建设工程停工损失纠纷的处理方法具体有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-13 15:30:14 60 人看过

建设工程停工损失纠纷的处理方法:

1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失,由发包人承担损害赔偿责任。

2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

一、工程催款函怎么写

书写工程催款函应包含以下内容:

1、写明双方公司的基本信息;

2、写明欠款时间以及具体的欠款金额,还有还款的期限等;

3、写明催债时间、公司账号、户名、开户行等等。

在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点:

1、工程款支付时间应明确

对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个问题:(1)工程进度款的计算,一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告,工程师在七日内应当核定,七天内不予核实的,施工人开列的工程量视为被认可;

(2)工程进度款的支付。规范的做法是双方确认计量结果后24天内,发包人应向施工人支付工程款,逾期不支付,又不能达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工。

2、逾期支付的法律后果应具体

根据《建设工程施工合同(示范文本)》的约定,有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约定发包人逾期支付工程款的,可以约定逾期一日应按逾期金额的1%支付违约金。

3、工程结算款支付与分部分项工程或施工人承包工程竣工挂钩

一般建筑工程施工合同中约定,工程竣工验收后发包人支付工程结算款,但是全部工程验收还是承包方的施工部分竣工验收并不明确,有时发包方往往声称由于部分工程(往往是一些小的扫尾工程)未完工,无法组织工程竣工验收,而不支付早已完工的分部分项工程的工程结算款。

二、发包人在什么情形下可以要求解除合同

一、承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;

(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

二、发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

(一)未按约定支付工程价款的;

(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;

