合同约定工期延误处罚标准-法师兄

合同约定工期延误处罚标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-20 21:40:27 342 人看过

工程工期延误赔偿金的基本原则为，若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成，而造成业主损失的合理预测，此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素，若承包商没能在约定的时间里完成项目，会造成工期延误，这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。

（一）根据工期延误赔偿金额的计算公式计算，LD＝0．15C／T。（LD，每个工作日的违约赔偿金；C，原始合同规定的总金额；T，原始合同规定的项目完工时间。）不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的，不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。

（二）若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定，建议找专业的注册造价工程师，让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。

工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。

一、什么是工程工期延误赔偿金

工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式，我国法律规定，若赔偿金额过高，法院可自行决定往下减裁。

如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失（这种损失是各方在执行协议时索一直同意的）进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。

二、工程工期延误赔偿金的计算

每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它肯呢过代表了一套公寓住宅的租金收入损失，一个公共事业公司的共用事业费损失或者业主的与产生收入的项目有关的其他任何损失。同时，它可能是作为承包商未能按时完成项目的直接结果而导致业主的带宽或投资利息每日成本。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多强制执行相关文章

仲裁庭
当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理

工期发生延误后，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。发生诉讼时效中断的事由（1）权利人之请求，指的是权利人于诉讼外向义务人请求其履行义务的意思表示。权利人提出请求，使不行使权利的状态消除，诉讼时效也由此中断。关于请求的方式，法律无明文规定，应认为口头或书面等能达请求效果的方式，均可使用。请求之相对人除义务人外，权利人若向主债务之保证人、债务人的代理人及财产代管人提出请求的，亦发生请求的效果。（2）义务人的同意，是指义务人向权利人表示同意履行义务的意思。义务人的同意，亦即对权利人之权利

2023-07-25

100人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过
要约
工期延误合同能取消吗

施工单位没有近期完成施工的，建设单位经催告后，在合理的期限内还没有完成的，可以解除合同，施工单位要承担违约责任。一、工程索赔过程中需要搜集哪些证据1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试（检）验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。5、市场行情资料。包

2023-02-21

337人看过
罚金
工程工期延误罚金有哪些规定?

工程工期延误赔偿金的基本原则为，若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成，而造成业主损失的合理预测，此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素，若承包商没能在约定的时间里完成项目，会造成工期延误，这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算，LD=0.15C/T。(LD，每个工作日的违约赔偿金;C，原始合同规定的总金额;T，原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的，不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定，建议找专业的注册造价工程师，让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式，我国

2023-06-04

350人看过

合同内容
工期延误违约责任的认定处理是什么？

如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照法律的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并

2023-03-14

88人看过
不可抗力
拖延工期没有明确约定如何处罚

施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的，依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一

2023-02-22

322人看过
违约金
工期延误违约金怎么扣的,合同违约的违约金怎么算?

一、工期延误违约金怎么扣的工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候，误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度，予以适当减除。根据法律规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人

2023-06-20

239人看过
违约金
是否有固定的工期延期违约金标准？

工期延期违约金标准是没有固定的要求的。工程延期违约金限度国家没有硬性规定，主要由工程各方及有关单位部门在商谈合同时协商确定，并写入合同条款。违约金在合同中是一重要条款，在确定工程逾期、违约情况、违约金履行等等，要制定细则和详细条款，使合同具有可操作性，同时不容易引起纠纷。打暑期工期间受伤了，算工伤吗？可以要求公司赔偿吗？按照劳动法的规定，劳动者在工作中受到伤害的可以要求工伤，能够让公司给自己支付医药费、营养费等费用，要是工伤中残了还可以要求继续要求伤残赔偿。可是暑期工不属于劳动者，因此不会按劳动法上的工伤处理，但到底还是受伤了，自费处理的话公司还有责任在，所以肯定时可以要求公司赔偿的，但具体赔偿内容跟普通上的工伤的并不一致。暑期工受伤了就不算工伤了，但具体的赔偿还是有的，就是得按照雇佣关系以及一般人身损害事故向公司要求赔偿。这中间的赔偿之路到底是没有劳动者工伤那样简单，暑期工需要自己参与索

2023-08-08

113人看过

劳动者
春节工期顺延合同约定可以吗

一、春节工期顺延合同约定可以吗合同约定春节工期顺延，这是法律支持的，但劳动者可以要求支付三倍工资。春节放假安排：农历除夕到正月初六，其中除夕、正月初一、正月初二单位安排劳动者加班的，应该支付不低于劳动者日工资的300%加班报酬给劳动者，并且不能安排补休或者调休；正月初三到正月初六单位安排劳动者加班的，应该支付不低于劳动者日工资200%的加班报酬。二、国家法定节假日放假安排经国务院批准，现将元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。1.元旦：每年1月1日，一般情况下放假1天，允许与周末调休2.春节：每年农历除夕到正月初六放假调休，一般情况下放假7天，允许周末调休。3.清明节：按照每年清明节气时间确定，一般情况下放假1天，允许与周末调休。4.劳动节：每年5月1日，一般情况下放假1天，允许与周末调休。5.端午节：每年农历五月初五，一般情况下放假1天，允许与

2023-04-17

401人看过
违约金
工期延期违约金标准有固定的要求吗？

一、工期延期违约金标准有固定的要求吗?工期延期违约金标准是没有固定的要求的。工程延期违约金限度国家没有硬性规定，主要由工程各方及有关单位部门在商谈合同时确定，并写入合同条款。违约金在合同中是一重要条款，在确定工程逾期、违约情况、违约金履行等等，要制定细则和详细条款，使合同具有可操作性，同时不容易引起纠纷。二、相关法律依据法律依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》9.13误期赔偿9.13.1如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费

2023-06-01

315人看过
合同条款
装修合同工期延误是否能解除合同

装修方没有按装修合同约定完成装修工程的，并且经催告后逾期不完成的，可以解除合同，要求装修方赔偿。一、行使单方解除权的注意事项（一）解除合同通知书应规范书写，其内容必须提及法定或者合同约定的解除合同条款及相应解除权，具体内容应包括：1、当事人之间订立合同的事实；2、当事人违约等导致发生合同解除权的事实；3、合同中约定的合同解除权；4、绝对明确的解除合同的意思表示；5、对违约情况追究的权利保留。（二）要在合同约定的合同解除权行使期限内，向对方发出解除合同的通知。（三）无论通知采取何种方式，应当满足以下条件：1、足以证明你向对方发出了通知；2、足以证明发出通知的时间；3、表明发出通知的主要内容。关于对方是否收到，只需依一般之通常情况，即通知到达违约方住所地或系统可以及时到达即可。二、房屋装修合同需要审查吗装修合同是需要审查的，尤其是在认可了报价之后，正规的装饰公司还要和业主签订一份施工合同或协议

2023-06-24

327人看过
违约金
工期延误违约金怎么扣的

工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候，误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度，予以适当减除。根据法律规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当

2023-02-19

495人看过

不可抗力
延误工期多久可以终止合同

施工单位延误工期的，经建设单位催告后，在合理的期限内仍然无法完工的，建设单位可以解除合同。一、法律依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。二、工程合同中的工期纠纷怎么解决因工期引发的纠纷：发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则

2023-06-27

281人看过
不可抗力
工期延误该如何处理？

1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延，承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工

2023-04-16

270人看过