一、建筑设备租赁是否为建筑施工合同
根据合同约定的内容来确定,租赁合同只是让与租赁物的使用权,本身并不涉及对于承租人适用租赁物具体情形的干预,也不存在出租人利用自身的任何独特技能为承租人提供服务;租赁合同中,承租人按照占用租赁物的实际时间支付租金;
【法律依据】
《民法典》第七百零三条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。
第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
二、建筑施工合同要包括哪些内容
建筑工程施工合同包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
【法律依据】
《民法典》第七百九十五条
《民法典》第七百九十五条
三、建筑施工合同要注意哪些事项
审查发包人与承包人履约情况:
1、对发包方主要应了解两方面内容:
(1)主体资格,即建设相关手续是否齐全。(2)履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:
(1)资质情况;(2)施工能力;(3)社会信誉;(4)财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。
履约管理之工期:
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
(1)承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;(2)承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;(3)若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:(1)双方确认的日期为竣工日期;(2)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);(3)承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(4)未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证:(1)如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;(2)但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。(1)鉴定合格,顺延工期;(2)鉴定不合格,视情况而定。
7、建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。
-
建筑设备租赁合同主体是谁
479人看过
-
建筑设备租赁合同纠纷管辖
431人看过
-
建筑施工合同是否要备案
296人看过
-
建筑施工合同是否要备案
492人看过
-
建筑设备租赁税率是多少
53人看过
-
建筑劳务合同是否属于建筑施工合同
96人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>
-
建筑施工机械设备租赁合同范本浙江在线咨询 2022-11-11租赁合同的规定有下列内容: 1、当事人的姓名或名称及地址; 2、房屋的位置、面积、装饰及设施; 3、房屋用途; 4、租赁期限; 5、租金数额及交付方式; 6、房屋维修责任; 7、装修的约定; 8、转租的约定; 9、解除合同的条件; 10、违约责任以及当事人约定的其他条款。
-
建筑机械设备租赁合同广西在线咨询 2022-03-17合同要点:1、明确该设备的产权归属,属于双方共同所有。2、双方可以按照出资额比例分享收益,但是任何一方不得擅自处置。3、既然是对方全权负责,就应该约定清楚你要拥有的检查、监督的权利。比如:租赁合同需要你确认之后才能签署,等等。其他内容。 总之,重点是:产权归属、收益分配、你的监督核查权利、对方的违约责任,如果设备造价很高,并且,对方愿意,可以要求对方提供一定的担保。
-
建筑设备租赁纠纷中,能否要求追究建筑设备租赁的发包人为被告辽宁在线咨询 2022-03-16建筑设备租赁纠纷中,不能要求追究发包人为被告。因为纠纷,只能以相对人为被告,不能将外人列为共同被告。这就是的相对性。主要是指关系只能发生在当事人之间,只有当事人一方能够向另一方基于提出请求或提起诉讼,而不能起诉与当事人没有上权利义务关系的第三人。同理,外的第三人也不能依据向当事人提出请求或提起诉讼。《法》:第八条依法成立的,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者
-
建筑机械设备塔吊租赁合同重庆在线咨询 2022-11-20建筑机械设备塔吊租赁合同: 1、必须是书面形式,并写明是机械设备塔吊租赁合同; 2、首先必须写明承租人与租赁人双方的基本信息,如姓名、身份证号等; 3、写明租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款; 4、最后由当事人各方签名并注明日期即可。
-