建筑工程结算有期限规定吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-14 16:32:36 444 人看过

一、建筑工程结算有期限规定吗

1、建设工程竣工后28天内做结算。

2、建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定:

3、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条工程完工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。

二、什么时候开始工程结算

根据不同的结算方式,工程结算开始的时间有所不同。

1、按月结算方式实行旬末或月中预支,月终结算,竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。

2、竣工后一次结算方式建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包价值在100万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。

3、分段结算方式即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算。

4、主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。也就是说,将合同中的工程内容分解成不同的验收单元,当施工单位完成单元工程内容并经业主验收后,业主支付构成单元工程内容的工程价款。在目标结算方式下,施工单位要想获得工程价款,必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容,要想尽早获得工程价款,施工单位必须充分发挥自己的组织实施能力,在保证质量的前提下,加快施工进度。

5、结算双方约定的其他结算方式。

三、工期顺延哪些情况下才算合法

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月30日 22:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程结算相关文章
  • 工程结算纠纷期限是多久,建设工程结算依据有哪些
    一、工程结算纠纷期限是多久1、向人民法院主张权利的时效是3年,主张工程款的,诉讼时效从当事人知道权利被侵害时开始计算。2、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。3、诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、建设工程结算依据有哪些1、国家有关法律、法规、规章制度和有关的司法解释;2、国务院建设主管部门以及省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价方法、有关规定和有关解释;3、建设工程工程量清单计价规范;4、施工承发包合同、专业分包合同及补充合同,有关材料设备采购合同;5、招投标文件,包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容;6、工程竣工图或施工图、施工图会审记录,经
    2024-01-23
    314人看过
  • 新疆建筑工程预算定额计算规则
    一、计算建筑面积的范围1、单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层以上应计算建筑面积。高低联跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时,应以高跨结构外边线为界分别计算。2、多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算3、同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。4、地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及保护墙)的外围水平面积计算。5、建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。6、穿过建筑物的通道,建筑物内的
    2023-04-02
    163人看过
  • 建筑工程结算方法的演变
    我国目前采用的工程结算方式主要有以下几种:第一种按月结算实行旬末或月中预支,月终结算,竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。第二种竣工后一次结算建设项目或单项工程的全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包价值在100万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。第三种分段结算即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程,按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算。第四种目标结算方式即在工程合同中,将承包工程的内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。也就是说,将合同中的工程内容分解成不同的验收单元,当施工单位完成单元工程内容并经业主验收后,业主支付构成单元工程内容的工程价款。在目标结算方式下,施工单位要想获得工程款,必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容,施工单位还必须充分发挥自己的组织实施能力,在保证质
    2023-07-11
    255人看过
  • 解读《建筑工程建筑面积计算规范》(一)
