延期工程申报条件-法师兄

延期工程申报条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-25 17:35:11 258 人看过

由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；

2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；

3、异常恶劣的气候条件；

4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；

5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

承包人延期工程合同怎么算

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

根据《建筑法》第9条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程保险相关文章

仲裁机构
延期申报工伤如何填写

申请人：性别：出生年月：民族：籍贯：住址：身份证号码：联系电话：被申请人：地址：法定代表人：请求事项：事实与理由：请予以核实认定，深表感谢!此致申请人(签字)：刘**年月日一、个人申请工伤认定书怎么写个人书写申请工伤认定书的，要有5个内容。例如：1、先写清楚申请人的个人信息。例如：姓名、性别、民族家庭住址、联系电话；2、写清楚申请人的请求事项。请求仲裁机构对工伤劳动者的伤残等级进行鉴定；3、写清楚说明事实与理由；4、结尾。此致劳动争议仲裁委员会；5、申请人的签名、日期。二、取保候审申请书格式是怎样的取保候审，是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书，保证其不进遍或妨碍侦查，并随传随到的一种强制措施。取保候审申请书格式如下：取保候审申请书。申请人：（姓名、性别、民族、出生年月、住址、联系方式、与犯嫌疑人的关系等）申请事项：对犯霖嫌疑人＊＊”申请取保候审。理由：（具体写明事

2023-06-27

353人看过
不可抗力
工期延迟索赔条件

一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨，法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情

2023-06-05

264人看过
法律综合知识
工程规划许可延期条件有哪些

以下述各项缘由让某项工程陷入延期困境，因此负责承包工作的单位有权向有关部门提交相应的延长期限调整报告，同时监理工程师则应该根据合同条款来审查与批准该项目的额外施工期限。具体而言包括但不限于以下几个方面：1．监理工程师发布了工程变更指令，从而引导了整个工程项目工作量的大幅度增长，使得原本施工进度计划变得捉襟见肘；2．在合同设定范围内，所有可能引发工程延期问题的相关因素，例如未能按时交付预定图纸、项目出现阶段性停滞，或者是因为需要进行内部质量检查以及受到外在环境影响过大等等；3．遭遇极端犀利的天气情况，比如持续性的特大暴雨、暴雪等特殊气象灾害，严重阻碍了施工开展；4．由业主方作出的各类原因导致的工程进展停滞，或者是存在对接上的疏漏，使得施工人员无法顺利开工，如未能及时提供适宜的施工场所，未能准时支付相关款项等等；5．除了施工单位自身引起的延期，其他任何外力因素导致的工程拖后腿现象都将被计入考虑

2024-05-20

338人看过
工伤保险
扬州职工工伤事故延期申报

申请条件市本级未办理退休手续及未领取退休待遇的在职职工办理材料延期申报工伤须提交《工伤认定延期申请表原件一式3份。办理流程1、工伤事故发生后，所在单位应当及时（重大伤亡应当在24小时内）申报工伤事故；2、职工发生工伤或被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申报工伤，遇有特殊情况，须申请延长申报工伤时限；3、不符合延长申请时限的，不同意延长；符合延长申请时限的，同意延长。办理地点瘦西湖路53号201室。联系电话市人力资源和社会保障局工伤保险处：80978213、80978181

2023-05-10

294人看过

不可抗力
有关延期申报

纳税人或扣缴义务人经主管税务机关批准，延期向税务机关办理纳税申报、报送纳税申报表、代扣代缴或代收代缴税款报告表及其他纳税资料的行为。在正常情况下，纳税人必须按期进行纳税申报，只有因特殊困难，才能在规定的期限内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理。所谓特殊困难，一般有以下几方面：(1)受自然灾害影响，如风灾、水灾、地震等自然灾害，使生产、经营面临危险的;(2)因意外事故、突发事件的发生，如因建筑物倒塌，主要设备严重损坏，火灾等，造成短期内需要大量资金投入维修或者恢复生产的;(3)因三角债或债务链造成短期贷款拖欠，流动资金困难的;(4)其他特殊困难。如按财会制度规定，纳税人的应税产品销售成立，巳经申报了税款，但贷款尚未回收，资金没有到位，造成短期内纳税有困难的，等等。申请延期缴税需在法定缴税期之前，如超过法定的缴税期不缴税又没有提出申请的，税务机关将按照税收征管法责令

2023-05-05

250人看过
不可抗力
工程延期申请书范文

一、工程延期申请书范文编号：工程名称：长兴·世纪新城5＃、6＃楼日期：20XX－11－5致＿某某监理公司建始分公司＿（监理单位）根据合同条款／条的规定，由于施工用水的原因，申请工程延期，请批准。工程延期的依据及工期计算：由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场，导致我项目部未能按预定进度施工，进而影响到整个工程的施工工期，临时围墙无法砌筑，经协商后先进行土方开挖的工作2天，开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20XX年10月12日开工至今已25天，特申请将原竣工日期20XX年5月30日向后推迟23天，即20XX年6月22日竣工。施工进度分析见附图。合同竣工日期：20XX年5月30日申请延长竣工日期：20XX年6月22日附：5＃、6＃楼10月施工进度横道图施工总进度横道图承包单位名称：经理（签字）：二、工程延期由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延

