工程延期交付如何索赔-法师兄

工程延期交付如何索赔

来源：互联网时间： 2023-06-25 11:11:53 312 人看过

工程延期交付发包方可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%。

一、建设工程承包人要承担哪些责任

建设工程承包人要承担以下责任：

1、施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作；

2、物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

3、及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划；

4、工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的，承包方应负责无偿修理或返工，由此造成工程逾期交付的，应支付逾期违约金；

5、工程交付责任。承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。

二、标准施工合同合同进度计划的主要作用有

合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

仲裁机构
房屋交付延期的索赔是多少

一、房屋交付延期的索赔是多少1、房屋交付延期的索赔标准如下：每延期一日向买方支付买卖总价格的万分之五的违约金。但是这也不是一成不变的；如果违约金是双方自己通过协商定好了的，可以不是百分之五；经过调查显示违约金过高的，可以经过法院途径应予适当的减少。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、商品房延期交付该怎么处理1、如发生商品房延期交付的情形建议，主一定要想办法搞清禁开发商不能交付房屋的真正原大不能听开发商以及售楼人员的一面之词，要多

2023-04-20

180人看过
仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
继续履行
民法典中房屋交房延期如何索赔

一、民法典中房屋交房延期如何索赔民法典规定，签订房屋买卖合同后，延期交房的，就会构成合同违约，购房者可以按合同约定要求卖房者赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、开发商延期交房违约金怎么算实际中，开发商延期交房主要包括以下两种情况：1、正常延期交付比如由于施工迟延，或者因为相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致房屋交付逾期。其实，在这种情况下购房者需要给开发商一定的宽限期，等待一段时间后就可以收房了。并且，因为这也不是开发商能够控制的情况，非其主观故意为之，所以购房者通常不能主张违约金。2、非正常延期交付比

2023-05-01

150人看过
重婚
承租人如何要求延期交房及索赔

房屋交房延期索赔如下：购房人与开发商签订的房屋买卖合同中已约定逾期交房违约金金额的，可以依据合同约定的金额要求开发商赔偿违约金；合同中没有约定或约定不明确的，可以按照已交房款总额乘以同期银行贷款利率及逾期时间索赔。小三如何索赔1、小三如果有法定要求索赔的情形的，可以向人民法院起诉索赔。但是如果小三是因为和出轨者之间的男女关系为由索赔的，一般是不能得到支持的，因为只有经过合法婚姻登记的夫妻中的无过错方有权请求损害赔偿。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；（二）与他人同居；（三）实施家庭暴力；（四）虐待、遗弃家庭成员；（五）有其他重大过错。《民法典》第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以

2023-08-18

283人看过

外商投资
多式联运延迟交付索赔

争议问题：1、是否构成延迟交付货物?2、如果延迟交货托运人是否有权拒付运费?或直接抵扣运费?3、在多式联运条件下，承运人责任应如何划分?4、应适用何种法律调整?一、99年12月30日，无锡公司给承运人的出口托运单上注明：走海空联运，13日全部运抵纽约。承运人接受委托并承运了该批货物，应视为其已无异议地接受了该条件。因此已构成延迟交付。〖问题：由谁出具多式联运提单?即由运达还是捷亚?国际货运代理人有时仅是作为货方的代理人代办托运手续，有时则作为承运人签发其自已的多式联运提单，作为无船承运人承担责任。亦有作为承运人的代理人签发多式联运单据的情况;本案情形如何，尚不明了。〗二、《海商法》第69条规定托运人应按照约定向承运人支付运费。因海运提单及空运单均列明运费预付本案运费应由该海运提单及空运单托运人支付。原则上不得向收货人索取该运费。即便确实存在延迟交付的事实，收货人仅有权向承运人索赔由于该延迟

