未取得施工许可证发包方是否能够反索赔承包方逾期
来源：法律编辑整理
时间： 2022-12-16 14:51:43
396 人看过
法律咨询：未取得施工许可证发包方能反索赔承包方逾期吗?
我公司把工程直接发包给一个有资质的建筑公司承建。但是自开工到工程竣工我公司都没有办理施工许可证。我公司工程总价47万元。后来在承建的过程中被行政罚款。处罚后我公司还是没有办理出施工许可证。因为在处罚后去办理施工许可证的时候相关部门只是口头说既然已经罚款而且已经在施工，那么等工程竣工后验收合格后再来补办也可以。这样我们公司的相关人员也就没有继续办理。但是现在该工程工期已经超过1年多没有竣工，我公司于是起诉建筑公司支付逾期违约金。但是开庭的时候建筑公司用我们没有办理施工许可证为抗辩理由。说没有违约。逾期是事实建筑公司承认但是否认违约。理由是我们没有办理施工许可证。但是我想既然一开始建筑公司知道我们没有办理施工许可证并且已经开工建设，建设过程中是因为其自身其他原因停工不建逾期的。想请教大家我公司现在能反索赔对方吗?理由是什么呢?谢谢大家!
如果行政单位责令停工，而预期则不能追究其违约责任。
相关法律知识：
《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定
第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
第六十条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。
建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。
建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
发包人未能办理施工许可证
359人看过
-
发包方如何反索赔？
364人看过
-
承包方施工侵权发包方是否需要承担
465人看过
-
包工头未取得资质能否向总承包商索要工资
70人看过
-
分包方可否向承包方索要工程款
413人看过
-
承包人能够获得哪些施工赔偿？
438人看过
律师服务
热门律师推荐
更多法律综合知识相关文章
-
有期徒刑电梯公司没有合法手续不能开工。电梯公司法人可能会面临的风险，负有信息披露义务的公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的，公司法人需要承担相应的刑事责任。在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。电梯公司法人可能会面临什么风险电梯公司法人可能会面临的风险有有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：1．超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；2．向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的；3．抽逃资金2023-07-07253人看过 -
承包方可按以下程序向发包方索赔：首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知；然后向工程师提出索赔报告及有关资料；工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；最后再向工程师送交最终的索赔报告。一、产品检测报告怎么办理1、申请受理。收到符合要求的申请后，认证机构向申请人发出受理通知，通知申请人发送或寄送有关文件和资料。2、资料审查。在资料审查阶段，产品认证工程师需对申请进行单元划分。3、样品接收。样品由申请人直接送达指定的检测机构。4、样品检测。企业在型式试验阶段应作的工作为：送试验样品、需要的零部件及技术资料，了解试验进度，如果出现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。二、发包人代表的职责1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担2023-06-22212人看过 -
工程延期交付发包方索赔的方法：1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；2、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包人造成的，发包人可以根据合同约定和合同要求承包人承担违约责任或赔偿损失。建筑工程延期交付违约金怎么计算？1、工程承包合同对违约金的数额有约定的，从其约定，但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十；2、工程承包合同对违约金的数额没有约定的，以因违约行为造成的实际损失为准，来支付违约金。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2023-07-15354人看过 -
