建筑工程合同的主要内容，建筑工程合同的担保方式？-法师兄

建筑工程合同的主要内容，建筑工程合同的担保方式？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-25 18:11:04 475 人看过

一、建筑工程合同的主要内容

建筑工程合同的主要内容有：

1.工程名称、地点、范围和内容；

2.工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；

3.工程质量保修期及保修条件；

4.工程造价；

5.工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；

6.设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；

7.材料的供应及材料进场期限；

8.工程变更；

9.违约、索赔和争议；

10.当事人约定的其他事项。

二、建筑工程合同的担保方式有哪些

建筑工程合同的担保方式有，一般担保和连带担保。一般担保是指债务人不能履行债务时，才由担保人担责，而连带担保是指，债权人可以请求债务人履行，也可以请求担保人在其担保范围内担责。担保方式还可分为违约金、质保金等类型。

《民法典》第六百八十一条

保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

三、建筑工程合同无效的五种情形是什么

建筑工程合同无效的五种情形是：

1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

2.没有资质的实际施工人借用资质的建筑施工企业名义的；

3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；

4.承包人非法转包建设工程的；

5.承包人违法分包建设工程的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权人相关文章

工程施工
建筑委托合同的内容

甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：开户行：开户行：帐户：帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)第二条工程地点。第三条工程范围。第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。第五条承包人(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。第六条工程总价本工程包价计人民币元整。第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完

2023-06-15

204人看过
合同条款
建筑工程合同管理的工作程序

（一）合同制定阶段的管理，主要包括从承包商资质预审、编织投标文件、投标、评标、合同谈判到确定承包商的整个过程中涉及合同条件和内容准备的相关管理活动。可能涉及投标人清单的编制和批准、合同条款、投标人须知的编制、开标、评标、合同授予、移交文件等内容和程序。（二）合同实施阶段的管理，是指合同签订以后对合同执行情况进行管理，以确保合同当事人的工作是按合同约定的范围、计划、支付条款等程序和规则完成的，同时也包括双方对合同交底、履行及变更合同管理，直至合同关闭。（三）项目合同管理的依据和基本原则：项目合同管理的基本原则是保证当事人双方履行合同的基础，主要有：全面管理原则，预防为主原则，分类管理原则，流程管理原则。（四）当事人约定了合同成立地点的，约定的地点成为合同成立的地点。一、建筑工程合同的标的是什么建筑工程合同的标的是建设工程。建筑工程合同，是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定

2023-02-15

246人看过
工时
建筑工程建筑合同的竣工时间是什么意思？

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是：1、建筑工程的工程量增加；2、工程的发包人变更工程设计；3、发包人没有按约定期限提供设计图纸等施工必需资料；4、发包人没有按约定支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定。一、建筑工程如何处理决算纠纷1、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。2、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的；可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。二、无合同拖欠工程款纠纷怎么处理没有签订合同遇到拖欠工程款处理情况如下：按照一般

2023-06-19

492人看过
合同风险
建筑工程合同的详细解释

1、合同当事人的基本信息。如名称、办公住址、法定代表人等。2、签订该合同的意思表示。3、工程名称、地点、范围和内容。4、整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期等。5、工程质量保修期及保修条件、工程造价。6、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式。7、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式。8、违约责任以及争议解决方式。9、约定的其他事项。建筑工程合同风险具体有哪些（一）合同签订阶段的风险在合同的签订阶段，主要存在以下几种风险，对国家的法律法规缺乏了解。在合同关系中，双方当事人可以在不违反法律规定的情况下协商确定合同条款，但是法律法规有明确规定的，双方必须遵守。在建筑法律关系中，由于涉及到公共利益，建筑关系各方都要受到国家许多强制性法律的约束，法律法规对工程项目的立项、参与工程建设的主体、工程质量安全标准等都有严格的规定，建筑关系各方必须在法律规定的范围内签订合

2023-07-05

374人看过

合同条款
建筑工程合同的一些问题

问1建筑工程，是指哪些工程？建筑工程，是指土木工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。问2建筑工程合同包括哪些？如何签定?建筑工程合同是承包人进行工程建筑，发包人支付价款的合同。建筑工程包括工程勘察、设计、施工合同。问3建筑工程合同纠纷包括哪几种？最高人民法院2000年10月30日以法发『2000』26号印发试行的《民事案件案由规定》明确：建筑工程合同纠纷包括以下五种：1．建筑工程勘察合同纠纷；2．建筑工程设计合同纠纷；3．建筑工程施工合同纠纷；4．建筑工程分包合同纠纷；5．建筑工程监理合同纠纷。问4设立建筑部所属中外合资经营企业的，应如何签订合资企业的合同？设立建筑部所属中外合资经营企业（以下简称合资企业）的，必须符合中国法律、法规的规定。建筑部1996年内6月28日以建人『1996』第386号发布，自发布之日起执行的《关于设立中外合资经营企业审批细则》规定：第九条合资企业的合同应包括下

2023-06-04

494人看过
法人
建筑工程合同上的法人是否是合同主体

1、建筑工程合同上的法人是合同主体。具有财产，能够对外承担民事责任的民事主体可以成为发包方，包括法人单位、其他组织、公民、个体工商户、个人合伙、联营体等。2、法律依据：《民法典》第五十七条法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。第五十八条法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。一、独立法人资格是什么意思独立法人资格，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备下列条件：1、依法成立。2、有必要的财产或者经费。3、有自己的名称、组织机构和场所。4、能够独立承担