    建筑面积是建设工程领域一个重要的技术经济指标,也是国家宏观调控的重要指标之一。在工程造价管理中,建筑面积也占据着重要地位,不仅是工程造价确定的重要基础,也是造价指标、工料指标等技术经济指标的主要基数。因此,合理、准确地计算建筑面积是工程造价确定与控制过程中的一项重要工作。何为建筑面积,在一个工业与民用建筑物中能计算建筑面积的部分一般是指供人们生产、生活的活动场所,它应具有足够的活动空间、具备一定的使用功能。具体来说,第一:能计算建筑面积的部分必须能供人自由出入,成为人的活动场所,即所谓的可上人;第二:能计算建筑面积的部分必须满足一定的结构形式和尺寸的要求,如是否有顶盖?是否有围护?高度(层高或净高)是否满足要求?等等;第三:能计算建筑面积的部分必须有一定的用途,即设计加以利用,如居住、办公、储藏等。笔者认为,以上三个方面可以作为能否计算建筑面积的主要判断要素。正因为建筑面积计算的重要性和复
    2023-06-10
    158人看过
  • 建筑工程中间结算的方式
    中间结算施工企业在施工过程中,按逐月(或形象进度,或控制界面等)完成的工程数量计算各项费用,向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)。以按月结算为例,现行的中间结算办法是,施工企业在旬末或月中旬向单位提出预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提出工程款结算账单和已完工程月报表,收取当月工程价款,并通过银行进行结算。按月进行结算,要对现场已施工完毕的工程逐一进行清点,资料提出后要交监理工程师和建设单位审查签证。为简化手续,应以施工企业提出的统计进度月报表为支取工程款的凭证,即通常所称的工程进度款。工程进度款的支付步骤为:工程量测量与统计→提交已完工程量报告→工程师审核并确认→建设单位认可并审批→交付工程进度款。
    2023-05-01
    474人看过
  • 建筑工程结算表格怎么做
    1、批复的工程投资文件(包括立项文件、政府批文、领导批示、建设单位申请、重要事项会议纪要、开工报告)原件或复印件。2、与工程结算有关的合同(施工、采购、审计、监理、勘察等合同)原件。合同要素齐全:签订日期、法人印鉴、公章、经办人签字、特殊约定等。3、招标文件、投标文件(技术标和商务标)、中标通知书必须是原件。4、竣工结算书附电子文件、工程量计算书原件。竣工结算书应有书面(封皮双方盖章)和同版电子文件(如用软件最好是福莱或蓝博工程软件)。5、施工、设计、监理等单位授权委托书和承诺书按格式要求填写。6、工程签证单(包括设计变更签证、图纸会审、隐蔽工程签证、工程拆改图像资料)原件;签证单手续要齐全(日期、分管局长、项目负责人、监理、施工单位签字齐全)、签证内容一事一签,签证单要编号。7、材料价格确认表(包括序号、材料名称、规格、型号、所用位置、报批价格、审批价格、备注等)原件;手续要齐全(日期、
    2023-06-28
    181人看过
  • 我国建筑工程结算难,症结何在?
    工程款最终造价难,难在审价。在实践中审价难有多方面的表现:(一)结算审价没有法定的时间约束。当事人审核或者委托审价没有法定期限的制约,建设单位对审价或委托审价往往不及时。审价机构接受委托后,也迟迟不予审结。此外,当事人对审结报告提出异议也没有时间限制,对异议的解决没有法定程序,由此导致审定工程造价无期限,势必造成拖欠工程款长期无法确定。(二)对工程竣工结算的审价效力没有法律约束力。常常出现建设单位委托审价,施工单位不接受;施工单位委托审价而建设单位不认可。到了法院只得再委托审价。如此多方审价、重复审价,既浪费时间,又耗费人力、财力,致使工程款长期拖欠。(三)当事人一方审价,另一方也审计,而且审价、审计概念混淆,导致不必要的重复鉴定,造成的后果还是无期限地拖欠工程款。由于工程竣工结算的方法、时间、程序、效力等没有具体的法律规定,拖欠工程款纠纷一旦诉到法院,法院判决途径缺少法律依据,致使不少案
    2023-06-10
    298人看过
  • 建筑工程结算审计单位由谁确定
    一、建筑工程结算审计单位由谁确定审计审计结算,一般委托会计师事务所进行审计。工程审计包括两大类型:工程造价审计和竣工财务决算审计造价审计一般是对单项、单位工程的造价进行审核,其审计过程与乙方的决算编制过程基本相同,即按照工程量套定额。这由造价工程师完成。对于建设单位来说,由于造价审计只是审核单项、单位工程的合同造价,一个建设项目的总的支出是由很多单项、单位工程组成的,而且还有很多支出比如前期开发费用、工程管理杂费等是不需要造价审计的,所以还要有一个竣工财务决算审计,就是将造价工程师审定的,和未经造价工程师审核的所有支出加在一起,审查其是否有不合理支出,是否有挤占建设成本和计划外建设项目的现象等,来确定一个建设项目总的造价。这由注册会计师完成。二、建筑工程结算的方式工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安
    2023-04-24
    296人看过
  • 拆迁违章建筑有没有限期规定
    一、拆迁违章建筑有没有限期规定拆迁违章建筑一般没有年限规定,一般情况下对于由法院作出判决强拆的就是可以强拆处理的。强拆的流程包括限期拆除决定、申请复议或者提起诉讼、申请法院强制执行、强制拆除。房屋征收部门与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议,或者被征收房屋所有权人不明确的,由房屋征收部门报请作出房屋征收决定的市、县级人民政府依照本条例的规定,按照征收补偿方案作出补偿决定,并在房屋征收范围内予以公告。二、什么建筑被认定为违章建筑违章建筑主要包括:1.未申请或申请未获得批准,未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑;2.擅自改变建设工程规划许可证的规定建成的建筑;3.擅自改变了使用性质建成的建筑;4.临时建筑建设后超过有效期未拆除成为永久性建筑的建筑;5.通过伪造相关材料向主管部门骗取许可证而建成的建筑。三、发现违章建筑到哪里举报如发现有违章建筑,可向城市建设