如果对方在规定期限内未取得建设工程规划许可证和施工许可证，承包人可以解除合同。如果经催告后，对方在规定期限内取得建设工程规划许可证和施工许可证的，承包人不能解除合同。一、城市建房需要哪些手续土地的所有权属于国家和集体，城市土地属于国家所有，因此，在城市自建房首先要取得国有土地使用证。其次，在城市动土还要获得许可，即取得建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可证。最后，如果城市自建房屋对外预售的还要取得商品房预售许可证。二、什么条件能办预售证根据《城市商品房预售管理办法》第五条的规定，具备以下条件可以办理商品房预售证：1、已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；2、持有建设工程规划许可证和施工许可证；3、按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。《城市商品房预售管理办法》第六条规定，商品房预售实行许可制2023-06-20123人看过
-
合同无效一、未取得施工许可施工合同是否有效取得施工许可证属于管理性规范，非影响合同效力性的规范，而且领取施工许可证时，建设工程施工合同已经签订，因此，施工许可证不是合同的有效要件，是否取得施工许可证不影响合同效力。你公司不能以未取得施工许可证为由，主张建设工程施工合同无效。二、施工许可证有谁办理施工许可证由建设单位办理，但是办理施工许可证之前有许多手续要办。施工承包中标通知书和承包合同备案，监理中标通知书和监理合同备案，然后是质监、安监，最后是施工许可证。建设单位办理，施工单位和监理单位配合的。是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。施工许可证这个是需要由建设单位进行办理，然后到县级以上的建设部门进行办理相应的流程，在办了这个证之后，才能够正常的进行开工，否则的话就需要2023-05-03208人看过 -
合同无效根据合同相对性原则，被挂靠人是建设工程施工合同的相对方，理应承担民事责任，而挂靠人是工程的实际施工人，需要对自己的行为负责，也应对发包方承担民事责任。一、建筑公司挂靠合法吗不合法，《建筑法》第二十六条也明确规定禁止挂靠行为。因此，建筑公司挂靠是不合法的。建筑公司挂靠需要承担以下责任：1、挂靠经营关系的建筑施工企业以自己的名义或以被挂靠单位的名义签订的承包合同，一般应以挂靠经营者和被挂靠单位为共同诉讼人，起诉或应诉。2、挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效。3、被挂靠的施工企业与建设单位所订立的建筑安装工程承包合同无效。如果建设公司在知情的情况下还与该被挂靠的施工企业签订合同，则建设单位也有过错，应当承担相应的过错责任。二、挂靠项目协议的内容挂靠对内涉及挂靠人与被挂靠人的权利义务关系，对外涉及与上游发包单位的施工合同关系以及与下游材料商、农民工等第三方形成的买卖、劳动用工等其他法律关系。因为挂2023-06-20339人看过 -
建筑法第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。【释义】本条是关于未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律责任的规定。一、本法第七条的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国家规定的权限批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。按照这一规定，建筑工程施工应当在取得施工许可证或者开工报告经过批准后方可进行，对违反法律这一规定的行为，依照本条规定追究法律责任。二、建筑工程未经许可擅自施工的，实际中有两种情况：一是该项工程已经具备了本法第八条规定的开工条件，但未依照本法第七条的规定履行开工审批手续；二是工程既不具备本法第八条规定的开工条件，又不履行开工审批手续。依2023-02-16295人看过 -
合同生效承包方未经发包方同意擅自转包转让无效。根据法律规定，承包方在经发包方同意后，可将全部或部分土地承包经营权转让给本集体经济组织的其他农户，承包权转让后，原承包方与发包方的承包关系终止。一、承包方一般是甲方还是乙方承包方一般是乙方。承包方和发包方是相对的。在农村土地承包中，承包方就是承包土地的家庭、个人、单位等组织。发包方，指的是农村集体经济组织或者村民委员会，是集体土地所有权单位。农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会发包。工程中承包方的责任如下：1、施工准备责任；2、物资准备责任；3、及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供施工计划；4、工程质量责任；5、工程保管责任；6、工程交付责任；7、竣工验收责任；8、工程保修责任；9、防止损失扩大责任；10、共同责任。二、农村土地承包合同最长需2023-06-21239人看过
-
工程总承包是国际通行的大中型工程项目的组织实施方式之一。世界公认的FIDIC合同条款中，设计-建造合同(Design-Bild,简称D-B)方式和设计-采购-施工/交钥匙合同(Engineering、Procrement、Constrction/Trnkey,简称EPC/Trnkey)方式，均属于工程总承包方式。法律咨询：承接施工总承包业务的必须是取得施工总承包资质的企业吗?律师回答：是的相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程，2023-05-0484人看过 -
工程承包承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包2023-06-27410人看过 -
