工程索赔处理方式分类
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 15:32:51 409 人看过

一、工程索赔处理方式分类

1)按索赔当事人分类

承包人与发包人之间索赔;

承包人与分包人之间索赔;

承包人与供贷人之间索赔;

承包人与保险人之间索赔。

2)按索赔事件的影响分类

工期拖延索赔,由于发包人未能按合同规定提供施工条件,如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等;或非承包人原因发包人指令停止工程实施;或其他不可抗力因素作用等原因,造成工程中断,或工程进度放慢,使工期拖延,承包人对此提出索赔。

不可预见的外部障碍或条件索赔,如果在施工期间,承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件,例如地质与预计的(发包人提供的资料)不同,出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。

工程变更索赔,由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序,造成工期延长和费用损失,承包人对此提出索赔。

工程终止索赔,由于某种原因,如不可抗力因素影响、发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包人蒙受经济损失,因此提出索赔。

其他索赔如货币贬值、汇率变化,物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。

3)按索赔要求分类

工期索赔即要求发包人延长工期,推迟竣工日期。

费用索赔即要求发包人补偿费用损失,调整合同价格。

4)按索赔所依据的理由分类

合同内索赔即索赔以合同条文作为依据,发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件,承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。

合同外索赔指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中找不出具体的依据,一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。

道义索赔指由于承包人失误(如报价失误、环境调查失误等),或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。

5)按索赔的处理方式分类

单项索赔单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中,干扰事件发生时,或发生后立即进行。它由合同管理人员处理,并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。

总索赔又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前,承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来,提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判,以一揽子方案解决索赔问题。

二、建筑工程索赔的分类方式有哪些

1)按索赔当事人分类:承包人与发包人之间索赔,承包人与分包人之间索赔,承包人与供货人之间索赔,承包人与保险人之间索赔;

2)按索赔事件的影响分类:工期延误索赔,不可预见的外部障碍或条件索赔,工程变更索赔,工程终止索赔,其它索赔;

3)按索赔要求分类:工期索赔,费用索赔;

4)按索赔的处理方式分类:单项索赔,总索赔。

三、建设工程索赔计算

1、工期索赔

(1)网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期.

(2)比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期.

(3)其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期.

