新房质量出现瑕疵怎样维权
来源:互联网 时间: 2023-04-30 05:00:40 129 人看过

2003年4月,开发商按期交付房屋。但刘某在验收过程中却发现,房屋墙面、顶板、地面等多处出现贯通裂缝,还有许多地方存在明显的修补痕迹。刘某认为,开发商交付的商品房存在明显质量问题,因此拒绝接受房屋钥匙,并要求开发商承担相关的维修责任和由此引起的迟延交付责任。

开发商立即对该房屋进行了维修,但刘某以该房屋仍严重影响其正常入住为由迟迟不肯办理房屋交接手续,开发商则声称这些墙体裂缝纯属正常温度伸缩缝,要求刘某尽快办理入住手续,否则刘某须承担逾期收房产生的责任。

刘某与开发商数度交涉未果,无奈之下,刘某将开发商诉至法院。

双方观点:

原告刘某认为:交付商品房存在明显质量瑕疵,不符合交付条件,开发商作为房屋出卖方,应当依照商品房买卖合同约定,承担相应的修复责任,直至房屋被验收认可。开发商应承担由此引起的逾期交付责任和相应损失。

被告开发商辩称:商品房已经验收合格,取得了工程竣工验收备案表,因此房屋符合法定交付条件。至于房屋出现细微裂缝,既是十分正常的,也是合理的,不属于影响房屋交付的根本性质量问题,相应质量瑕疵均可以通过简单施工处理解决,也不存在延期交付的问题。因此,请求法院判决驳回原告诉讼请求。

争议焦点:

一、诉争商品房墙体等多处裂缝是否可以视为交付不合格?

二、商品房出现质量瑕疵,开发商是否应承担逾期交房责任?

处理结果:

法院受理后,对诉争房屋墙体裂缝委托某工程质量检测机构进行检测,检测结论为:裂缝系温度裂缝和施工缝处理不当及填充墙施工不当所造成,非结构性裂缝,不影响房屋的安全可靠性。法院认为,依照法律规定及双方约定,墙体裂缝应由被告采取有效办法给予修复。但被告对诉争房屋采取补救措施后,原告迟延办理入住手续也存在明显过错,应对迟延造成的相应损失承担相应责任,据此驳回原告其他诉讼请求。一审判决作出后,双方均未上诉。

律师分析:

商品房在交付时可能会存在个别质量问题,对此应区别对待。就墙体裂缝而言,如果属于房屋材料伸缩、温度变化等引起的裂缝,这是允许存在的,也不应视为严重质量问题,由开发商修复甚至业主在装修时自己粉刷即可弥补。这些裂缝也是在房屋交付时,业主可以直观发现的。而对因施工质量问题造成的墙体纵深贯通裂缝、地质沉降引起的墙体裂缝等,这是业主仅凭肉眼和普通知识无法判断的,必须要经过房屋质量检测部门的检测。在裂缝危及房屋建筑结构和居住安全的情况下,这些裂缝就构成了根本性质量问题,开发商必须采取相关补救措施或给予业主调换房屋等途径予以解决。此时,业主有权拒绝接受交付房屋。

因而房屋交付出现质量瑕疵,如果并不严重影响实际居住,并且开发商及时予以修复,业主不能以存在细微瑕疵要求开发商承担逾期交房的违约责任。当然,如果房屋因质量瑕疵影响业主实际居住,开发商因修复相应瑕疵而延期交付,其自然应该承担相应的违约责任。

律师提示:

房屋交付过程中出现裂缝,业主在验收时首先应对照墙体结构,观察裂缝走向和分布,结合裂缝深度判断裂缝属否属于正常伸缩缝。其次,在无法自我判断的情况下,业主可以要求开发商提供关于墙体裂缝的书面证明材料和质量检测报告,由其承担质量合格的证明责任。并且在与开发商的交涉过程中,要始终做好证据的固定和保全工作,以防在诉讼或交涉中处于不利的地位。

实践过程中,房屋出现质量问题,业主在向开发商提出异议后,开发商多数会采取一定补救、整改措施,而非一概不管不问,业主和开发商双方应很好地沟通理解,采取适当的方式积极处理问题,尽可能避免产生诉讼。

相关链接:

1、建设部建质[2004]18号《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》

第二条开发企业应在房屋销售合同中明确因住宅工程质量原因所产生的退房和保修的具体内容以及保修赔偿方式等相关条款。保修期内发生住宅工程质量投诉的,由开发企业负责查明责任,并组织有关责任方解决质量问题。暂时无法落实责任的,开发企业也应先行解决,待质量问题的原因查明后由责任方承担相关费用。

2、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十一条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。

