发包人违约责任承担方式探讨
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-08 20:40:06 211 人看过

该内容主要讲述了发包人违约责任的承担方式,包括支付违约金、进行损害赔偿和强制履行。这些方式旨在确保发包人在违反合同条款时承担相应的责任,以达到维护合同履行的目的。

发包人违约责任的承担方式包括以下三种方式:(一)支付违约金,用于发包人在不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱;(二)进行损害赔偿,针对违约行为造成的财产损失进行经济补偿;(三)强制履行,若法院或仲裁机构作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,则发包人需在指定期限内履行合同债务。

合 同 违 约 责 任 承 担 方 式

违约责任是指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。根据《民法典》第五百八十五条,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

除了违约金,监理合同违约责任的承担方式有继续履行、采取补救措施或赔偿损失及其法定或约定的其他责任等。其中,继续履行指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。采取补救措施指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。违约金指合同各方在合同中约定的,一方或各方违约时,违约方要支付给守约方一定数额的货币,以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。赔偿金指合同各方在合同中约定的,一方因违约给对方造成实际损害的,按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。当事人在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

根据《民法典》第五百八十六条,当事人还可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。除了违约金,监理合同违约责任的承担方式有继续履行、采取补救措施或赔偿损失及其法定或约定的其他责任等。其中,继续履行指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。采取补救措施指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。违约金指合同各方在合同中约定的,一方或各方违约时,违约方要支付给守约方一定数额的货币,以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。赔偿金指合同各方在合同中约定的,一方因违约给对方造成实际损害的,按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。当事人在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十二条履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 21:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同债务相关文章
  • 探讨卖方逾期交房违约责任的约定方式
    卖方逾期交房的违约责任约定如下:当事人可以约定一方应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。国际贸易中卖方的义务及卖方违约的救济方法国际货物贸易中的卖方违约的救济方法公约的第45条一第52条对卖方违约的救济方法作了详细规定,其主要内容如下:卖方违约的救济方法分以下几种:a.实际履行合同义务;b.交付替代货物;c.修理、补救不符合同规定的货物;d.买方宣告合同无效;e.减低货价;f.拒收货物;g.损害赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的
    2023-07-11
    84人看过
  • 房屋损失由谁承担?——探讨违约方的赔偿责任
    在有效的房屋买卖合同履行过程中,由于出卖人拒绝履行合同,导致买受人需要另行购买相类似的房屋,则其需要支付的另行购房成本就同其之前签约的购房成本之间存在明显的价值之差,此种房屋差价是由于违约方的违约行为造成的,可以作为守约方所遭受的损失。民法典中非违约方是否可以解除合同《民法典》中非违约方可以请求解除合同。非违约方可以与对方可以协商一致解除合同;非违约方有权请求法院解除合同。法定解除合同的情形有:因不可抗力致使不能实现合同目的;在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;法定其他情形等。《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根
    2023-07-20
    327人看过
  • 探讨商品房逾期交付责任承担方式
    商品房的逾期交付:要求开发商尽快交房,并支付逾期交房的违约金。业主可以根据合同约定起诉开发商,要求其尽快交房,并根据业主的实际损失赔偿逾期交房违约金。业主有权解除合同。法律规定,出卖人延期交付房屋或者买受人延期支付购房款,经催告后三个月合理期限内未履行的,一方要求解除合同的,除另有约定外,应当予以支持。如因开发商资金链等原因,房屋交付遥遥无期,业主可选择依法或按约定解除合同,要求开发商返还购房款+利息+违约金。商品房退房的流程是怎样的商品房退房的流程:1、买房人发出退房通知;2、买房人提出退房要求后的15日之内,开发商应当返还买房人已经支付的全部金额,并且负责办理买房人与贷款银行解除或者终止合同的全部手续,在手续或者文件还没签订之前,开发商应当代替买房人向贷款银行支付每月应支付的本金与利息;3、开发商退还房款。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因
    2023-07-08
    303人看过
  • 项目中发包方的责任认定与承担方式探究
    发包方的责任:1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租赁、施工许可证和占用、爆破、临时铁路专用线接岔等许可证。2、工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、三通一平责任。开工前,接通施工现场的水源、电源和运输道路,拆除现场的房屋和障碍物(委托承包商承担的除外)。4、物资保证责任。根据双方约定的分工范围和要求,供应材料和设备。5、资金保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(贷款或自筹项目应保证资金供应商按时办理拨款和结算,不按合同规定时间拨付项目款的,应支付逾期付款违约金。6、技术保证责任。发包人应当组织有关单位对施工图等技术资料进行审批,并按照合同规定的时间和份数交付给承包人。法人代表应该承担的责任和义务(一)法人代表应该承担的责任和义务1、企业的法人代表在不同的场合要承担不同的法律责任,种类多样。譬如,在代表该企业的场合,其个人签名
    2023-07-05
    303人看过
  • 探讨个人劳务关系中损害责任的承担方式
    关于个人之间形成的劳务关系,发生损害时的责任承担:1、提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。2、接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。3、提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。4、提供劳务期间,因第三人的行为造成提供劳务一方损害的,提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任,也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后,可以向第三人追偿。民法典的个人劳务关系中的侵权责任有哪些个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条【个人劳务关系中的侵权责任】个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后
    2023-07-10
    227人看过
  • 意向协议是否应承担违约责任的探讨
    一、对于意向协议是否应承担违约责任的探讨经双方认可的意向协议是具有法律效力的,如果一方违约的,需要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。二、承担违约责任的方式有哪些承担违约责任的方式有以下这些:1.继续履行。即由人民法院或者仲裁机关作出要求继续履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。2.支付违约金。即合同当事人在合同中约定的,债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方当事人支付一定数额金钱。3.损害赔偿。即因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方支付经济补偿。4.支付定金。即合同当事人为了确保
    2023-09-19
    205人看过
  • 发包人的合同违约会承担责任吗