(三)不履行合同约定的协助义务的。定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。

三、建设工程施工合同

建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布,主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围;2、建设工期;3、中间交工工程的开工和竣工时间;4、工程质量;5、工程造价;6、技术资料交付时间;7、材料和设备的供应责任;8、拨款和结算;9、竣工验收;10、质量保修范围和质量保证期;11、相互协作条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月07日 20:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多欠款相关文章
  • 确定建设工程纠纷案件的诉讼主体方法
    建设工程合同纠纷案件的当事人通常为建设工程的发包人和承包人。根据《民事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定,人民法院应根据不同的情况来具体确定该类纠纷案件的诉讼主体身份。具体包括以下几种情况:1、因拖欠工程款引起的纠纷,承包人将承包的建设工程合同转包而由实际施工人起诉承包人的,可不将发包人列为案件的当事人;承包人提出将发包人列为第三人,并对其主张权利而发包人对承包人又负有义务的,可将发包人列为第三人,当事人根据不同的法律关系承担相应的法律责任;如转包经发包人同意,即属合同转让,应直接列发包人为被告。2、因工程质量引起的纠纷,发包人只起诉承包人,在审理中查明有转包的,应追加实际施工人为共同被告,实际施工人与承包人对工程质量承担连带责任。3、施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业名义签订建设工程合同,而被挂靠建筑施工企业不愿起诉的,施工人可作为原告起诉,不必将被挂靠建筑施工企业列为共
    2023-07-02
    453人看过
  • 建设工程纠纷的证据收集方法
    质证在双方当事人之间展开,重点应当围绕证据的真实性、合法性和关联性展开。在庭审中,应当在法庭上出示各项证据,并由当事人互相质证。质证的重点在于确认案件事实,质证时否定对方的证据,可以从真实性、合法性和关联性三个角度展开。因为这证据材料要具备证据能力,必须满足前述三个条件,不满足的,法院不可以将其作为认定案件事实的依据。建设工程施工合同纠纷解决方式有哪些建设工程施工合同纠纷解决方式:1、和解;2、调解;3、仲裁;4、诉讼。和解就是当事人双方发生纠纷时再进行协商,就争议事项达成一致,从而解决纠纷;调解是指在第三人的说服下解决纠纷;仲裁是指根据双方争议前后达成的仲裁协议交由仲裁机关解决纠纷。诉讼是指合同纠纷发生后,当事人如果没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,
    2023-07-02
    68人看过
  • 建筑工程停工损失需要哪些证据
    一、建筑工程停工损失需要哪些证据建筑工程停工损失需要的证据如下:1.合同或协议:证明与业主或其代表之间存在施工合同或协议关系,包括施工范围、期限、价格等详细条款。2.停工通知或决定:业主或其代表发出的停工通知或决定,以及与承包商之间的书面沟通记录,例如停工原因、开始和结束日期等。3.损失清单:详细记录因停工造成的直接和间接损失,包括人员、材料、设备、运输、现场维护等费用。4.财务记录:证明因停工造成的财务损失,例如工资单、发票、收据等。5.照片和视频:记录停工现场的照片和视频,以证明实际遭受的损失情况。6.专家意见:如果可能的话,可以寻求专业人士的意见,例如工程师或会计师,以评估损失并提供相关证明文件。7.其他证据:根据具体情况,可能需要其他证据来支持停工损失的主张,例如市场研究、政府文件等。二、建筑工程停工损失赔偿哪些1.机械设备闲置费:对于因停工而闲置的机械设备,可以计算其闲置费用作为
    2023-12-14
    378人看过
  • 建设方应该如何处理工程转包纠纷
    一、建设方应该如何处理工程转包纠纷建设方处理工程转包纠纷的方式是:施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。二、建设工程合同的分包与转包的区别是什么建设工程合同的分包与转包的区别是
    2022-12-24
    494人看过
  • 工程建设领域纠纷怎么处理
    一、工程建设领域纠纷怎么处理工程建设领域纠纷处理办法如下:1.解决工程建设领域纠纷的最佳方式是和解,即发生纠纷的双方当事人通过协商对工程建设领域等有争议的地方进行深入的沟通,并互相谅解从而达成共识,这样既可以防止损失扩大,也可以节省其他解决方式的开支。调解2.调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使其相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。在我国,调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。3.仲裁是具有一定法律约束力的书面裁决,工程建设合同纠纷双方当事人可以依据工程合同约定或者是争议发生之后所达成的书面协议提交给对应的仲裁机构对相关争议问题进行仲裁。4.诉讼是最后的解决方式,前面三种方式都无法解决工程建设领域纠纷的情况下,工程建设领域纠纷一方当事人可以向
    2023-04-30
    476人看过
  • 建筑工程纠纷中谁负责举证,建设工程纠纷的主要种类有哪些