2023-03-12

256人看过
预付款
建筑施工索赔的主要内容

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。《工程结算办法》规定：(1)发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款，承包人可在发出通知

2023-04-16

439人看过
要式合同
哪些是建筑合同中的担保方式

担保建筑工程合同的方式有：一般担保和连带担保。一般担保是指债务人不能履行债务时，才由担保人担责，而连带担保是指，债权人可以请求债务人履行，也可以请求担保人在其担保范围内担责。担保方式还可分为违约金、质保金等类型。建筑合同的特征有哪些？1、合同由双方当事人的法律行为而引起的。2、合同因双方当事人的意思表示一致而成立。3、合同的债权债务必须相互对立。4、合同的缔结有当事的自由意志支配。建设工程合同作为承揽合同的特殊类型，除具有承揽合同的一般法律属性外，还具有以下特点：1、建设合同中完成的工作构成不动产，通常要涉及对土地利用的强制性规范的限制，当事人不得违反规定自行约定，而且施工的承包人必须是经国家认可的具有一定建设投资的法人。2、建设工程合同属于要式合同，应当以书面方式订立。建筑工程的单位需要到工程所在地的建设主管部门办理备案的手续，提交的材料有《建设工程施工分包合同备案申请表》原件、合同正式

2023-08-18

471人看过

要约
什么是建筑工程合同,建筑工程合同订立中的重要条款包括哪些

什么是建筑工程合同?建筑工程合同，是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同。前者称承包人，后者称发包人。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，属于承揽合同的特殊类型，因此，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用法律对承揽合同的相关规定。建筑工程合同具有什么特点：民法典所规定的合同，具有以下法律特征：(1)合同由双方当事人的法律行为而引起的。(2)合同因双方当事人的意思表示一致而成立。(3)合同的债权债务必须相互对立。(4)合同的缔结有当事的自由意志支配。建设工程合同作为承揽合同的特殊类型，除具有承揽合同的一般法律属性外，还具有以下特点：1.建设合同中完成的工作构成不动产，通常要涉及对土地利用的强制性规范的限制，当事人不得违反规定自行约定，而且施工的承包人必须是经国家认可的具有一定建设投资的法人。2.建设工程合同属于要式合同，应当以书面方式订立。建筑工程合同订立

2023-06-15

419人看过
工程招标
建筑工程招标模式的主要形式

一、建筑工程招标模式的主要形式招标一般分为公开招标和邀请招标。从而在招标的方式中排除了议标这种招标方式，对议标方式进行严格限制。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，也称无限竞争性招标。采用这种招标方式可以为所有符合条件的承包商提供一个平等竞争的机会，发包方有较大的选择空间，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。但是招标可能导致招标人对资格预审和评标工作量加大，招标费用增加；同时也使投标人中标机率减少，从而增加其投标前期风险。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，也称有限招标。采用这种招标方式，由于被邀请参加竞争的投标者数量确定，且一般为数不多，因此，不仅可以节省招标费用，而且能提高每个投标者的中标机率，所以对招标、投标双方都有利。二、建筑工程招标投标的程序1、确定招标方式依法必须招标的项目，应当符合法律、法规规定的条件

2023-04-12

214人看过
合伙债务
建筑工程合作合同要包括什么内容？要样本吗？

建筑工程合作协议书甲方：身份证号乙方：身份证号丙方：身份证号丁方：身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。第三条合伙期限合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元(元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条盈余分配与债务承担1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本(工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全

2023-04-17

50人看过
法人
法人是否是建筑工程合同的主体

建筑工程合同上的法人就是主体。合同主体都是指的签订合同的双方，建设工程施工合同－般涉及两方当事人：发包人和承包人。由于建设工程施工合同区别于一般合同的在合同签订和履行方面的特殊性，我国的法律对发包人和承包人的主体资格还有不同的特殊要求，这些特殊要求也是建设工程施工合同效力认定的重要依据。法人代表是非法人组织吗法人的分支机构不是非法人组织。非法人分支机构是指不具备法人性质的分支机构。法人分支机构是有法人性质的分支机构，如保险公司分公司等；总公司的分公司其性质是非法人分对机构，对外不独立承担民事责任，其责任由总公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

2023-07-07

143人看过

笔录
建筑工程黑白合同的介绍

建筑工程黑白合同是指合同当事人为了某种利益，对同一标的物的两个合同，在价款或履行方式上有重大差异。其中经过登记备案的合同称为白合同，只由当事人持有的合同称为黑合同。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十四条规定，招标人不得利用划分标段规避招标。所谓黑白合同，不是一个具体的合同，而是指合同当事人为了某种利益，对同一标的物的合同，在价款或履行方式上有重大差异的两个合同，其中一个经过登记、备案等公示，而另一个只由当事人持有，其中经过登记备案的合同，称为白合同，只由当事人持有的合同称为黑合同。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十四条规定：招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。建筑工程黑白合同如何起诉建筑工程黑白合同起诉当事人起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提

2023-06-30

126人看过
书面合同
建筑工程合同的阴阳对立

无论是“阴合同”，还是“阳合同”，都应以违背法律法规的强制性规定为由，认定当事人之间所签订的相关合同为无效。这两份实质内容不同的合同在同一天签订且难以确定先后顺序，该种情形下，也无外乎，在合同签订之前双方就已经达成合同实质性内容的“默契”或者签订之后就合同实质性内容进行调整。虽然形式上是同时签订，但绝大部分情况是双方有事先的“默契”，一般应归结为“阴合同”签订在中标之前的类型。建筑工程合同的方式建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同，建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工

2023-07-02

91人看过