    发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。一、工程合同违约怎么办因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料,承包人能否要求延期工期,即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期,即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求,发包人迟延支付工程款情节轻微,不一定导致工程进度延误的,视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的,一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。二、什么情形可以解除工程合同解除工程合同的情形:1、承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的。承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的,发包人不能达到合同目的,发包人可以解除合同,保护发包人的合法权益;2、承包人未在合
    2023-02-16
    381人看过
  • 探讨重大责任事故罪犯的刑事责任承担方式
    重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。根据刑法第134条之规定,犯重大责任事故罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。重大责任事故罪认定重大责任事故罪的认定如下:(一)重大责任事故罪与失火罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪等的界限在重大责任事故案件中,有的造成火灾、爆炸、中毒等严重后果,因此,同时也触犯失火罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪等。对此,这就要按照特别法优于一般法原则,以重大责任事故罪定罪处罚。(二)重大责任事故罪与交通肇事罪的界限驾驶机动车辆,违反交通运输管理法规,造成严重后果可以构成交通肇事罪,不过,并非凡是驾驶机动车辆造成严重后果的,都只能构成交通肇事罪,有的可能构成重大责任事故罪。(三)重大责任事故罪与重大劳动安全事故罪的区别重大劳动安全事故罪是有关单位不重视劳动者的
    2023-07-03
    495人看过
  •  探讨敲诈勒索罪刑事责任的承担方式
    敲诈勒索罪刑罚规定:犯本罪者通常需承担三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以或不单处罚金;若敲诈勒索数额较大或情节严重,则需承担三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款;若敲诈勒索数额特别巨大或情节特别严重,则需承担十年以上有期徒刑,并处以罚款。敲诈勒索罪刑罚规定:1.犯本罪者,通常需承担三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以或不单处罚金;2.若敲诈勒索数额较大或情节严重,则需承担三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款;3.若敲诈勒索数额特别巨大或情节特别严重,则需承担十年以上有期徒刑,并处以罚款。 敲 诈 勒 索 罪 刑 罚 规 定 是 什 么 ?敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,采取威胁的手段对他人进行敲诈勒索,使对方给与财物的行为。我国《刑法》规定,敲诈勒索罪刑罚如下:1. 犯敲诈勒索罪,数额较小的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;2. 数额较大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.
    2023-09-11
    346人看过
  • 发包方是否会承担违约责任的后果
    一、发包方是否会承担违约责任的后果发包方会承担违约责任。根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程发包方的法律责任有哪些1.办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。2.工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3.三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。4.物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。5.经费保证责任。向经办银行提交拨款
    2023-09-10
    106人看过
  •  探讨劳动合同违约责任及其赔偿方式
    根据素材,用人单位可以解除劳动合同来处理员工违反合同规定的情况。在这种情况下,用人单位需要按照劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿。而如果用人单位违反合同规定解雇员工,则需要按照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。如果员工违反合同规定,用人单位可以解除劳动合同。在这种情况下,用人单位需要按照劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿。如果用人单位违反合同规定解雇员工,则需要按照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。 违 约 责 任 如 何 计 算 ?根据所提供的内容,我们可以了解到违约责任的形式主要包括不履行违约责任、预期违约责任和当事人到期履行义务不符合约定而产生的违约责任。同时,《民法典》第五百八十二条也规定了当事人未明确约定违约责任时,可以根据标的的性质、损失的大小以及合同的履行情况合理选择请求对方承担修理、重
    2023-10-08
    222人看过
  • 探讨技术服务合同违约责任划分方式
    委托人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受工作成果的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。受托人未按照约定完成服务工作的,应当承担免收报酬等违约责任。技术服务合同的谈判技术服务几乎全部采用直销,其价格是商业淡判的焦点,要想获得理想的价格,还必须要掌握报价和让价的技巧。商业谈判需要报价的技巧。心理研究证明,最终决定人们购买行为的不是购买能力,而是购买欲望,购买欲望越强烈,价格问题越不重要。所以,最佳的报价方式是突出商品的使用价值,重点启发、强化客户的购买欲望,购买者对某种商品评价越高,他对价格越不敏感,优质优价的潜意识,势必导致每个人对优质服务较高价格的认可。虽然技术服务宜采用固定价格政策,但个别时候必要的让价也是可以理解的,这时便需要让价的技巧。让价的原则是要保证成交价格与企业价格决策目标相一致,让价的一般方法是要求对方同等让步,让价幅度可
    2023-07-04
    125人看过
  • 发包方的主要违约形式及违约责任
    发包方的主要违约形式有哪些,发包方的主要违约责任该如何承担?干涉承包方依法享有的生产经营自主权,强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转,剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权等。农村土地承包合同的违约责任1、发包方的主要违约形式及责任(1)、干涉承包方依法享有的生产经营自主权承包方依照《农村土地承包法》第16条第1项的规定,依法享有承包地使用、收益的权利,有权自主组织生产经营和处置产品,这就是承包方的生产经营自主权的基本内容。目前,在一些地方,不尊重农民生产经营自主权的问题还比较突出。有的发包方为了完成上级布置的任务,建样板田、示范基地等,不顾承包农民的意愿,强迫他们种植某种作物;有的发包方为了发展农业产业化、实行规模经营等,强迫承包方统一耕种某种作物;有的发包方假借统一管理等名目,强迫承包方购买指定或代销的种子等农业生产资料。承包方如不同意,有的发包方即采取不正当手段强制推行,甚至砍毁
    2023-06-09
    286人看过
  • 哪些方式可以承担违约责任
    一、哪些方式可以承担违约责任可以承担违约责任的方式是:1.继续履行合同义务:如果债务人不想被债权人起诉,不想受到法律的制裁,可以选择继续履行合同义务,并且履行的结果要符合合同规定的质量标准;2.支付违约金:债务人由于自己的原因而违约的,需要支付违约金对债权人进行损失赔偿;3.赔偿损失:如果没有违约金的说明,债务人需要赔偿债权人所有的损失;4.民法典中规定的其他承担方式。二、合同缔约责任与违约责任的区别合同缔约责任与违约责任的区别如下:1.产生的依据不同。缔约过失责任是在合同不成立、合同无效或被撤销等情形下产生的责任。而违约责任则只能产生于已生效的合同,债务人本应按照合同约定的义务履行,因违反约定义务而应当承担违约责任。2.保护的利益不同。缔约过失责任是为了保护缔约双方从接触、磋商到合同不能成立、合同无效、合同被撤销时双方之间形成的一种信赖利益。而违约责任则重在保护合同当事人基于合同的生效,
    2023-08-19
    325人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开

