北京市外销商品房预售契约如何写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-13 19:05:55 266 人看过

买方(以下简称乙方):()

甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉细则》的规定。已合法取得北京市()

北京市外销商品房预售契约

卖方(以下简称甲方):()

买方(以下简称乙方):()

第三条:乙方同意按下列方式付款,并按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金()元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方指定银行:银行帐号:

第四条;乙方逾期付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日起至实际付款之日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条:甲方须于()年()月()日前,将房屋交付给乙方。除不可抗力外,甲方未按期将房屋交给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第六条:甲方交付房屋时,应提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》。甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的。乙方有权终止本契约,甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房屋价款和利息全部退还乙方(利息计算同第五条)甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部分的双倍差价向乙方补偿。

第七条:甲方同意按《建筑工程保修办法(试行)》的有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第八条:乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。

第九条:本契约由双方签字,并在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签定之日起30日内,由双方共同到北京市房地产市场管理处办理。

第十条:本契约生效后至()年()月()日前,乙方如转让其预购的房屋,须与转受让人在本契约上背书,并按规定到北京市房地产市场管理处办理预售契约转登记。

第十一条:双方同意房屋交付后30日内共同到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。

第十三条:本契约的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。因履行契约发生的纠纷,双方应协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十四条:本契约未尽事项,双方可签定补充协议本契约的附件为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十五条本契约正本一式四份,甲乙双方各一份,北京市房地产管理局二份。副本()份。

甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

邮政编码:邮政编码:

代理人:代理人:

联系电话:联系电话:

身份证号码:身份证号码:

年月日年月日

预售登记机关:(章)

经办人:

