天，用人单位也无法对劳动者进行处罚，但如果因为没有提前辞职给用人单位经济损失的，在证据确凿的情况下，用人单位可以通过诉讼的方式向劳动者追偿。二、签订劳动合同注意事项是什么？（一）签订合同时，劳动者首先要弄清单位的基本情

2023-02-15

209人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过

举证责任
工程诈骗造成的损失如何索赔

针对工程诈骗造成的损失的索赔问题，相关规定如下：1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量，即使没与发包方商量，也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更，例如：增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项，除非双方另有约定，这部分的内容属于发包方应承担的费用，承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失，发包人可以索赔(1)承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的，或恶意扩大发包人损失的，则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人，应承担赔偿责任，发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。(2)实践中，常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更的要求，虽然发包方有过错，但承包方对于工程质量有不可推卸的责任，承包方可以依法拒绝施工，甚至要求解除合同。如果承包方

2023-02-07

371人看过
网贷
失业导致网贷逾期如何正确解决

1、主动联系网贷平台申请协商还款。网贷逾期后，用户可以直接向网贷平台申请协商还款，协商还款成功就可以按照协商的约定来还款。这样不仅可以缓解还款压力，而且还有利于尽快还清逾期的欠款。2、向亲友借钱暂时弥补漏洞。假如只是遇到暂时的情况，很快就会有足够的资金，可以寻求亲友的帮助。3、将名下的资产变现。如果名下有其他可以变卖的资产，应该主动变卖资产筹钱。一、失业导致网贷逾期被起诉怎么办？1、阅读原告起诉状内容，针对原告的起诉状准备好答辩状；2、在法院确定的举证期限内，就自己的答辩主张提交证据；3、按照法庭规定的时间，地点准时出庭；4、如果被告对诉讼程序不了解可以委托律师代理。二、失业导致网贷逾期起诉后法院会立案吗？满足以下条件法院就会立案：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法

2023-02-26

462人看过