工期延误索赔报告书怎么写-法师兄

工期延误索赔报告书怎么写

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:33:18 86 人看过

工期延误索赔报告书

一、索赔成立理由

1.与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

1.人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2.施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3.管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4.利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5.措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1.人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2.施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3.管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4.利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5.措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

承包单位

日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

误工费
工地停工误工费赔偿报告咋写

1、把标题写清楚；2、写明当事人主体信息；3、写正文，包括劳动合同的解除，工伤赔偿的内容。一、借条的标准格式包括哪些内容？借条的标准格式包括以下内容：1、借条的标题，一般由文名组成，即在正文上方中间用较大的字体写上借条二字，也可在该位置写暂欠或今欠作为标题，标题正文写在下一行的顶格；2、借据的正文，应写明欠什么人或单位、数量和还款日期；3、签字，若是个人出具的欠条，需要同时签署借款人的姓名和日期，单位加盖公章，个人加盖私章。根据《中华人民共和国民法典》规定，债务人到期拒不偿还债务的，债权人应当及时向法院收集证据，有三年的诉讼时效。二、收钱的收条怎么写?收钱的收条格式，通常应由标题、正文、落款三部分组成，具体如下：标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。一种是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“

2023-06-27

484人看过
法律综合知识
房屋延期交房索赔怎么写

关于明确提出索赔请求的事项，如开发商未能按照合同约定按时交付房屋，即可认定其构成实质性违约行为，同时买方可据此申请主张其应负之违约责任。若开发商在经过适当的催促后仍无法在三个月期限内履行交房义务且缺乏正当合理之解释说明，那么，作为买方，您有权单方面解除该购房合同，并要求开发商承担由此产生的所有经济损失。然而，如果开发商在经过催告后能够在三个月内完成交房手续，尽管如此，作为买方，您仍然有权利向开发商索取因逾期交付而导致的相应损失赔偿。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救

2024-04-25

304人看过
业主
工期延误索赔的计算步骤是什么？

因工期延误索赔的计算方法如下：1、按定额计价的工程索赔费用计算合同或全文件约定的索赔内容计算；2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价，参照工程拦标价；3、未按约定支付的工程款，发包人发生意外，需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息；4、停工、窝工时发生的索赔费用计算，包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。违约赔偿在建筑行业被广泛采用，要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付固定的资金数额给业主。工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔

2023-07-02

152人看过
工程承包
国际工程承包合同索赔报告要怎么写？

现在去做较大生意的人，已经不再局限国内的了，而是满世界的飞。但是，就承包了国外的工程项目的，为了方便施工，一般是会找个合适的外国人，签一份国际工程承包合同，直接交由他们完成。但是，在确定工程承包合同之后，如果说被延期或是什么的，那么承包商就可以向工程队要求赔偿。事实上，在做国际工程的时候，要出现问题，给承包商造成什么样的损失的，承包商去索赔的，首先是得看合同上是怎么写的。而一般的国际工程承包合同，主要是列明了下面几个条款：1、监理工程师和监理工程师代表权责条款；2、工程承包的转让和分包条款；3、承包人一般义务条款；4、特殊自然条件和人为障碍条款；5、竣工和推迟竣工条款；6、专利权和专有技术条款；7、维修条款；8、工程变更条款；9、支付条款；10、违约惩罚条款。其中，所谓的违约惩罚条款，就可以为承包商去索赔提供依据。具体来说，违约惩罚条款包括如下：1、对承包人违约的惩罚承包人要是没有经过经过

2023-04-30

64人看过

仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
法律综合知识
航空货运延误怎么索赔

若在运输过程中出现货品毁坏或遗失的情形，尚未达成明确规定的，应促使双方进一步协商订立相应的补充协议以确定赔偿金额；若未能成功协商，则需依照货品抵达目的地后的市场价值作为估价标准予以认定。《快递暂行条例》第二十七条快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。

2024-08-02

172人看过
证人证言
工伤报告延误如何补救

1、先申请工伤认定，然后做劳动能力鉴定，根据鉴定结果索赔；2、用人单位未提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请；3、未签劳动合同属于违法行为，可以收集相关证据，如工资条，打卡记录、工服、工作往来信息、证人证言、录音等可以证明你存在劳动关系证据，要求单位支付未签劳动合同双倍工资；4、在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付；并在停工留薪期内，用人单位不得与其解除或者终止劳动关系；5、工伤赔偿包括：医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费住住宿费、一次性伤残补助金，如解除劳动关系的，还有一次性就业补助金和一次性医疗补助金，等等。具体数额须结合本人工资、所在省份上一年度职工月平均工资等情况确定。工伤能同时报销工伤保险吗可以同时报销。只要劳动

2023-07-04

394人看过
法律综合知识
工期顺延的情形有哪些，工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平（通水、通电、通路、场地平整）；②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续（如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等）；③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点；4、发包人未按约支付工程款一

2024-04-18

355人看过

法律综合知识
开发商延期交房书面催告书怎么写

若卖方未能按照约定日期交付房屋，那么购买方有权向卖方发送催告通知，要求其尽快履行合同义务，并对超过规定日期而产生的任何损失进行赔偿。在完成催告程序之后的三个月内，如果卖方仍然无法交付房屋并且也未能提供合理的解释，那么购买方将有权利解除购房合同，同时要求卖方全额退回已经支付的购房款项以及相关利息，并承担相应的违约责任。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。第三十一条房地产开发企业销售商品房时设置样板房的，应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一致，未作说明的，实际交付的商品房应当与样板房一致。

2024-05-01

76人看过
工程造价
如何编写时间索赔报告

【网友咨询】如何撰写工期索赔报告？[律师答疑]工期延误索赔报告。2。根据合同约定，成本增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。根据现行法律法规、合同文件和工程惯例，因发包人原因造成工期延误，借土方不在现场的，提出工期索赔。三、索赔概述我公司承建的某工程于2013年12月27日举行开工仪式。2013年12月28日，我公司积极组织动员，投入大量机械设备和人员，确保工期。但自2014年3月6日起，施工方联系的借土石方未到达现场，现场处于停工或半停工状态。至2014年4月26日，对a区缺土情况进行了复测，最终确定我公司在红线外开挖借土进行场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延误时间为54天。根据甲方提供的地勘资料，钻孔1～4、6～12至设计标高均为土方工程。在现场施工过程中，发现1孔至4孔、6孔至12孔土方量大，局部有大量石方，与原设计地质条件不符，增加了施工难度，增加了施

2023-05-07

118人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
违约金
怎么索要工程合同工期延误的违约金

一、怎么索要工程合同工期延误的违约金索要工程合同工期延误的违约金首先要证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。第一，认定开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：1、合同中约定具体的日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证；没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间；若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。第二，认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解

2023-06-18

482人看过

业主
工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。3.因业主要求设计变更，使F延误3天。4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1.工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1

2023-06-05

104人看过
法律综合知识
快递延误怎么索赔，怎么规定的

快递延误索赔依据《快递暂行条例》第二十七条的规定，快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。《快递暂行条例》第二十七条快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。

2024-05-01

236人看过