索赔意向通知给谁
来源:互联网 时间: 2023-06-07 15:32:48 340 人看过

一、索赔意向通知给谁

索赔意向通知,是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内,向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书,表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。

索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件,是承包人对索赔事件的处理结果,也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。

索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。索赔通知书比较详细,索赔的费用或工期比较具体明确。两者不一样。后者比前者更正式。

二、工程索赔的条件有哪些

(一)索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

6、物价上涨,法规变化及其他。

(二)前提条件

1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

三、工程索赔程序有哪些

(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月03日 19:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 高速公路建设索赔意向通知书有哪些内容
    当承包商发现索赔机会或意识到潜在的索赔机会时,首先应书面通知监理工程师(业主)其索赔意图。这份意向书非常重要,标志着索赔的开始。Fick条款第53条规定,“如果承包商打算根据合同条款或其他文件要求任何额外付款,他应在第一次索赔发生后28天内通知工程师并抄送业主”。这种意向通知非常重要。它标志着索赔工作的开始。提前向监理工程师(业主)提交索赔通知的意图,是承包商在整个合同执行期间获得赔偿和维护的良好索赔意识的体现。索赔意向通知书一般包括以下四个方面:一、简要说明事件发生的时间和情况;二、合同的条款和理由;三、提供相关的后续资料,包括及时记录并提供事件的发展情况;(4)对工程造价和工期的不利影响程度,以引起监理工程师(业主)的重视。一般的权利要求意思表示只表明意思表示,书面形式应当简明扼要,最初涉及权利要求的内容,暂时不涉及权利要求的数额。
    2023-05-07
    310人看过
  • 车主应该向谁索赔
    法院认为,陈某既不是出租车的登记车主,也不是出租车的投保人和被保险人,理赔时保险公司的收款人也是出租车公司。陈没有其他证据证明他是保险合同的一方。陈某的说法没有法律依据,法院不予支持。法院判决驳回陈某的诉讼请求,诉讼费用由陈某承担。[分析]本案争议的焦点是陈某是否是保险合同的标的,是否是合格的诉讼当事人,或者陈某是否可以作为原告参与诉讼?首先,陈不是保险合同的标的。保险合同是被保险人与保险人订立、变更或终止民事权利义务关系的协议。保险合同主体可分为保险合同当事人和保险合同关联人两部分。保险合同的当事人包括投保人和保险人,保险合同的关联方包括被保险人和受益人。虽然陈先生是被保险车辆的真正车主,但在保险单中明确规定,投保人和被保险人都是出租车公司,车辆牌照的车主也是出租车公司。因此,保险合同的主体应该是出租车公司和保险公司。由于陈某不是保险合同的标的,他与保险人之间不存在实质性法律关系。其次,
    2023-05-31
    492人看过
  • 被追尾交通费误工费向谁索赔?
    一、被追尾交通费误工费向谁索赔?在发生车辆受损的交通事故,对方负事故全部责任的,受害方除了可以要求赔偿汽车修理费外,如果产生合理的交通费和误工费的,作为事故的受害方是可以向责任方提出车辆误工费索赔的,但是必须能够提供车辆因事故导致的直接损失证明。误工费不仅可以向致害人主张,如果交了保险还可以向保险公司提出理赔。能不能得到支持,能支持多少,关键与提供的证据有关,需要提供相应的收入证明以及误工证明,提供的证明材料得到认可了才有可能得到支持。二、误工费损失的赔偿范围都有哪些?误工费的赔偿范围实际上就是误工损失的范围。是指受害人因暂时丧失或减少劳动能力而无法从事正常工作或劳动所导致的收入损失。实践中主要表现为因无法从事原有的工作或劳动而遭受的实际收入的损失和因丧失一个确定的工作机会而遭受的收入损失以及受害人为避免收入损失而支出的相关费用。在司法审判实务中,为了使受害人在治疗期间仍能够维持基本的收入
    2023-04-28
    348人看过
  • 被追尾交通费误工费向谁索赔