    一、建筑工程纠纷中谁负责举证建筑工程纠纷中由谁负责举证需要根据具体的情形确定,一般情况下,谁主张谁举证,具体如下:1.实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。2.在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。3.在实际施工人已经对基础法律关系的成立完成了证明责任后,发包人和承包人结算的事实已经查明的情况下,对“欠付工程价款范围”的举证责任不应再遵循“谁主张谁举证”的原则,而应将举证责任倒置为由发包人承担举证责任。二、建设工程纠纷的主要种类有哪些建设工程纠纷的主要种类有:1.建设工程民事纠纷发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。2
    2023-06-07
    315人看过
  • 解决建设工程施工合同纠纷中的逾期损失问题
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。当发包人拖欠承包人工程款时,承包人可向发包人主张相应的利息损失。但实践中时常出现发包人与承包人签订的建设工程施工合同系无效合同的情形,而该规定对于施工合同无效时,承包人是否可以主张利息损失,并未明确体现。建设工程施工合同发包方(甲方):__________承包方(已方):经公开招标,甲方将__________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:1、工程地点:__________。2、工程总造价:______万元(大写)。3、工期。乙方确保在XXXX年X月X日开工,于X月X日完工,工程标准达到__合格__级。
    2023-07-02
    206人看过
  • 建设工程转包的法律风险和纠纷处理
    在我国的建筑市场,工程转包一直是一个相当普遍的现象。我国法律对建筑施工企业能够从事的业务范围都规定了最低的资质等级要求,因此一些想从事一定工程项目的施工企业由于自身没有工程项目所要求的资质等级,便想法设法的通过利用其他有相应施工资质等级的施工企业的渠道,取得该施工项目。同时,对于那些有相应资质等级的施工企业要么是没有能力施工该工程项目,要么是对该工程项目不感兴趣。对于这两类建筑施工企业由于受各自利益受的驱动,一大批提篮子工程或挂靠工程便应运而生了。由于工程转包容易导致工程成本的增加,导致工程质量的下降,一旦工程发生质量事故又容易发生责任主体互相推诿,发生扯皮现象。因此,探讨工程转包的法律风险和纠纷处理很有必要。一、工程转包的定义及表现形式工程转包,是指工程承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的义务,将工程的施工任务交由其他施工单位来完成的行为。工程转包的形式通常包括两种情形:一种是承包单
    2023-06-07
    302人看过
  • 公司工伤纠纷处理的具体流程?
    一、公司工伤纠纷处理的具体流程?1.如果在工作过程中遇到事故伤害,应当马上到签订服务协议的医疗机构就医,情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。同时,及时向当地劳动保障行政部门申请工伤认定。如果自己长期在煤矿、采石场或有毒有害等场所工作,发现自己身体不适,一定要到当地卫生行政部门所属的职业病防治所进行诊断,确认为职业病后,再到劳动保障行政部门申请工伤认定。工伤职工如果对劳动保障部门工伤认定结论不服(如不认定为工伤),还可以在收到工伤认定书60日内提起行政复议;对复议决定不服的,还可以在15日内向当地人民法院提起行政诉讼。2.被认定为工伤后,应拿着工伤认定书到当地劳动能力鉴定委员会申请伤残等级鉴定。拿到工伤认定书和伤残等级鉴定书之后,就可以到用人单位或劳动保障部门的工伤保险经办机构领取工伤保险待遇。如果所在单位没有参加工伤保险,工伤保险待遇由用人单位支付。用人单位参加了工伤保险的,就由工伤保险
    2023-09-26
    459人看过
  • 被起诉有效法院设有处理建筑工程纠纷的吗
    有效。建筑工程纠纷双方约定管辖法院有效。当事人还可以自行协议约定管辖法院,在建筑工程合同中达成合意即可;合同没有约定或约定不明确的的,由发包人接受图纸所在地的人民法院管辖。一、股权转让纠纷的管辖权规定是什么按照我国《民事诉讼法》及最高院司法解释的规定,合同纠纷,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。如果合同没有实际履行,当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的,应由被告住所地人民法院管辖。同时,法律赋予当事人协议约定管辖法院的权利,即合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反民诉法对级别管辖和专属管辖的规定。在股权转让协议纠纷中,如果双方当事人对管辖法院有约定且约定有效的,应适用其约定;没有约定或约定不明,应适用法律规定,即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。对于被告所在地,人们一般不会有歧义。而对于股权
    2023-06-21
    417人看过
  • 如何处理因工程建设引起的纠纷
    1、如何根据我国相关法律法规处理工程施工扰民纠纷,如果工程施工过程中噪声污染防治不好,对周围居民造成影响,居民可以向生态环境主管部门投诉环境。《中华人民共和国城市噪声敏感建筑物集中区域环境噪声污染防治法》第三十条禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业,抢修除外,因生产工艺要求或特殊需要而紧急操作和连续操作。因特殊需要需要连续作业的,必须取得县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。前项夜间作业,必须向附近居民公告。第四十八条违反本法第十四条的规定,建设项目环境噪声污染防治配套设施未建成或者不符合国家要求,擅自投入生产或者使用的,县级以上生态环境主管部门责令限期改正,对单位或者个人处以罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报有批准权的人民政府批准,责令关闭。第五十六条建设单位违反本法第三十条第一款的规定,在城市噪声敏感建筑物集中区域进行夜间禁止进行的产生环境噪声污染的