年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月03日 02:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多商品房预售相关文章
  • 北京商品房预售合同律师费怎么计算?
    (一)不涉及财产关系的诉讼代理费1、一般案件基本标准:案件类别:(元/件)民事案件1500元、行政案件2000元、刑事案件3000元、仲裁案件收费标准3000元2、不同案件不同标准:(1)简单诉讼案件,可在上述标准的50%范围内确定具体收费标准;(2)重大诉讼、仲裁案件,可在上述基本标准3倍以内确定;(3)疑难复杂案件可在上述基本标准的5倍以内确定;(4)具有涉外因素(争议标的物或合同签约地或合同履行地在国外,适用外国法律解决)的在上述基本标准的5倍以内确定;上述因素可合并执行,但实际标准不得超过上述标准的10倍。3、简单、重大、疑难复杂案件的判定标准由省或省辖市律师协会另行制定。4、经省级以上司法行政机关或律师协会评定的“知名”律师可在上述标准的10倍以内确定具体收费标准。(二)涉及财产关系的诉讼代理费除按不涉及财产关系确定收费基本标准执行,还应按不高于下列比例另行收费(累进制)争议财产
    2023-06-16
    478人看过
  • 北京规定:商品房预售须明确投诉渠道
    北京:商品房预售须明确投诉渠道昨天(3月16日),记者从(北京)市住建委发布的《北京市住房和城乡建设委员会关于商品房预售方案执行中有关问题的补充通知》中了解到,即日起开发企业在预售方案中应进一步明确商品房质量问题投诉渠道。此次补充说明共补充了三方面内容。其中要求预售方案的项目预售计划中,如开发企业委托房地产经纪机构代理销售的,应提交该经纪机构在房地产主管部门的备案信息、以往代理销售的主要项目信息;预售方案中应进一步明确商品房质量问题投诉渠道,包括开发企业处理质量问题的部门、主要负责人员信息以及质量问题的处理程序;暂定资质房地产开发企业申请商品房预售许可时,应提交一级资质或在本市注册的二级资质房地产开发企业作为质量责任承担主体出具的经公证的担保函,或通过商业保险明确质量责任承担主体,并提交工程质量保险合同或暂保单。据了解,三方面补充内容在开发商申请预售许可证时就必须向主管单位提交。获得预售许
    2023-04-22
    146人看过
  • 怎么购买预售商品房,预售的商品房该如何购买?
    一、怎么购买预售商品房在我国,涉及商品房预售的法律法规主要包括《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》。因商品房预售后正式交付房产前存在很多不确定因素,实践中较容易引发纠纷。因此商品房预售必须严格依照法律规定的条件和程序进行。依照相关法律法规的规定,商品房预售的程序如下:(一)订立预售合同。开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。商品房的预售可以委托代理人办理,但必须有书面委托书。(二)登记备案。预售合同签订后,合同预售人应当在签约之日起30日内持商品房预售合同向县级以上人民政府房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。(三)收取预付款。开发商根据房屋建设的工程施工进度,分期收取商品房预售款,合同有约定的,从其约定。开发商收取的预付款,应当专项用于房屋开发建设,不得挪作他用。(四)办理商品房的权属登记手续。预售的商品房交付使用之日起
    2023-02-13
    141人看过
  • 北京自住商品房销售管理新政策
    北京市住建委为确保自住型商品住房销售的公平和公正,2014年2月13日正式出台《北京市自住型商品住房销售管理暂行规定》,具体政策内容如下:北京市自住型商品住房销售管理暂行规定第一条为切实做好我市中低价位自住型改善型商品住房(以下简称自住型商品住房)销售管理工作,根据《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》(京建发〔2013〕510号,以下简称《意见》),制定本规定。第二条市住房和城乡建设委员会(以下简称市住房城乡建设委)负责指导、监督全市自住型商品住房销售管理工作。各区、县住房城乡建设主管部门负责指导、监督辖区内自住型商品住房项目的销售工作。第三条房地产开发企业在申请办理自住型商品住房预售许可或者现房销售备案手续前,应在市住房城乡建设委官方网站及销售现场进行公示。公示内容包括项目名称、企业名称、项目位置、套数、户型面积、销售均价等信息,公示期不少于15天。第四条在本市具有购房资格
    2023-04-22
    188人看过
  • 商品房预售款如何使用,如何取得预售款
    商品房预收款将入监管账户,而开发商将按工程进度分四个节点支取预售款。开发商如何支取预售款按工程进度分四个节点支取如果购房者选择全额付款,可以将商品房预售款直接存入商品房预售款专用账户;如果选择贷款买房,购房者需要将首付存入商品房预售款专用账户,发放贷款的银行应将贷款直接划入该专用账户。开发企业要支取或者使用预售款,必须按照一定的工程节点进行,首次申请支取商品房预售款前,开发企业应当明确预售项目的工程建设费用和法定税费(含土地价款),并根据项目建设方案及施工进度编制《商品房预售项目用款计划书》。用款计划应按照完成基础和地下结构工程、结构封顶、竣工验收、完成商品房所有权初始登记等四个环节设置资金使用节点,并合理确定每个节点的用款额度。开发企业在完成相应节点建设任务后申请支取该节点的用款额度,在预售项目办理商品房所有权初始登记前,支取后预售款专用账户结余金额不得少于已收存商品房预售款总额的5%。
    2023-06-15
    173人看过
  • 北京市商品代销合同(BF
    委托人:____________________________________代销人:____________________________________签订时间:_____年_____月_____日签订地点:____________________委托人委托代销人以自己的名义为其卖出以下商品:商品名称商标规格型号生产厂家计量单位数量质量要求包装要求价款单价总价合计人民币金额(大写):¥:代销期限:年月日至年月日。代销商品的交付时间、地点、方式:验收方式、时间及其提出书面异议的期限:代销期内商品的保管责任及费用承担:报酬的计算方法:报酬、价款的结算按下列第种方式解决。(一)已售商品的价款每月日结算一次,代销人的相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款报酬在代销期限终止时结清。(二)已售商品达百分之时,代销人与委托人结算一次价款,相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销
    2023-04-23
    234人看过
  • 如何理解预售商品房按揭?
    1、预售商品房按揭具有哪些法律特征?(1)预售商品房按揭是一种要式法律行为,应签订书面合同,并应到规定的房地产管理部门办理登记备案手续;(2)预售商品房按揭是一种从合同,是为担保主债权得以实现而订立的;预购商品房贷款抵押合同是商品房预售合同中的买方购房者与银行缔结的借贷合同之担保合同,它是借贷合同无效,抵押合同当然无效。预购商品房贷款抵押所担保的主债权是具有专项用途的,债权只能是商品房预测人向贷款银行所借的用于支付其所预购的商品房除首期付款外的其余购房款。(3)预售商品房按揭合同是诺成性合同,合同一经成立即对三方当事人具有约束力。预售商品房按揭合同成立后,未经抵押权人的同意,抵押人不得另行再设抵押。抵押权人享有优先受偿权。以预购商品房或者在建工程抵押的,登记机关应当在抵押合同上记载。抵押房地产在抵押期间竣工的,当事人应当在抵押人领取房地产权属证书后,重新办理房地产抵押登记。因此,商品房未建
