什么叫工期的顺延-法师兄

什么叫工期的顺延

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-27 11:32:46 406 人看过

工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

一、如何起诉全屋定制拖延工期

全屋定制拖延工期的起诉方式具体如下：

1、收集证据证明延误工期造成的具体损失金额，与施工方协商索赔；

2、协商不成时，如果装修合同或协议有工期约定，可以依法起诉。

合同违约赔偿的标准具体如下：

1、合同违约金上限是不超过实际损失的百分之三十；

2、如果合同违约赔偿金额过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加。

二、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿

特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。如果工程坍塌是由暴雨等自然灾害导致的，因房子或地基等坍塌给邻居房子造成损失的，施工方可不承担赔偿责任。但若是施工方对施工工程等方面疏于安全维护，是全部或主要过错造成工程受损的，则应承担赔偿责任。

三、怀孕，社保应该公司缴还是个人交

公司交。企业职工不上班企业还有义务给职工交养老保险。女职工在孕期、产期、哺乳期，劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。顺延原劳动合同至法定情形消失时终止，只要用人单位通知劳动者，而不是双方再协商一致签订一个新合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
建筑工程的工期顺延的情形包括什么

一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括：1．建设单位未按照约定提供图纸及开工条件；2．建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下：1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；5．开庭审理；6．法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实；2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工

2023-11-02

121人看过
不可抗力
单位申请工期顺延的规定是什么

下列情形有书面记录的，施工单位可以主张工期顺延。1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件。2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行。3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是不可预测、不可避免和不可克服的。一旦发生，应积极采取措施防止和防止损失扩大，并按照合同约定的程序和时限及时报告。7、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查。8、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。单位在哪些情况下才可以安排加班用人单位安排员工加班须符合三个条件：（1）生产经营需要。（2）在程序上必须在加班加点前与工会和劳动者协商；（3）加班加点的时间必须符合法律的规定。加班，广义上说即延长工作时间，是指用人单位在劳动者

2023-07-06

120人看过
法律综合知识
工期顺延的情形有哪些，工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平（通水、通电、通路、场地平整）；②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续（如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等）；③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点；4、发包人未按约支付工程款一

2024-04-18

355人看过
合同条款
可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预

2023-08-17

448人看过

不可抗力
工期顺延的合法情形

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、

2023-06-04

337人看过
业主
工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。3.因业主要求设计变更，使F延误3天。4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1.工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1

2023-06-05

104人看过
不可抗力
工期顺延会对工程造成什么影响？

工期顺延是指在工程合同中规定的时间内无法完成工程,经发包人与承包人协商后,可将工程完工时间顺延一定时限。这种情况通常发生在不可抗力事件或其他非承包商责任导致施工延误的情况下。承包方应提前向发包方申请顺延工期,并详细说明原因和顺延时间。工期顺延是指在双方订立工程合同时，约定的完成工程所需要的时间，而且约定了发包方和承包方如何遵守合同和在有违约情形下怎么承担违约责任的合同。当承包方在施工过程中，为不可抗力或者其他不归承包方的原因，导致承办方无法正常施工，不能按照约定时间完工的情况下，承包方可以向发包人商量完工时间相较于约定时间延迟。建工企业如何申请工期顺延2022年建工企业如何申请工期延期呢2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由

2023-06-30

146人看过
不可抗力
建工企业的顺延工期是怎么算的

申请工期顺延的手续是：承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知，提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据，经发包人或者监理人签证确认予以顺延。一、不可抗力如何索赔1、费用索赔：通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。二、建设工程合同发包人承担哪些责任建设工程合同发包人承担下列责任：1、做好施工前的一切准备工作，确保施工承包商准时进入施工现场；2、向承包人提供符合质量的材料和设备，因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而

2023-02-28

173人看过

工程施工
建设工程施工工期顺延的法律规定是什么？

根据合同条款，以下情况可以导致工期顺延：1指令错误，2未按合同时间提供图纸，3延期开工或暂停施工，4未完全履行告知义务导致地址条件发生变化，5对工程质量的检验影响施工正常进行，6未按照合同时间支付工程预付款和进度款，7供应的材料设备不合格。根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:1.如果指令错误,可以顺延工期。2.如果未按合同时间提供图纸,也可以顺延工期。3.如果延期开工或暂停施工,同样可以顺延工期。4.如果未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,也可以顺延工期。5.如果对工程质量的检验影响施工正常进行,同样可以顺延工期。6.如果未按照合同时间支付工程预付款和进度款,也可以顺延工期。7.如果供应的材料设备不合格,同样可以顺延工期。根据合同条款，哪些情况可以导致工期顺延？根据合同条款，工期顺延的情况主要包括以下几种：首先，因不可抗力导致施工进度延误；其次，合同一方未能按照约定时间交付材料、设

2023-11-14

328人看过
不可抗力
工期顺延怎么样才合法

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、

2023-04-16

403人看过
法律综合知识
工期顺延的条件，开工日期和竣工日

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一，实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的，施工单位就需要承担工期延误的法律责任。建设单位只需按实际竣工日期与开工日期作差计算出实际工期，再与合同约定工期作出对比，即可判断工期是否延误。而施工单位需要证明非己方原因造成工期延误，通过顺延工期来排除工期延误的事实。从举证责任角度看，施工单位已处于弱势地位。正是因此，工期问题一直以来是施工单位致命的短板之一。施工可以顺诞工期情况1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计

2024-04-01

378人看过
签证
申请顺延工期签证的方法

当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的，此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。工期延误索赔依据1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等．3、发包人或者工程师签认的签证．4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明．5、国家有关法律法令政策性文件．6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片．7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定．8、工程有关的图片片和录象，备忘录，

2023-07-16

463人看过

不可抗力
审查对于工期顺延的约定：

1、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；2、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。（视为条款：发包方在约定期限内不予答复的，视为认可。）工期顺延及索赔业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50％结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A－E－H－I－J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）

2023-08-12

391人看过
不可抗力
什么情况下建设施工合同中的工期可以顺延

有书面记录的下列情形，施工单位可以主张工期顺延（1）建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点：报建手续和施工许可证的取得，坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备，施工现场具备三通一平施工条件等。关于施工许可证应注意：施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致；是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形；中止施工满一年又恢复施工的，有无报发证机关核验施工许可证。（2）建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。（3）建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。（4）设计变更和工程量增加。（5）一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。（6）发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照

2023-04-03

305人看过