工程索赔条件是什么-法师兄

工程索赔条件是什么

来源：互联网时间： 2023-06-23 09:14:48 379 人看过

工程索赔成立的条件：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2.因工程变更，造成时间和费用的损失。3.缩短工期而造成承包人的费用增加。4.非承包人的原因暂时停工。5.延期支付造成承包人的损失。6.不可抗力。

一、工期索赔的条件

工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

二、不可抗力造成的工期延误，不予赔偿，应怎样申诉？

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。

三、施工合同无效的程序

根据我国相关法律的规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;

(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

合同条款
浅谈FIDIC合同条件下的工程索赔

随着我国加入世贸组织，建筑市场也将不断地开放，工程建筑领域也会融入国际环境，工程承包事业将逐渐与国际惯例接轨，因此这一市场上的竞争也将更为激烈。中国建筑企业的工程师无论是专业水平、技术能力或现场经验都不比国外的差，弱的只是管理，即缺少国际经验与通晓国际咨询工程师联合会（简称FIDIC）的系统知识和综合的管理能力。因此，我国建筑企业更多地了解国际上先进的项目管理模式、熟悉国际上工程行业的交易规则就尤为重要。??国际上的工程承包项目管理普遍采用由FIDIC制定的《土木工程施工合同条件》，即FIDIC合同条件，FIDIC已经成为与国际惯例接轨的代名词，因此我国建筑企业逐步地掌握和运用好FIDIC合同条款就成为当务之急。本文从承包商或建筑企业的角度对FIDIC合同条件下的工程索赔事项、程序与管理等几个方面予以浅析。1FIDIC合同简介FIDIC是国际咨询工程师联合会（FederationInter

2023-06-10

288人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过
工程监理
工程索赔事件发生应该递交什么文件

法律咨询：工程索赔事件发生后的28天内承包人应向工程师递交什么?律师回答：索赔意向通知相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理

2023-06-15

80人看过
工程违约索赔
常见工程违约索赔与反索赔事件

发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的其他情况，造成承包人工期延误、不能及时得到合同价款和其他经济损失，承包人应当提出索赔。换言之，所有造成工期延长、价款增加和赔偿损失的情形均属于索赔事件，承包人应当及时提出索赔。索赔事件包括但不限于以下情形：1、发包人未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金(包括预付款、进度款)、技术资料导致开工迟延、工期延长和停工窝工损失。2、因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料构件积压等损失和实际费用。3、发包人没有及时检查隐蔽工程或重新检查导致工期延长和停工窝工损失。4、发包人不合理干预施工或其直接指定的分包人违约造成工期延误;5、设计变更导致工程量增加、质量标准提高、工程款增加或工期延长;6、发包人迟延竣工验收、迟延结算、提前使用工程导致费用增加;7、发包人要求赶工造成施工成本增加;8、发

2023-06-10

270人看过

合同条款
什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么

工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。工期索赔的关键环节：1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：(1

2023-06-21

335人看过
合同条款
承包人可索赔工期及费用的条件是什么

《标准施工招标文件》第三条第七款第二项承包人可索赔工期及费用的条件：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。一、工期索赔的计算方法：1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照

2023-02-16

317人看过
商业秘密
索赔工程的主要原则是什么？

在处理工程索赔时，需要遵守四个原则：遵守法律法规、公平公正、及时高效、主动作为。同时，还需要遵循合理原则和时效原则。其中，合理原则包括分清责任、严格审核费用和加强主动控制；时效原则要求处理索赔事件时进行时效检查，调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求。处理工程索赔时需要遵守的原则包括：1.遵守法律法规：在处理工程索赔时，必须确保操作符合国家法律法规和行业标准，以避免可能的法律风险。2.公平公正：在处理工程索赔时，应依据事实和证据进行判断，确保处理结果公平公正，以维护各方的合法权益。3.及时高效：在处理工程索赔时，应尽快作出反应，及时采取行动，确保索赔处理工作能够高效进行。4.主动作为：在处理工程索赔时，应积极主动地了解相关情况，主动与相关方沟通，以最大程度地维护自身权益。以合同为依据，处理索赔必须做到有理有据；（二）合理原则。分清责任，严格审核费用，加强主动控制，减少工程索赔；（三）时效原