房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第十二条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第十三条因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 21:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多保全相关文章
  • 怎么算商品房质量瑕疵问题
    对于房屋质量问题的判定标准如下所述:1.如果房屋质量问题发生在房屋的保修期限之内,那么这将被视为房地产开发企业的责任,您有权向该开发商提出修复要求,并由其承担相应的修缮工作;2.然而,如果房屋质量问题出现于房屋保修期之外,此时,您可以启动专项维修基金来支付修缮费用。《中华人民共和国建筑法》第六十条建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。第六十二条建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目;保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。
    2024-05-01
    303人看过
  • 二手房质量瑕疵:买方可否要求卖方维修?
    买方可以要求卖方维修。买方购买房屋时,都希望买到符合建筑安全标准的房屋,如果卖方违背诚实信用原则,未尽隐蔽瑕疵的告知义务,就会使买方做出违背真实意愿的意思表示,合同本身即有瑕疵,故卖方应但承担违约责任。二手房买卖中买方可以退房吗从法律的角度讲,退房的问题属于合同解除行为。如果满足合同约定或者法律规定的解除合同的条件,可以解除合同。如果合同没有约定或者不属于法律规定的解除合同的情形,双方协商一致,才可以解除合同,否则无法解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
    2023-07-08
    416人看过
  • 商品房购买有瑕疵怎么维权?
    买的商品房有瑕疵,如果是出卖人未取得商品房预售许可证明,应当认定合同无效;商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押或出售给第三人,可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失等。一、被房地产开发商欺骗可以哪里举报被房地产开发商欺骗可以到法院起诉或者到政府部门举报。房地产开发企业在销售时有以下五种情形导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可请求返还购房款及利息、赔偿损失,并可请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任:1、出卖人故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;2、故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;3、故意隐瞒所售房屋已经出售给第三人或者所售房屋系拆迁补偿安置房屋的事实;4、商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;5、商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。二、买家解除房屋买卖合同的多种情形?买方解除
    2023-03-26
    334人看过
  • 商品房质量瑕疵包括什么
    关于房地产在其性能指标方面所显现出来的种种问题,我们可以归纳成如下三个主要层面进行讨论:首先,房屋在结构工程本身的基本构造质量方面,有的时候往往达不到正规的设计标准和施工规范所提出的具体要求;其中,所谓主机构造是指通过系统化的关联与组织,将房子的各个主要组成部分有机地结合起来,形成一个具有特定平面或立体空间形态及特性的整体,这个整体必须符合国内外相关技术法规对于强度、抗压性和稳定性的严格要求,以保证它能承受住整个建筑物自身所带来的各种受力负荷,例如地基、承载墙等关键部位,如果出现了诸如结构性开裂、角度倾斜乃至崩溃等严重问题,那么就应该被视为实体结构层面存在着明显的缺陷。其次,对于业主日常生活居住体验产生较大范围且显著影响的质量问题,这类现象通常是由房子自身性能上的不足所导致的,并直接影响到购房者对该房产的正常使用功能和效果,例如某些住宅无法有效地实现正常的供水供电,隔音效果也不尽如人意等等
    2024-05-03
    203人看过
  • 《买卖合同》什么是标的物质量瑕疵与质量瑕疵担保?
    所谓标的物质量瑕疵,一般是指出卖人所交付的标的物含有隐蔽的缺陷或其它与合同规定不符的质量问题,以致不适于其用途或其价值减少。出卖人必须对其所交付的标的物的质量瑕疵负担保义务,一旦发现标的物质量瑕疵,出卖人应承担法律责任。所谓标的物质量瑕疵,一般是指出卖人所交付的标的物含有隐蔽的缺陷或其它与合同规定不符的质量问题,以致不适于其用途或其价值减少。出卖人必须对其所交付的标的物的质量瑕疵负担保义务,一旦发现标的物质量瑕疵,出卖人应承担法律责任。
    2023-06-09
    388人看过
  • 商品房建筑质量有瑕疵怎么办
    面对住宅出现的质量瑕疵问题,作为业主可采取三种策略以寻求妥善的解决方案。首先,业主应当积极主动地与开发商展开初步沟通及交流,清晰明了地表达对修理或其他必要补救措施的具体需求,期望开发商能给予积极响应并且落实到位。其次,业主亦可选择向涉及建筑工程质量监督管理的相关权威机构进行投诉举报。而最后一种策略同样具有极高的可行性和有效性,那便是直接向民事法庭递交诉讼申请。然而,即便如此,业主仍然保留着在未进行任何事先交流和诉求的情况下,直接面临争议和申诉结果尚不明朗的困境,选择直接向法定机构提交诉状,请求法律援助以确保自身合法权益得以实现的权利。《城市房地产开发经营管理条例》第三十条房地产开发企业应当在商品房交付使用时,向购买人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。住宅质量保证书应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。房地产开发企业应当按照住宅质量保证书的约定,承担商品
    2024-05-12
    329人看过
  • 样品买卖中的质量瑕疵担保
    样品通常是指从一批货物中抽取出来的或由生产、使用部门加工、设计出来的,用以反映和代表整批商品品质的少量实物。样品买卖又称货样买卖,是按货物样品确定买卖标的物的买卖,出卖人交付的货物应当与样品具有相同的质量。样品买卖是一种特殊买卖,其特殊性表现在以货物样品来定标的物。订货交易多采用凭样品买卖方式,样品买卖标的物的品质标准是按照样品来确定的,也就是说,标的物的品质与货样相同是当事人关于标的物品质的约定。凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。样品买卖要求有样品存在,而且样品一般应当在订立合同时就存在。当事人在买卖合同中应当约定以样品来确定标的物的品质或者表明凭样品买卖的意思,如果出卖人先向买受人提供样品,而后双方订立合同时未明确表明进行的是样品买卖,则双方不成立样品买卖,所以,按照商店中摆列商品购物不属于样品买卖。对于是否是样品