2023-06-06

81人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过
收房
延期收房业主如何索赔

律师提醒：日前,多位购房者反映,他们购买的商品房到期不能交付,开发商对于延期交房的违约金也一直没有说法。由于房屋的延期交付,不但推迟了他们的入住计划,并且购房者的索赔权利也常常得不到保障。对此,他们想知道遇到商品房延期交付时,购房者该如何追究开发商的违约责任,以维护自己的权益。去年8月,市民常先生看好了福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺将在今年5月底交房,恰好他承租的房屋也是这个时候到期。尽管开发商一直未发入住通知,但是,在合同约定的交房当天,他还是来到了小区查看自己房屋交付情况,发现小区道路没有硬化。开发商的工作人员答复说,房屋将在今年6月18日交付。然而在6月18日,开发商虽然向他出具了书面的《入住通知单》,然而,他发现小区内电子监控系统形同虚设,许多路灯也没有安装。另外,售楼人员竟然打不开他家的入户门,以至他无法顺利入住。由于房屋交付一再延期,原定的入住计划又一次被迫作

2023-06-10

111人看过
仲裁机构
工程延期违约赔付标准

工程延期违约赔付标准：如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。承包商是指有一定生产能力、技术装备、流动资金，具有承包工程建设任务的营业资格，在建筑市场中能够按照业主的要求，提供不同形态的建筑产品，并获得工程价款的建筑业企业。工程延期违约金合同中没有约定怎么办工程延期合同中没有约定违约金标准的，可以按照违约造成的损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加

2023-08-09

280人看过

仲裁机构
工程延期索赔的处理方法

在处理工程延期索赔时，首先要正确理解索赔的作用，并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订，双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定，合同的实施就无法保证。要注意收集索赔证据；要掌握正确的索赔程序，及时提出索赔。在处理工程延期索赔时，首先要正确理解索赔的作用，并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订，双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定，合同的实施就无法保证。索赔可以警告违约者，帮助双方更紧密地合作，实现合同目标；2、要注意收集索赔证据；3、要掌握正确的索赔程序，及时提出索赔。如何遵守合同中规定的索赔条款在合同中如何约定处理纠纷的条款？在合同中，当事人可以约定处理纠纷的条款，以便在发生纠纷时能够按照约定进行解决。这些条款可以包括合同争议管辖法院、仲裁机构以及具体的仲裁程序等。首先

2023-09-19

178人看过
工时
建筑工程延期交付赔偿金有哪些

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人除了要支付一定的工程款以外还需要按照同期银行同类贷款利息支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。一、承包人可以索赔的施工赔偿有什么承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。二、工程验收后甲方不结算应该如何办工程验收后甲方不结算的办法为：1、承包商可以首先与发包人确认无

2023-04-12

297人看过
继续履行
交通工程延误工期如何处理？

交通工程延误工期可以协商或支付违约金。一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的责任。价款的支付：一方不支付价款或者报酬的，另一方可以要求其支付价款或者报酬。通常会约定一种“滞纳金”，主要是针对迟延履行合同义务时，进行违约责任＇＞违约责任追究。但是只有在一方严重违约，导致合同解除＇＞合同解除时，才承担此部分违约金。如果合同继续履行，一般参照“滞纳金”追究违约责任。交通工程延误工期怎么处罚工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。实践中，误工期一般也是以实际的住院时间和必要的休养时间组成的，在伤害或疾病的医疗过程当中，住院期加上医院病例给予的修养期是误工期。《中华人民共和国民法典》第

2023-08-04

297人看过
工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过

违约金
工程延期的索赔标准是什么

一、工程延期的索赔标准是什么工程延期的索赔标准法律并没有进行强制性规定，一般是在合同中约定的。当事人可以约定一方延期时应当根据情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，最高不应超过实际损失的30%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、工程索赔报告编制要注意什么工程索赔报告编制要注意下列事项：1.对索赔事件要叙述清楚明确，避免采用可能、也许等估计猜测性语言，造成索赔说服力不强。2.报告中要强调事件的不可预见性和突发性，并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力，采取了能够采取的措施，从而使索赔理由更加充分，更易于对方接受。3.责任要分析清楚，报告中要明确对方的全部责任。4.计算索赔值要合理、准确。要将计算的依据、方法、结果详细说明列出，这样易于对方接受，减少争议

2023-04-25

250人看过
继续履行
工程延期监理能否要求索赔

一、工程延期监理能否要求索赔工程工期延期的，构成合同违约，只有发包单位才能要求承包单位赔偿。工程索赔不是监理单位的权利。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准

2023-06-17

224人看过