2023-11-05

220人看过
业主
工程师对工程索赔有什么影响

法律咨询：工程师对工程索赔有何影响？律师答复：一、业主委托监理工程师进行项目管理；二、监理工程师有权处理索赔问题；三、在争议的仲裁和诉讼过程中担任证人>中华人民共和国建筑法第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位、建筑施工企业在工程设计、施工中违反法律、行政法规和建筑质量安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业违反前款规定，拒绝施工单位降低工程质量的要求。第五十五条建筑工程实行总承包的，总承包单位对工程质量负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量承担连带责任。分包商应接受总承包商的质量管理。第五十六条建设工程勘察设计单位必须对勘察

2023-05-07

65人看过

合同条款
索赔所需满足的基本条件是什么？

本文介绍了索赔基本条件，包括客观性、相关性、紧迫性和可预见性。同时，合法性也是索赔的基本条件之一，即对方应给予补偿。在实际应用中，需要根据具体情况判断索赔是否符合这些基本条件。索赔基本条件包括以下几点：首先，客观性指的是客观存在的、不符合合同或违反合同的干扰事件；其次，相关性是指干扰事件与合同之间存在直接或间接的联系；第三，紧迫性是指干扰事件发生的时间与合同履行时间之间存在紧密的关联；最后，可预见性是指干扰事件的发生是可以预见和避免的。2、合法性：按照合同条款对方应给予补偿。3、合理性：是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。索赔需要满足哪些基本条件？索赔是指在合同履行过程中，一方因对方未履行合同义务而遭受损失，向对方提出要求赔偿损失的行为。索赔需要满足以下基本条件：1. 存在合同关系：首先，双方必须存在有效

2023-09-02

202人看过
招标文件
工程索赔，工程索赔证据包括哪些

（一）工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件；（二）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（三）施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录；（四）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认；（五）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（六）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（七）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据；（八）工程检查验收报告和各种技术鉴定报告；（九）双方的工商登记资料；（十）招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。一、工程索赔的主要依据工程索赔的主要依据是：招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等。还包括双方的会议纪要，施工进度计划和实际施工进度记录，施工现场的

2023-06-28

204人看过
误工费
索赔误工费的起诉流程是什么

（一）起诉，即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。（二）立案审查符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案；不符合立案条件，裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服，10日内向上级人民法院提出上诉。受理后，法院5日内将起诉状副本送达对方当事人，对方当事人15日内进行答辩，通知当事人进行证据交换，可根据当事人申请，做出财产保全裁定，并立即开始执行（三）排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人；公开审理的案件提前3日进行公告。（四）开庭审理1、宣布开庭，核对当事人身份，宣布合议庭成员，告知当事人权利义务，询问是否申请回避2、法庭调查：当事人陈述案件事实。3、举证质证：告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言，出示书证、物证和视听资料；双方当事人就证据材料发表意见。4、法庭辩论：各方当事人就有争议的事实和法律问题，进行辩驳和论证。5、法庭调解：在法庭主持下，双方当事人协议解

2023-04-03

412人看过
保险费
什么是保险索赔程序

由于每项索赔都有其特殊性，下文所述的索赔程序只是法律的一般规定，具体的索赔程序和步骤将根据实际索赔所对应的保单内容而有所不同。建议在损失发生后立即与保险代理人、经纪人或者保险公司的理赔人员联系理赔：中华人民共和国保险法第二十二条规定，发生保险事故，要求保险人赔偿或者给付保险金时保险合同规定，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供能够证明保险事故的性质、原因和损失程度的全部证明和资料。按照合同约定，保险人认为有关证明和资料不完整的，应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。根据《中华人民共和国保险法》第二十三条的规定，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后，应当及时核实；情况复杂的，应当在三十日内核实，另有规定的除外在合同里。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人；对负有保险责任的，保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行

2023-05-31

123人看过

业主
建设工程项目管理索赔程序是什么

（1）索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、索赔费用的组成（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，

2023-03-20

363人看过
保险费
施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支

2023-04-18

400人看过