    2023-06-09
    135人看过
  • 买卖合同质量瑕疵有哪些情况,买卖合同质量瑕疵怎么处理
    一、买卖合同质量瑕疵有哪些情况买卖合同质量瑕疵的情况:1.买卖合同标的物的外观质量不符合合同约定标准或者法律规定的标准。2.买卖合同标的物的包装不符合约定或者法律规定的标准。3.标的物的内在质量不符合合同约定标准或者法律规定的标准。二、买卖合同质量瑕疵怎么处理买卖合同质量瑕疵的处理方法:双方可以协商解决,协商不成的,应当向法院起诉。具体如下:1.标的物有一般质量缺陷的,买方可以要求降价或者对方修理。如果自己修理,费用由卖方承担;2.如果有缺陷的标的物是种类物,买方可以要求更换。所谓种类物,是指具有共同特征、用品种、数量、质量规格,即通过度、数量、衡量、衡量确定的物;3.标的物存在重大、明显、根本缺陷,实际上剥夺了买方根据合同所期望获得的标的物的物的价值和效用,不能实现,买方甚至拒绝解除合同。三、买卖合同质量瑕疵怎么赔偿买卖合同货物质量不符合要求应按下列方式进行赔偿:1.一般按照当事人约定的
    2023-03-11
    213人看过
  • 如何解决房屋质量瑕疵纠纷
    房屋质量瑕疵是指出卖人所交付的房屋不符合法律、国家或行业有关技术标准及合同约定的质量标准。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》做出明确规定,其中第十二条规定:“因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。”第十三条规定:“因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。”收房发现质量问题怎么办在房屋接管验收中如发现质量问题,可根据其对房屋不同的影响程度分别处理:1、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负责进行加固步强维修,直至合格。
    2023-06-13
    167人看过
  • 房屋质量有瑕疵能否要求退房
    赵女士买了一套商品房,前不久交付时发现房屋质量有瑕疵,如房屋墙面有细微裂缝、地面不太平整等,请问可否据此要求退房?市开发办解答:赵女士提出的问题颇具代表性,可从以下两个方面进行认定和解决。首先要看房屋主体结构有无损坏。若经有关方面鉴定,房屋主体结构确实存在质量问题,购房者可向工程质量监督单位申请重新核验。经核验,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的,开发商要承担赔偿责任。经鉴定,发现非主体结构存在质量问题,如双方当事人在购房合同中有特别约定,依约定执行;如双方当事人无特别约定,一般不能退房。但开发商应当按住宅质量保证书的约定,承担保修责任。
    2023-06-10
    385人看过
  • 产品质量有瑕疵怎么赔偿
    一、产品质量有瑕疵怎么赔偿产品质量有瑕疵如下赔偿:是经营者提供的商品或者服务有欺诈行为,消费者可以要求商家赔偿的金额为消费者购买商品价款或者接受服务的费用的三倍。增加赔偿的金额不足500元的,为500元。根据《消费者权益保护法》第55条规定,经营者提供的商品或者服务有欺诈行为,消费者可以要求商家赔偿的金额为消费者购买商品价款或者接受服务的费用的三倍。增加赔偿的金额不足500元的,为500元。二、产品质量有问题怎样解决1.与经营者协商和解;2.请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解;3.向有关行政部门投诉;4.根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5.向人民法院提起诉讼。《消费者权益保护法》第二十条经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。经营者对消费者就其提供的商品或者服务的质量和使用方法等问题提出的询问
    2023-05-18
    69人看过
  • 质量瑕疵与风险负担
    因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。如果买卖合同中对标的物的质量有明确约定的,出卖人自应按照约定的标的物的质量履行;当事人就标的物的质量没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯予以确定;如果根据上述标准仍不能确定的,应按照国家标准、行业标准履行,没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的情况为根本违约。需要注意的是,在标的物质量虽然不符合质量要求,但是并未达到不能实现合同目的的情况下,买受人无权拒绝接受标的物或者解除合同,在出卖人交付标的物后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。另外,在标的物质量不符合质量要求,致使合同目的不能实现,但是买受
    2023-06-09
    262人看过
  • 租赁物质量有瑕疵怎么办
    《民法典》第七百二十九条规定:“因不可归责于承租人的事由,致使房屋租赁物部分或者全部毁损、灭失的,承租人可以要求减少租金或者不支付租金;因房屋租赁物部分或者全部毁损、灭失,致使不能实现合同目的的,房屋租赁承租人可以解除合同。”房屋有瑕疵的,首先分清房屋瑕疵的责任。在房屋瑕疵是出租人责任的情况下,根据租赁房屋瑕疵情况和承租人实际使用的情况,可以部分减少相应的租金;如果导致租赁房屋完全不能使用的,可以不付租金。相关知识阅读:租房如何避免租赁纠纷1、查明出租人是否与房屋所有权证书上登记的产权人一致。如果出租人不是房屋产权人,则应要求其出示产权人同意由其作为代理人出租房屋的授权委托书。2、如果出租人出租的是已交付但尚未办理产权证的商品房,应要求其提供商品房预售合同和房屋的交付使用证明。在商品房预售合同中一般会载明预售许可证号,承租人可以据此在当地的房地产交易官方网站上查验该房屋的其他四证取得情况,
    2023-06-15
    389人看过
  • 股东会议出现瑕疵怎么办
    公司股东会决议存在的瑕疵问题的解决方法1、公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东、董事、监事申请确认股东会、股东大会、董事会决议无效,或者股东申请撤销股东会、股东大会、董事会决议的,应以公司为被告。公司法定代表人对公司股东会、股东大会或董事会决议申请确认无效或撤销的,由公司推荐认可上述决议效力的其他股东、董事或者监事代表公司参加诉讼。2、股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。股东超过该期限申请人民法院撤销股东会、股东大会、董事会决议的,人民法院不予受理。3、股东依照上述规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。4、当事人对股东会、股东大会、董事会决议申请确认无效或撤销,人民法院驳回其诉讼请求的,他人以相同的事实和理
    2023-04-30
    285人看过
换一批
#民事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开
    #保全
    词条