    2023-05-02
    52人看过
  • 行政纠纷建设工程行政纠纷怎么处理
    建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷。在行政法律关系中,一方面行政机关对公民、法人和其他组织行使行政管理职权,应当依法行政;另一方面公民、法人和其他组织也应当依法约束自己的行为,做到自觉守法。在各种行政纠纷中,既有因行政机关超越职权、滥用职权、行政不作为、违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等所引起的纠纷,也有公民、法人或其他组织逃避监督管理、非法抗拒监督管理或误解法律规定等而产生的纠纷。在建设工程领域,易引发行政纠纷的行政行为主要有如下几种:1、行政许可。2、行政处罚。3、行政强制。4、行政裁决。一、行政强制法的意义(1)制定行政强制法,是在新的历史起点上进一步完善中国特色社会主义法律体系的重要举措。2010年中国特色社会主义法律体系已经形成。当前和今后一个时期,立法工作面临的主要任务,是根据我国经济、政治、文化、社会各方面发展变化的
    2023-06-21
    333人看过
  • 在建工程建设期间报废损失的账务处理
    按照企业会计准则及其应用指南相关规定,由于自然灾害等原因造成的在建工程报废或毁损,减去残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失,借记营业外支出——非常损失科目,贷记在建工程——建筑工程、安装工程等科目。由于设计原因导致工程报废的会计处理可以参照该规定,但应注意取得充足的证明资料作为附件备查。税务方面,按财政部、国家税务总局《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)规定:对企业毁损、报废的固定资产或存货,以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额,作为固定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。但企业对其扣除的资产损失,应当提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据,包括具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明、具有法定资质的专业机构的技术鉴定证明等。按照国家税务总局《企业资产损失税前扣除管理办法》(国税发
    2023-04-24
    474人看过
  • 建设工程施工管理办法有什么具体内容
    建设工程质量管理办法第一章总则第一条为了加强对建设工程质量的监督管理,明确建设工程质量责任,保护建设工程各方的合法权益,维护建市场秩序,制定本办法。第二条凡在中华人民共和国境内进行建设工程活动,必须遵守本办法。第三条本办法所称建设工程是指房屋建二、土木工程、设备安装、管线敷设等工程。本办法所称建设工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。第四条建设、勘察设计、施工、建材料、构配生产及设备供应单位,依照本办法的规定承担工程质量责任。第五条国家鼓励推行科学的质量管理方法,采用先进的科学技术,鼓励企业健全质量保证体系,积极采用优于国家标准、行业标准的企业标准建造优质工程。地方、部门和企业可奖励对提高工程(产品)质量有贡献的单位和人员。第六条国务院建设行政主管部门负责全国建设工程质量的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行
    2023-08-16
    194人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 建设工程监理合同双方工作有哪些具体的规定?
      台湾在线咨询 2022-08-19
      建设工程监理的主要包括四个阶段的工作内容:施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程质量保修阶段。一般的监理合同以前三个阶段的工作内容为主,很少要求质量保修阶段进行监理的。
    • 建设施工相邻纠纷有哪些解决方,具体规定有哪些
      浙江在线咨询 2023-08-13
      建设施工相邻纠纷的解决方式有协商解决,降低损害,减少损失,赔偿解决;调解解决,由村委会、居委会、人民调解委员会等调解解决;以民事诉讼的方式请求损害赔偿、恢复原状等。
    • 施工建设工程纠纷证据具体都有什么
      宁夏在线咨询 2022-08-01
      证明建设工程合同履行情况的证据 1、工程预、决算报告; 2、支付工程款的付款凭证和收款凭证; 3、当事人对工程量、工程质量共同确认的证据。如工程验收、 结算凭证、质检报告等。
    • 建设工程纠纷处理的有关规定
      北京在线咨询 2022-07-07
      建设工程纠纷调解解决有以下特点: 1)有第三者介入作为调解人,调解人的身份没有限制,但以双方都信任者为佳; 2)它能够较经济、较及时地解决纠纷;. 3)有利于消除合同当事人的对立情绪,维护双方的长期合作关系; 4)调解协议不具有强制执行的效力,调解协议的执行依靠当事人的自觉履行。 4.仲裁仲裁,亦称“公断”,是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议,自愿将纠纷交给第三者,由第三者在事实上作出判
    • 建设工程行政处罚程序的具体包括哪些方面?
      西藏在线咨询 2024-12-18
      立案阶段是违法建设处罚程序的第一个阶段。执法部门在接到违法行为的线索后,需要进行甄别,如果符合立案条件,还需履行内部审批手续。通常由部门负责人签字同意。只有内部审批手续完成,案子才能进入查处的环节,正式启动调查程序。 立案线索通常来源于三个方面:一是城管执法部门在日常巡查、检查中发现的违法行为;二是相关群众的投诉举报;三是其他部门移送和上级部门交办等途径发现的违法行为。 在立案时,执法部门应填