    2023-10-19
    491人看过
  • 合规计算建筑工程开工日期的指南
    一、合规计算建筑工程开工日期的指南一般以开工通知载明的日期起算工程的开工日期。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人实际进场时间为开工日期。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、工程项目开工所需的基本条件是什么一般建筑工程施工需具备的开工条件包括以下:1.在文件审批方面需要的开工条件:(1)施工图经过审核(现在规定由具有审图资质的第三方企业审图)并加盖审图章;另外,设计单位、施工单位、监理单位、建设单位进行会审、交底,图纸会审纪录已经有关单位会签、盖章、并发给有关
    2023-08-22
    329人看过
  • 建筑工程工期索赔报告的规定有哪些?
    该段内容讲述了建筑工程工期索赔报告的要求。索赔事件发生后的28天内,施工单位需向工程师提交索赔意向通知,并在发出通知后的28天内提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料。工程师收到施工单位的索赔报告后,应在28天内给予答复或要求施工单位提供进一步的索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的要求如下:1.在索赔事件发生后的28天内,向工程师提交索赔意向通知;2.在发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料;3.工程师在收到施工单位提交的索赔报告及相关资料后,应在28天内给予答复,或要求施工单位进一步提供索赔理由和证据。 建 筑 工 程 工 期 索 赔 报 告 的 提 交 要 求 是 什 么 ?根据《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定,工期索赔的申请应提交至监理单位,并按合同约定的格式填写《工期索赔报告》。如果承包人未在规定期限内提交工期索赔报告
    2023-09-06
    64人看过
  • 建筑工程超期完工算什么
    一、建筑工程超期完工算什么就按正常的情况来算。但是预期要赔偿对方违约金。二、建筑工程逾期完工违约金为千分之几1、国家没有硬性规定违约金的最高限额,主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定,形成文字写入合同。2、违约金在合同中笔者认为是一重要条款,比如下雨天,无法施工,此乃属不可抗拒的因素,不得计入逾期范围,还有工程款,是否按期、按规定支付,材料是否按期、按质到现场,设计院的现场配合、图纸修改,是否按时等等很多问题责任难以完全分清。因此仅仅靠这一条来约束施工单位,不能说没有作用,还必须从资质、业绩、管理水准、诚信口碑、实力强弱,领导风格等等综合衡量,同心合力攻克困难,保证按期完工为上策。至于违约金的多少,也不是越高越好,当然太低也不行,所以高院司法解释里提出按逾期造成损失的利息来计比较实在。三、工程施工合同中逾期完工违约金,一般违约金按多少来算1、合同对于违约金是有明确具体约定的则按照约
    2023-06-07
    134人看过
  • 违章建筑有期限吗
    1、违建房屋有期限吗?行政处罚法第29条规定:“两年内未发现违法行为的,不予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限,从违法行为发生之日起计算;违法行为连续或者继续的,从违法行为结束之日起计算。”也就是说,违法行为自发生之日起两年内未受到处罚的,不再给予行政处罚,但违法行为连续或者延续的,从行为终结之日起计算。对上述规定的争议,一般是基于对“继续状态”、“继续状态”和“终止”的理解。海霞律师认为,连续状态是针对几起行政违法行为。几起行政违法行为在时间上先后衔接,并基于相同或相似的总体意图,连续实施几起性质相同的违法行为。因此,连续状态是相对于若干行政违法行为而言的。没有几次行政违法,就没有所谓的“连续状态”。所谓“持续状态”,是指在一定时期内处于不间断、未完成状态的行政违法行为。违法行为与违法状态在一定时期内同时存在。其次,对于农村的违章建筑,政府可以限期拆除。拒不自行拆除的,由县级政
    2023-05-31
    155人看过
  • 建筑法规定的建筑工程发包方式
    一、建筑法规定的建筑工程发包方式建筑法规定的建筑工程施工的发包方式如下:1.招标发包是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,吸引承包人参与竞争,按照特定程序择优选择,达成合意并签订合同。2.直接发包是指由发包人直接选定特定的承包人,与其进行直接协商谈判,对工程建设达成一致协议后,与其签订建筑工程承包合同的发包方式。二、建筑工程发包方的职能有哪些在我国,建筑工程发包方的主要职能体现在以下几个方面:1.确定企业是否承包以及采取发包方式;2.根据企业的内部条件和外部环境的变化来决定承包形式、承包期限和发包对象,并对企业的资产进行评估。3.直接或组织专门的机构考评和选拔承包经营者。4.签订承包合同,签发经营证书,并直接或授权某些专门机构对承包经营者的经营活动进行监督,以及对承包经营者的承包经营效果进行评价。三、工程发包的流程工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则,通过采
    2023-06-19
    421人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程结算是指对建筑工程项目的费用进行最终结算的过程,包括对合同条款的履行、工程量清单的核实、工程变更的确认等。 在工程结算中,需要按照合同条款、相关法规和标准规范进行,确保结算结果的公平、公正和合理。同时,也需要考虑到工程进度、质量、安全等... 更多>