    保全是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后,为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失,对当事人的财产或者争议的标的物,采取限制当事人处分的强制措施。保全的目的是为了防止可能因当事人一方的行为或其他原因,使将来的判决难以执... 更多>

    #保全
    相关咨询
    • 怎样判断房屋质量瑕疵,出现房屋质量瑕疵能退房吗?
      河北在线咨询 2022-10-26
      一、怎样判断房屋质量瑕疵要看房屋主体结构有无损坏。若经有关方面鉴定,房屋主体结构确实存在质量问题,购房者可向工程质量监督单位申请重新核验。经核验,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的,开发商要承担赔偿责任。经鉴定,发现非主体结构存在质量问题,如双方当事人在购房合同中有特别约定,依约定执行;如双方当事人无特别约定,一般不能退房。但开发商应当按住宅质量保证书的约定,承担保修责任
    • 房屋质量瑕疵业主如何维权如何处理房屋质量
      福建在线咨询 2022-06-09
      房屋质量有瑕疵,业主维权的方式有向开发商提出意见,开发商承担维修责任,直到房屋质量没有问题可以交房。如果开发商一直不处理房屋瑕疵问题,业主可以向法院起诉,要求开发商承担违约责任或解除合同。
    • 房屋质量瑕疵业主权利
      云南在线咨询 2022-10-13
      商品房交付使用后,购买人认为主体结构质量不合格的,可以向工程质量监督单位申请重新核验。 经核验,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的,房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。
    • 房屋质量瑕疵买家受损业主该如何维权
      天津在线咨询 2022-11-27
      商品房交付使用后,购买人认为主体结构质量不合格的,可以向工程质量监督单位申请重新核验。 经核验,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的,房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。
    • 交房时房屋质量存在瑕疵购房人应如何维权
      云南在线咨询 2022-11-15
      交房时房屋质量存在瑕疵购房人按照以下规定维权。 根据《房屋买卖合同司法解释全文》第十二条规定,因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。 第十三条规定,因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复