    合同债务是涉外合同之债。涉外合同之债是根据涉外合同所产生的债权债务关系。涉外合同是发生涉外之债的主要根据,涉外合同之债是涉外之债的主要部分。合同的债权债务可以转让,但是需要满足以下有效条件: 1、须存在有效的债权债务; 2、其被转移的债权债... 更多>

    #合同债务
    相关咨询
    • 发包人违约的应承担的违约责任
      河南在线咨询 2023-05-03
      发包人违约应承担的违约责任主要是赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,顺延延误的工期。通常双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法,或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
    • 违约责任有几种责任承担方式
      宁夏在线咨询 2022-12-09
      违约责任一般有4种承担方式,具体如下: 1、继续履行。 2、采取补救措施。 3、定金罚则。 4、赔付违约金。 根据《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 企业发包人如何承担违约责任
      宁夏在线咨询 2021-12-21
      发包人承担违约责任的方式包括:1。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式;2。支付违约金,双方可以在特殊条款中约定违约金的金额或计算方法;3。延长工期,因发包人违约延误工期;4。承包人要求继续履行合同的,发包人承担上述违约责任后继续履行施工合同。
    • 危险品运输中事故责任承担方式探讨
      江西在线咨询 2024-12-02
      危险品运输作为一种特种运输方式,必须经过国家相关职能部门严格审核,并具备保证安全运输危险货物的相应设施设备,方可进行。与一般运输合同不同的是,在危险品运输过程中发生事故,双方应按责任承担事故损失。 在危险品运输过程中,如果托运人未将危险品详细信息及预防危害措施书面通知承运人,承运人可根据实际情况卸下、销毁货物,并且不负赔偿责任。同时,在发生事故造成承运人受损失的情况下,由托运人进行赔偿。 根据
    • 民法典发包方是否承担违约责任
      安徽在线咨询 2022-10-14
      发包方会承担违约责任。 根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不