继续履行发包人对施工人员伤亡不承担赔偿责任。施工人员伤亡的，应当由承包人进行赔偿。构成工伤的，按工伤赔偿，不构成工伤的，按人身伤害进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。第一千一百九十二条【个人劳务关系中的侵权责任】个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权2023-03-24386人看过 -
工程转包除非发包方与总包方、分包方明确约定,否则建设方与分包方不存在直接的承包合同,其行为无任何合同和法律依据,也可能违反总包合同中约定内容,损害总包方利益。在通常情况下,发包方不能直接将工程款支付给分包方,除非发包方与总包方、分包方在合同中明确约定,因为建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是,除非总承包合同中另有约定,否则必须经建设单位认可。？建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。据此可知，除非发包方与总包方、分包方明确约定，建设方与分包方不存在直接的承包合同，其行为的发生无任何合同和法律依据，亦不符合总包合同中约定内容，其此种任意处置的行为有违合同相对性原则，也违反发包方与总包方合同约定，可能损害总包方利益。？能否将承包工程中的部分工程发2023-10-23423人看过
-
合同条款工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补2023-08-09220人看过 -
法律综合知识一、外包合同期未到毁约能够索赔吗1、能够要求用人单位索赔，索赔的违约金的数额能够由合同中规定的违约条款而定，只要是双方当事人自愿约定的，无论约定多少，该数额都是合法的。双方在签订外包合同时应当明确。2、根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条：当事人能够约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也能够约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构能够根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构能够根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”双方当事人在外包合同中有约定违约金的，该违约金的数额应当由双方达成约定，只要违约金的数额是由双方自愿达成的，该违约金的数额就是合法的，在一方当事人违约后，违约方应当按照约定向对方当事人支付一定数额的违约金。2024-01-14303人看过
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
-
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-26 -
2024-08-26
#法律综合知识
相关咨询
-
承包方是否需要向发包方索赔西藏在线咨询 2023-07-22（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； （3）工程师在收到有关资料后，于28天内给予答复等。 -
未取得建设工程规划许可证和施工许可证，承包人是否可以解除合同新疆在线咨询 2023-03-04没有办理建设工程规划许可证的不得进行施工图设计，此时工程总承包合同的效力需区分工程总承包项目的发包阶段分别考虑： 1.工程总承包项目在初步设计文件完成后发包，工程总承包工作内容中仅包含施工图设计和建筑安装施工等内容，此时应当取得建设工程规划许可证而未取得的，违反《城乡规划法》第四十条的强制性规定，工程总承包合同可能涉嫌无效。 2.工程总承包项目在可行性研究完成后发包，工程总承包工作内容中涵盖了方案 -
发包方能否成为承包方贵州在线咨询 2022-03-10不能。土地承包经营权流转的主体只能是【承包方】，不能是发包方。依据是：《土地承包法》第三十四条：“土地承包经营权流转的主体是承包方。承包方有权依法自主决定土地承包经营权是否流转和流转的方式。”分析：如果发包方可以成为流转的主体，有发包方在承包期内变相收回承包地之嫌。但《土地承包法》规定，在承包期内发包方除法定情形外不得收回承包地。而且，发包方对外出让所有的土地，应是发包、不能称为流转。晴博士给他派 -
承包期内发包方能调整承包地吗？承包期内发包方能否调整承包地内？湖南在线咨询 2022-02-27农村实行家庭承包经营制度以来，党中央、国务院反复强调，要稳定农村土地承包关系。但在个别地方土地承包关系仍不够稳定。究其原因，主要在于，承包期内发包方由于种种原因，通过行政手段频繁调整土地，造成人心不稳定，带来了不少问题。所以，《农村土地承包法》第二十七条规定，“承包期内，发包方不得调整承包地”。这是一个基本原则，决不能动摇。但是，在30年承包期内情况会发生很大的变化，可能遇到自然灾害等特殊情况，完 -
发包方拒绝签订签证文件，由于承包方拒绝签证的施工量能否得到支持甘肃在线咨询 2022-05-03签证是指在建设工程施工合同履行过程中，发包方和承包方就工程量、设计变更等问题签署的文件。对于现场完工签证单，施工单位深知其重要性，但在建筑实践中，由于种种原因，承包方没有制作签证单，导致工程量无法确定，尤其对于采用固定单价计价方式来讲，工程量无法得到确认，一旦发包方不予认可，施工单位可能遭受重大损失。 对于施工单位来讲，必须加强施工合同管理，杜绝此类情况发生。一旦出现因没有签证文件，发包方拒绝认可