    2023-06-10
    244人看过
  • 如何转让买的预售商品房
    根据《中华人民共和国城市房地产管理法》有关规定,国务院决定,禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前,房地产主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的,房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续。”该意见明确禁止预售商品房再转让行为,禁止房地产主管部门办理相关手续。实践中,建议购房者在买预售商品房前最好事先想清楚,尽量避免出现买了之后又转让的情况,毕竟预售商品房的转让还是比较复杂的。当然,如果您确实需要将预售的商品房再行转让,那么建议您最好去咨询一下专业的律师,让律师为您提供有效的帮助。一、预售的商品房该如何转让预售商品房再转让的前提条件,商品房预售合同的双方当事人,经有关主管部门办理了有关于续后,在预售商品房尚未实际交付前,预购方将购买的未竣工的预售商品房转让他人,办理了转让手续的
    2023-03-26
    141人看过
  • 预售的商品房该如何购买
    购买预售商品房需要办理预告登记,具体如下:(一)商品房买卖合同登记备案后,购房者可以和开发商在预售合同中合同约定预告登记。(二)约定后,购房者到房地产管理部门进行申请,经过受理审核后,由房产管理部门记载于登记簿,购房者交费后领取登记证明。(三)办理登记预告需要提交的材料有:预告登记申请书;申请人的身份证明;已登记备案的商品房买卖合同,以及当事人关于预告登记的约定;买受人单方申请预购商品房预告登记,出卖人与买受人在商品房买卖合同中对预告登记附有条件和期限的,买受人应当提交相应的证明材料;其他必要材料。办理商品房登记预告一般需要10个工作日。登记费为80元。首先需要开发商取得了预售资质,否则的话是没有权利进行预售的。当然在预售的过程中,也要求购房者能够小心注意,这与购买现房是有所差异的。而在办理了预售首先之后,建议最好还是进行预告登记,以免开发商又将商品房出售给他人。一、如何购买预售的商品房在
    2023-03-27
    442人看过
  • 如何设置商品房预售按揭
    如何设定预售商品房抵押权预售房屋抵押权登记是指债权人或第三人(抵押人)与债权人(抵押权人)对企业批准作为固定资产的自有住房或公有住房(房屋所有权证)设定抵押权已发布)。抵押期间,该房屋的所有权和使用权不变。抵押现有房屋时应提交的证明为:1。抵押人为个人的,应当提交《房地产抵押登记申请表》两份;房屋所有权证、房屋共有权证、土地使用权证原件两份;抵押人及其配偶身份证、结婚证原件两份;担保人身份证明或者营业执照正本2份,每份合同、宣誓书、抵押物价值证明各2份,主合同2份,抵押合同4份。另外,部分抵押的,提供抵押部分建筑面积原件和复印件两份;集体土地的,提供乡政府或村委会同意抵押的证明原件和复印件两份。抵押人为单位的,应当提交《房地产抵押登记申请表》两份;房屋所有权证、房屋共有权证、土地使用权证原件两份;抵押人、被抵押人营业执照原件两份;抵押人法定代表人身份证明原件2份;抵押人、抵押人、被担保人代
    2023-05-08
    368人看过
  • 商品房预售合同是否为预约合同,预售合同的写作要求
    一、商品房预售合同是否为预约合同商品房预售合同不是预约合同。1.商品房预售合同是以建造中的房屋为标的物的,属于买卖合同的一种,但商品房预售合同与一般买卖合同又有所不同。2.商品房预售合同不是预约合同。预约合同是当事人约定将来订立一定合同的合同;本合同是为了履行预约合同而订立的合同。预约合同与本合同具有不同的性质和法律效力。预约合同当事人的义务是订立本合同,所以,当事人一方只能请求对方订立合同,而不能依预约的本合同内容请求对方履行。3.商品房预售合同在成立之时,房屋并不存在或尚未建成,所以带有“预售”的字样,但商品房预售合同绝不是预约合同。因为:在商品房预售合同中,预售方与预购方关于房屋的坐落与面积、房屋的交付期限、房屋的质量、违约责任等都有明确的规定,双方无须将来另行订立一个房屋买卖合同。二、商品房预售合同的写作要求商品房预售合同的写作要求有:1.双方的名称、国籍、地址,如果是法人组织的,
    2023-06-24
    98人看过
  • 北京上半年海外游客减少商品房销售缩水近5成
    长期以来所关注的奥运经济,至少在上半年还体现得不是非常明显。数据显示,上半年北京入境游客比上年同期下降了5个百分点。而房地产市场的形势也不那么乐观。上半年,全市商品房销售面积同比缩水了近五成,达到了2005年以来的低点。昨日,北京市统计局公布上半年经济运行数据,1~6月份,全市实现地区生产总值4972.8亿元,同比增长11%,增幅同比回落1.1个百分点。旅游业意外下滑在奥运经济中,旅游业是非常重要的一部分。但是在昨日公布的数据中,上半年北京入境游客降低的数据则显得有些意外。据北京市统计局统计,上半年全市接待入境旅游人数187.6万人次,比上年同期下降5.1%。降幅从3月份起不断增大,4月、5月降幅分别达到5.3%和14.2%。另一方面,拥有奥运概念的旅游股——北京旅游(000802.SZ)近日发布公告预亏:预计2008年中期净利润约为-1066万元。北京风光旅行社的一位工作人员告诉记者,北
    2023-06-07
    410人看过
  • 民法典规定商品房预售合同如何撤销
    合同双方当事人可以协商撤销合同,如果协商不成,可以通过诉讼的方式撤销。根据相关法律的规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(一)因重大误解订立的;(二)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。如何解决商品房预售合同纠纷?解决商品房预售合同纠纷的方式是:1.有约定的按约定;2.没有约定的,协议优先;3.协商不成的可以申请基层组织进行调解;4.调解不成的可以向法院起诉;5.当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以申请仲裁机构进行仲裁。6.行为人也可以直接诉讼或仲裁。《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条
    2023-08-02
    71人看过
  • 商品房预售应符合哪些条件,如何避免商品房预售纠纷?
    一、商品房预售应符合哪些条件期房,又称预售商品房,是指房地产开发企业将已兴建但尚未竣工的商品住宅,与购房者约定,由购房者交付定金或预付款,而在未来某一时期拥有所购房屋的一种房产交易行为。由于购房人购买的是尚未竣工的商品房,所以具有一定的风险。根据我国有关法律规定,商品房预售应当符合下列条件:1、预售人已经交付国有土地使用权出让金,取得了国有土地使用权证书;2、预售人已经取得了该建设工程规划许可证;3、预售人投入建设的资金,按照提供预售的商品房计算,已经达到了工程建设总投资的25%以上,并且已经确定了施工进度和竣工交付日期;4、预售人已经取得了商品房预售许可证。二、如何避免商品房预售纠纷决定购房前,建议你先考察一下开发商的资质,内容包括:开发商是否具有合法的企业法人营业执照和资质证书;该商品房是否属于共同开发的房地产,如属合作开发则售楼合同应经共有人同意;开发商是否具备了法律规定的预售商品房
    2023-03-17
    129人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。 商品房预售的前提是房地产开发项目已经取得了商品房预售许可证,并且房屋已经完成了基础建设和配套设施的建设,具备了预售的基本条件。 在商品房... 更多>