    在发生车辆受损的交通事故,对方负事故全部责任的,受害方除了可以要求赔偿汽车修理费外,如果产生合理的交通费和误工费的,作为事故的受害方是可以向责任方提出车辆误工费索赔的,但是必须能够提供车辆因事故导致的直接损失证明。误工费不仅可以向致害人主张,如果交了保险还可以向保险公司提出理赔。能不能得到支持,能支持多少,关键与提供的证据有关,需要提供相应的收入证明以及误工证明,提供的证明材料得到认可了才有可能得到支持。一、误工费损失的赔偿范围都有哪些?误工费的赔偿范围实际上就是误工损失的范围。是指受害人因暂时丧失或减少劳动能力而无法从事正常工作或劳动所导致的收入损失。实践中主要表现为因无法从事原有的工作或劳动而遭受的实际收入的损失和因丧失一个确定的工作机会而遭受的收入损失以及受害人为避免收入损失而支出的相关费用。在司法审判实务中,为了使受害人在治疗期间仍能够维持基本的收入状况,一般将误工损失的认定为受害
    2023-02-21
    419人看过
  • 谁能向行政机关索赔
    无论行政机关是否有过错,只要其行为不符合法律规定,给对方造成损失,无论其主观过错与否,都应当承担赔偿责任。受害人也不需要证明行政机关及其工作人员有故意或者过错,只要行政机关不能证明其行为合法,就必须无条件赔偿。行政赔偿是指行政主体侵害相对人合法权益造成损害时,国家承担的一种赔偿责任。申请行政赔偿,必须符合下列条件:(一)赔偿请求人必须是受工商行政管理部门违法具体行政行为直接侵害的公民、法人或者其他组织。被侵权公民死亡的,其继承人和其他受扶养的亲属可以作为赔偿请求人;被侵权的法人或者其他组织终止的,继承其权利的法人或者其他组织可以作为赔偿请求人。(2)有明确的赔偿义务人,其中一个是工商行政管理部门。(3)有具体要求、事实依据和理由。(四)具体行政行为依法被认定为违法的。(5)在法律规定的申请期限内。补偿原则:。只有行政行为,即行政主体行使行政权力、履行公务的行为,才能构成行政赔偿。非行政行为
    2023-05-31
    128人看过
  • 车主该向所属单位向谁索赔
    [分析]本案争议的焦点是陈某是否是保险合同的标的,是否是合格的诉讼当事人,陈某是否可以作为原告参与诉讼?笔者认为:首先,陈不是保险合同的主体。保险合同是被保险人与保险人订立、变更或终止民事权利义务关系的协议。保险合同主体可分为保险合同当事人和保险合同关联人两部分。保险合同的当事人包括投保人和保险人,保险合同的关联方包括被保险人和受益人。虽然陈先生是被保险车辆的真正车主,但在保险单中明确规定,投保人和被保险人都是出租车公司,车辆牌照的车主也是出租车公司。因此,保险合同的主体应该是出租车公司和保险公司。由于陈某不是保险合同的标的,他与保险人之间不存在实质性法律关系。其次,陈不是本案的合格原告。我国《民事诉讼法》第一百零八条规定:“诉讼必须具备下列条件:一是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织;二是被告明确;三是有具体的诉讼请求、事实和理由;四是,属于人民法院受理民事诉讼的范围,属
    2023-05-31
    194人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 合同索赔意向通知和调解
      广东在线咨询 2023-02-13
      前者是向对方发出索赔的意思表示,因为合同约定在索赔事件发生后的28天内要提出索赔的意向.但这时不一定能计算准确的索赔金额,索赔事件有可能延续到28日后,合同又约定要在规定的期限内提出,否则会过期失权.因此要及时发出索赔意向通知.索赔意向通知通常包括以下4个方面的内容:一是事件发生的时间和情况的简单描述;二是合同依据的条款和理由;三是有关后续资料的提供,包括及时记录和提供事件发展的动态;四是对工程成
    • 已定向谁索赔?
      山西在线咨询 2022-10-29
      若单位购买了工伤保险,则由工伤保险基金支付,否则,伤者应享受的工伤待遇应由用人单位承担。
    • 工伤赔偿向谁索赔
      贵州在线咨询 2022-08-16
      若雇佣农民的组织为用人单位,又属于工伤的,农民工应直接向用人单位或组织主张赔偿责任。 用人单位有为劳动者缴纳工伤保险的法定义务,因此发生工伤后,用人单位应为劳动者办理工伤保险理赔。若用人单位未为劳动者缴纳工伤保险的,用人单位仍应按工伤赔偿标准向劳动者支付赔偿金。 一般情况下,包工头承包工程后,包工头雇佣的农民工受伤后,由于包工头不具备用人单位资格,因此由包工头对农民工承担雇主赔偿责任。但有以下特殊
    • 工程索赔程序是怎样的,索赔意向通知的时间是多久,如何计算索赔的
      天津在线咨询 2022-03-07
      1.索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2.发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。 4.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 5.当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段
    • 地板鼓包向谁索赔
      重庆在线咨询 2022-07-17
      装修时新装地板鼓包的,一般应向装修公司索赔。根据相关法律规定,承揽人交付的工作成果不符合合同约定的质量要求,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。