2023-04-12

270人看过
民事诉讼费用
什么是申请延期的条件

（1）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；（2）当事人临时提出回避申请的；（3）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；（4）其他应当延期的情形。如果私人原因合理合法，可以纳入第（4）点作为延期开庭的理由，你需要做的就是写一份延期开庭申请书，递交到法院负责审理案件的民事庭法官，由他们决定是否延期开庭。决定权在法院。民事诉讼费用由谁承担：民事诉讼费用由原告预交，最终由败诉方承担。1）民事案件分为财产案件和非财产案件，财产案件是按诉讼请求的金额或价额按比例收取诉讼费的；2）财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2．5％交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2％交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1．5％交纳；5、超过50万元至100万元

2023-08-05

419人看过
法律综合知识
工伤上报可以否申请延期

我国规定申请工伤认定可延期，而且在下列情形下，申请工伤认定可延期：1、职工受到事故伤害的地点与工伤认定申请受理机关相距甚远，用人单位无法在三十日内提交工伤认定申请的；2、从事远洋运输的职工在运输途中发生事故，要求其所在单位在三十日内申请工伤认定确实难以做到的。根据《工伤保险条例》第十七条规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

2024-05-16

308人看过

法律综合知识
工程工期延误赔偿报告怎么写

一、工程工期延误赔偿报告怎么写工程工期延误赔偿报告的写作要求如下：1．应明确索赔成立的理由，即工期延误已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失，并且这种损失并非承包人的行为责任或风险责任。2．要列举索赔的依据，包括现行法律法规、合同文件及工程惯例等。在报告中，要详细概述索赔事项，包括事件起因、经过、影响等，并明确索赔的项目和计算方式。3．附上索赔说明，强调索赔的合理性和必要性。二、工期延误赔偿报告包括哪些内容工期延误赔偿报告通常包含以下几个方面的内容：1．索赔成立理由：说明工期延误已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失，且非承包人责任。2．索赔依据：列举现行法律法规、合同文件及工程惯例等作为索赔的依据。3．索赔事项概述：详细阐述导致工期延误的具体事件，包括起因、经过、影响等。4．索赔项目：明确列出索赔的项目，如人工费、施工机械费、管理费、利息和措施费等，并说明各项目的计算

2024-08-05

148人看过
劳动仲裁
劳动仲裁申请延期的条件

1、劳动仲裁委自收到申请人的劳动仲裁书后，五日内会书面通知申请人是否受理；受理劳动仲裁申请的，会在5日内将仲裁申请书副本送达被申请人；在开庭前五日，会将开庭通知书送达双方当事人；一般在向申请人送达受理通知书时，就是同时送达开庭通知书的；2、被申请人有正当理由，申请延期开庭的，应当在开庭前三日提出，但是否延期，由劳动仲裁委决定；如果被申请人拒不到庭参加庭审的，仲裁员可以缺席裁决；3、对发生效力的劳动仲裁裁决书，被申请人逾期不执行的，申请人可以向人民法律申请强制执行。一、社保缴纳争议的仲裁流程是什么？1、提交申请书：当事人申请仲裁，应当提交书面仲裁申请书，并按照被申请人数提交副本。2、仲裁受理：仲裁委员会应当自收到仲裁申请之日起五日内作出受理或者不予受理的决定。仲裁委员会决定受理的，应当自作出决定之日起五日内将申诉书副本送达被申请人。决定不予受理的，应当说明理由。3、开庭审理：仲裁庭应当于开庭

2023-03-13

495人看过
合同条款
工期延长报告

XXX公司：XXX公司：感谢您的信任和支持。我公司负责“通信枢纽楼外装修工程”的施工。为确保工程优质高效的完成，我公司根据合同条款于2013年12月26日正式开工。随后，项目部进入贵公司施工现场后，以下问题严重影响了我公司工程的正常施工和进度：一、土建单位的影响：由于2013年末以来土建单位劳动力不足，外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶、浇筑混凝土等工序未大面积完成，使我部基本无作业，难以按原施工方案组织有效施工，增加了本部门的管理难度，造成了大量的闲置和返工损失。到目前为止，土建工艺还不能完全满足我部施工条件的要求。其次，停电的影响：自2014年1月以来，停电时有发生，具体情况如下：2014年1月5日全天停电，2014年1月7日上午停电，2014年1月8日全天停电，2014年1月12日上午停电故障，2014年1月13日，其余时间零星停电也较多，以上停电时间与用电高峰期完全相同，我部当时从事屋面

2023-05-07

385人看过
不可抗力
工期顺延的条件,开工日期和竣工日

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一，实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的，施工单位就需要承担工期延误的法律责任。建设单位只需按实际竣工日期与开工日期作差计算出实际工期，再与合同约定工期作出对比，即可判断工期是否延误。而施工单位需要证明非己方原因造成工期延误，通过顺延工期来排除工期延误的事实。从举证责任角度看，施工单位已处于弱势地位。正是因此，工期问题一直以来是施工单位致命的短板之一。施工可以顺诞工期情况1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计

2023-04-27

116人看过

法律综合知识
博士工作站申报条件

1．具备独立法人资格，经营管理状况和经济社会效益良好；2．具备为在站博士提供必需的科研和生活保障能力；3．具备博士工作站正常运行的管理制度和健全的工作机制，包括具体管理机构、工作人员、经费及场地保障等。《中华人民共和国劳动合同法》第十七条劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

2024-04-20

378人看过
机动车
工伤认定的申报条件

职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

2023-06-10

86人看过