    #工程结算
    相关咨询
    • 结算建筑工程
      山东在线咨询 2021-10-30
      建设工程结算依据是《建设工程价款结算暂行办法》。法律规定,从事工程价款结算活动,应当遵循法律、平等、诚信的原则,符合国家有关法律、法规和政策。各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管部门,各级地方政府建设行政主管部门负责各自职责范围内工程价款结算的监督管理。
    • 工伤保险有期限吗?建筑工程
      河北在线咨询 2023-08-27
      没有单独的建筑工地工人的工伤保险规定的,建筑工人适用《工伤保险条例》,从生效时起到保险期限届满时止的阶段。通常情况下,用人单位为职工购买工伤保险的都是按照月来购买的,也就是说此时工伤保险的有效期为1个月。 根据《工伤保险条例》第十七条的规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊源断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区百社会保险行政
    • 建筑工程合同的结算方式有哪些,如何确定建筑工程施工合同的结算?
      澳门在线咨询 2022-05-06
      建设部令第107号第十二条规定,建筑工程施工合同一般分为三种结算方式:合同价可以采用以下方式:(一)固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。(二)可调价。合同总价或者单价在合同实施期内,根据合同约定的办法调整。(三)成本加酬金。 固定价合同适用于规模小、工期短的工程,设计图纸内的工程量价格固定,如施工中发生增加或变更,比如每层增加N个门,再比如地下车库一层改为两层等等。这部分在设计
    • 建筑工程纠纷鉴定期限
      浙江在线咨询 2022-07-25
      《证据规定》比较全面地规定了举证时限制度。所谓举证时限,是指负有举证责任的当事人应当在法律规定和法院指定的期限内提出证明其主张的相应证据,逾期不举证则承担证据失权的法律后果。该制度的确立,是《证据规定》对民事诉讼法新的诠释,是对我国过去实行的证据随时提出主义的重大突破。 勿庸置疑,举证时限制度既有利于当事人诉讼权利的公平保护,防止证据突袭,防止当事人滥用诉讼权利损害对方当事人的利益,又有利于提高诉
    • 建筑工程结算必须要遵循的规定有哪些
      新疆在线咨询 2023-12-08
      法律分析 建筑工程结算应注意的事项包括: 1、审核工程量时,应注意审查施工单位列出的计量单位,是否与预算定额中的计量单位相一致; 2、注意审查施工单位列出的细目与预算定额中的工程细目是否相一致,只有一致才能套用预算定额中的预算单价。