    #商品房预售
    相关咨询
    • 关于商品房预售违约如何赔偿
      江西在线咨询 2023-09-30
      法律分析 预售商品房构成违约的索赔如下:可以按照合同约定或标的数额的20%索赔,同时可以根据违约情形判断实际损失,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。
    • 预售商品房如何购买?
      江苏在线咨询 2022-08-09
      购房人应当要求发展商签署由房管部门印制的或建设部推荐的合同文本,并查明代表发展商签字的人是否是其法人代表,如不是法人代表,则要审查其是否持有《授权委托书》。另外还应要求发展商在合同上加盖公章。在签约时必须认真阅读合同文本,检查确认所有内容。如果发现有很多您所关心的内容合同里没有体现,就应当马上与发展商签订补充协议或特别约定。
    • 商品房预售如何进行
      内蒙古在线咨询 2023-04-02
      (1)房屋预售是一种附加期限的交易行为。即商品房买卖双方在合同中约定了一个期限,并把这个期限的到来作为房屋买卖权利义务发生法律效力或失去效力的根据。 (2)房屋预售具有较强的国家干预性。由于商品房的预售不同于房屋的实质性买卖,真正的房屋交接尚未形成。国家因此加强了对商品房预售市场的规范。我国对商品房预售的条件资格及程序作了规定,而且还要求在预售合同签订后向当地房地产管理部门办理登记备案手续。
    • 如何转让预售商品房
      四川在线咨询 2022-05-14
      转让预售商品房的方法: 1、转让方与受让方须签订转让合同; 2、双方持预售契约、转让合同及有关证件到销售登记的交易管理部门申办预售转让登记。 3、经审核转让合同并符合规定的,经办人填写《预售商品房转让审批表》,报当地房屋主管部门审查。 4、管理部门对批准转让的,通知转让双方缴纳印花税。根据《中华人民共和国民法典》第二百零九条的规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记
    • 销售商如何预防产品侵权
      云南在线咨询 2022-03-20
      进货的时候,一定要对货物的知识产权状况多留个心:有商标的,查看商标权属;估计涉及到版权的,要查看授权;标注专利号的也要查看授权;最后在合同中要有知识产权瑕疵担保条款。 销售商要想不承担责任条件很明确:不知道侵权(没有过错);合法进货;指出来源。对方发过律师函的,或者标注有专利号你并没有查看授权的,或者同时卖正版和侵权版的,都很难说自己无过错。