2、工程索赔索赔费用

(1)总费用法又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用

(2)分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月04日 08:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多建筑工程索赔相关文章
  • 损害赔偿分类方式
    (一)财产损失,是指道路交通事故造成的车辆、财产直接损失折款,还应包括现场抢救(险)、人身伤亡善后处理的费用,但不包括停工、停产、停业所造成的财产间接损失。(二)设施,是指道路安全设施以及在道路上及其附近的其他设施,如电力、水利设施,房屋,树木花卉等。(三)修复。事故损坏的车辆、物品、设施等,应进行修复,恢复原状。修复以就地修复为主,尽量恢复原来状态,即在功能上、形态上、价值上没有太大变化。(四)折价赔偿。事故损坏的车辆、物品、设施等没有修复的可能,需要折价赔偿。折价时应计算出原物的价值,原物的新旧市场价以及残存价值等因素进行折价赔偿。(五)牲畜受伤但没有失去使用价值的,应就地治疗为主;因伤失去使用价值或者死亡的,经有关部门评估鉴定,折价赔偿。(六)实物赔偿。经双方当事人协商一致,用种类、质量相同或相近的实物进行赔偿。一、一般人身损害赔偿如何做伤残鉴定?一般人身损害赔偿,可以在向法院起诉的
    2023-02-28
    450人看过
  • 施工索赔分为哪几类
    法律综合知识
    施工索赔划分的种类有工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫中止的索赔、工程加速索赔以及意外风险和不可预见因素索赔这五种。施工工程索赔成立的条件是已造成承包人的额外支出或直接工期损失等。一、施工索赔分为哪几类施工索赔分为以下几类:1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的
    2022-07-05
    170人看过
  • 员工工伤的处理方式及流程分析
    职工发生事故伤害,用人单位、工伤职工、职工近亲属或者工会组织向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。社会保险行政部门受理工伤认定申请后,对事故伤害进行调查核实。社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。员工工伤赔偿流程怎么走员工工伤赔偿流程1、工伤认定:职工发生事故伤害,所在单位应当自事故伤害发生之日之日起30日内,向社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。2、工伤医疗期职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情
    2023-07-04
    308人看过
  • 交通事故处理方式:索赔1000元
    因开车门与电动车发生碰撞导致交通事故的,如果电动车一方无过错的,机动车一方应承担赔偿责任,如果仅造成车辆损害的,应承担维修或重置费用。如果造成人身损害的,则应承担因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费。具体赔偿金额可以根据实际遭受的损失由双方协商处理。开车门时被电动车撞了责任怎么负一、开车门时被电动车撞了责任怎么负1、开车门时被电动车撞了责任如下:(1)停车路边划分有停车位,属于合法停车的,骑车人的责任;(2)路边没有划分停车位,属于紧急停车,且在车后方设置有警示标志的,骑车人撞上,还是骑车人的全责;(3)路边没有划分停车位,汽车属于违章停车,且没有设置警示标志的,违停车辆将承担事故中百分之二十的次要责任,骑车人承担百分之八十的责任。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民
    2023-07-14
    135人看过
  • 工程索赔证据的正确提交方式
    工程索赔证据的提交方法:1、提交索赔证据的主体是提出索赔的施工单位。中国现行法律规定谁主张民事举证责任,谁举证,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔;2、索赔证据的提交应在规定期限内完成。施工单位向对方申请索赔时,应当在施工合同约定的期限内提交证据。索赔未经合同另一方同意,需要通过诉讼或仲裁解决的,应当在规定的举证期限内进行。工程索赔过时效如何处理1、工程索赔过了诉讼时效的,当事人可能协商处理,如果协商不成的,仍然可以向法院起诉,但被告人对诉讼时效有辩护权,原告可能会败诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。《中华人民共和国民法典》第八百九十二条保管人应当妥善保管保管物
    2023-07-04
    273人看过
  • 工程索赔证据的种类与收集方法
    (一)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(二)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(三)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录;(四)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认;(五)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(六)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(七)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据;(八)工程检查验收报告和各种技术鉴定报告;(九)双方的工商登记资料;(十)招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。工程索赔的资料要哪些工程索赔资料的准备包括索赔信、索赔报告、附件三部分。1、索赔信索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短信函,应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来。索赔信包括(1)说明索赔事件;(2)列举索赔理
    2023-07-17
    104人看过
  • 电力安装工程承包方式的分类
    (一)按承包范围或内容划分承包方式按工程承包范围即承包内容划分的承包方式,有建设全过程承包、阶段承包、专项承包和建造-经营-转让承包4种。1、建设全过程承包2、阶段承包3、专项承包4、建造-经营-转让承包(二)按承包者所处地位划分承包方式在工程承包中,一个建设项目上往往有不止一个承包单位。承包单位与建设单位之间,以及不同承包单位之间的关系不同,地位不同,也就形成不同的承包方式。常见的有5种。1、总承包2、分承包3、独立承包4、联合承包5、直接承包(三)按获得承包任务的途径划分承包方式根据承包单位获得任务的不同途径,承包方式可划分为4种。1、计划分配2、投标竞争3、委托承包4、获得承包任务的其他途径(四)按合同类型和计价方法划分承包方式工程项目的条件和承包内容的不同,往往要求不同类型的合同和包价计算方法。因此,在实践中,合同类型和计价方法就成为划分承包方式的重要依据。1、固定总价合同2、按量
    2023-04-06
    450人看过
  • 了解施工工程的承包方式及其分类
    一、了解施工工程的承包方式及其分类工程承包方式:1.成建制的劳务分包,以企业的形态从施工总承包企业承包劳务作业;2.零散的劳务承包,指企业临时雇用工人;3.自带劳务承包,是指建筑劳务分包公司将所承建的部分工程通过签订承包合同的形式。工程承包的类型主要包括基础设施和土木工程的承包(如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设等);以资源为基础的工程承包(如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂等);以及制造业工程(如造纸厂、纺织厂、机器厂等)三大类。工程承包可分为总承包、分项承包;分包、转包等方式。法律依据:《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程
    2023-08-08
    150人看过
  • 工业用地的分类方式
    工业用地分类如下:1、电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等对生活和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业用地;2、食品工业、医药制造业、纺织工业等对生活和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地;3、采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业、化工工业、造纸工业、制革工业、建材工业等对生活和公共设施环境造成严重干扰和污染的工业用地。工业用地征收补偿标准是怎样的征收土地按所在区域的耕地年产值标准计算土地补偿费和安置补助费,其中,耕地为25倍、果园和其他经济林地为9.5~15倍、非经济林地为6倍、养殖生产的水面和滩涂为8~11倍、盐田为7~9倍、未利用地为1.5倍。综合上面所说的,农村集体建设经营性用地一般都是属于有经营目的用的土地,具有商业价值的,这些土地可以进行转让或者出租,引起好的企业来带动各个城市的发展,对于这类形的土地我国也是有严格的要求,在土地的规划上也会更加的注重。日常生活当中,大家对
    2023-07-07
    153人看过
  • 工程中被大水冲毁怎么索赔,施工索赔的分类是怎样的
    一、工程中被大水冲毁怎么索赔1、建设中的工程被大水冲毁的,如果大水是自然原因造成的,属于不可抗力因素,工程施方、建设方不能请求赔偿的。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、施工索赔的分类是怎样的1、按索赔的目的,索赔可分为工期索赔和经济索赔。这种分类方法,是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时,要明确提出是工期索赔还是经济索赔,前者是要求得到工期的延长,后者是要求得到经济补偿。当然,在索赔报告论证的文件中,也是为达此目的提出论证材料和合同依据。2、按索赔处理方式和处理时间不同,可分为单项索赔和一揽子索赔。3、按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类,会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因,但可以把这些原因按其特征归纳为四类:即延期索
    2023-04-19
    57人看过
  • 工程索赔申请书格式
    工程索赔申请书格式为:一、产生索赔申请书的理由产生工程索赔申请书的理由主要有以下四个部分:质量低劣;数量短缺;包装不善;运输拖欠。二、工程费用索赔申请书的格式工程费用索赔申请书工程名称:致:xxx(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________三、工程费用索赔申请书的结构要求工程索赔申请书的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。(一)标题1、标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××
    2023-06-07
    312人看过
  • 工程索赔的种类有哪些?
    工程索赔的分类有:1、按照干扰事件分类。按照干扰事件分为工期拖延索赔、不可预见的外部障碍或条件索赔、工程变更索赔、工程中止索赔、其他索赔;2、按合同类型分类。按合同类型索赔分为总承包合同索赔、分包合同索赔、合伙合同索赔、劳务合同索赔;3、按索赔要求分类。按索赔要求可以分为工期索赔、费用索赔;4、按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为建设单位违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔等;5、按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为单元项索赔和总索赔。工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成。3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的,并且就所完成的工程量而言是合理的。4、支持索赔的证据是客观的和可证实的,而不以对问题管
    2023-07-10
    68人看过
  • 工期索赔和费用索赔是按什么分类的
    一、工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。二、工期索赔费用索赔的关系是什么?两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受
    2023-06-07
    254人看过
  • 离婚情况的分类及其处理方式
    法院可以判决离婚的情况有:1、重婚或配偶与他人同居的;2、实施家庭暴力或虐待,遗弃家庭成员的;3、赌博、吸毒等恶习屡教不改;4、因感情不和而分居满两年的;5、夫妻关系破裂的其他情况。一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。什么情况下法院不予判决离婚1、夫妻感情未破裂;2、女方在怀孕期间、分娩后一年内或中止妊娠后六个月内,男方不得提出离婚;3、判决不准离婚和调解和好的离婚案件,原告撤诉或者按撤诉处理的离婚案件,没有新情况、新理由,原告在六个月内又起诉的,不予受理。4、现役军人的配偶要求离婚,须得军人同意,但军人一方有重大过错的除外。《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调
    2023-07-11
    171人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 工程索赔的方式有哪些?工程索赔的条件是什么
      河北在线咨询 2022-12-10
      工程索赔在工程中是经常遇到的事情,因为工程索赔发生在合同履行的过程之中,所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行,导致工程索赔的原因有很多,例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔,那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢?广东伟伦律师事务所李广萍律师解析。 一、工程索赔的依据和方式有哪些提出索赔的依据主要有以下几方面: 1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记
    • 工程分包的分类包括哪几种方式
      天津在线咨询 2023-07-23
      1、工程分包的分类是划分为一般分包和指定分包。工程分包一般由总包或者业主负责,总包负责一般分包,业主负责指定分包。分包与总包有直接的合同约束,具有相应的责任连带关系。 2、法律依据:《民法典》第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察
    • 工程合同按工程结算方式分为三类吗?
      内蒙古在线咨询 2022-07-25
      工程项目施工合同以付款方式划分可分为①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。
    • 损害赔偿分类方式
      新疆在线咨询 2023-06-11
      1、财产损失,是指道路交通事故造成的车辆、财产直接损失折款,还应包括现场抢救(险)、人身伤亡善后处理的费用,但不包括停工、停产、停业所造成的财产间接损失。 2、设施,是指道路安全设施以及在道路上及其附近的其他设施,如电力、水利设施,房屋,树木花卉等。 3、修复。事故损坏的车辆、物品、设施等,应进行修复,恢复原状。修复以就地修复为主,尽量恢复原来状态,即在功能上、形态上、价值上没有太大变化。 4、折
    • 索赔程度的分类有哪些
      甘肃在线咨询 2023-06-09
      1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。 2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。工期索赔的计算方法 1、按照定额计价的工