工程索赔处理方式分类有哪些-法师兄

工程索赔处理方式分类有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-05 23:20:04 402 人看过

一、工程索赔处理方式分类有哪些

在工程索赔的处理过程中，根据索赔处理方式的不同，可以将其分为两类：单项索赔和综合索赔。

1．单项索赔，即采取一事一索赔的方式。在每一件索赔事项发生后，承包商需要报送索赔通知书，并编报索赔报告书，要求单项解决支付。这种索赔方式的特点是针对性强，便于处理和解决。

2．综合索赔，又称为总索赔或一揽子索赔。它是指对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。

这种索赔方式通常是在工程竣工后，对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

二、工程索赔的处理方式分类

在处理工程索赔时，根据索赔处理方式的不同，同样可以将其分为单项索赔和综合索赔两类。

1．单项索赔在处理上更为直接和简便，它针对的是单一事件或单一原因引起的索赔，通过明确具体的索赔事项和金额，要求对方进行支付。这种方式的优点在于能够快速解决索赔问题，减少纠纷和争议。

2．而综合索赔则需要对整个工程（或某项工程）进行综合考虑，对多起索赔事项进行综合分析，确定最终的索赔金额。这种方式在处理上相对复杂，但能够更全面地反映工程的实际情况，更公平地解决索赔问题。

三、工程索赔的对象有哪些分类

工程索赔的对象根据合同关系的不同，可以分为以下几类：

1．承包人与发包人之间的索赔：这是最常见的索赔关系，主要涉及到合同双方对工期、质量、费用等方面的争议。

2．承包人与分包人之间的索赔：在分包工程中，承包人需要对其分包商进行管理，并承担一定的风险。因此，当分包商出现违约或质量问题时，承包人有权向其提出索赔。

3．承包人或发包人与供货人之间的索赔：在工程建设过程中，涉及到大量的材料和设备采购。当供货人未能按时提供合格的产品或服务质量不符合要求时，承包人或发包人有权向其提出索赔。

4．承包人或发包人与保险人之间的索赔：在工程建设过程中，通常会购买相应的保险以应对可能的风险。当发生保险事故时，承包人或发包人可以向保险公司提出索赔以弥补损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

债权担保
担保方式有哪些分类？

担保方式有以下几种：担保、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人与债权人约定，与债务人不履行债务时，保证人按照约定履行主合同义务或者承担责任的行为，抵押是指债务人或者第三人不转让抵押财产的占有，以抵押财产作为债权的担保。债务人不履行债务的，债权人有权按照《中华人民共和国民法典》的规定对抵押财产进行折价，或者以拍卖、变卖财产的价格优先受偿。履行合同的担保方式有哪些？一、定金指销售方在合同未履行前，可以要求买方预先支付占总货款一定比例的现金，作为到期支付全部货款的保证。定金与预付款的区别。定金是一种担保方式，主要用来惩罚违约行为，预付款从一开始就属货款的一部分，以上二者可以因约定而相互转化。定金与违约金的区别。违约金属于损害赔偿性质，其数额认定完全依赖于受损害当事人的损失情况，而定金是一种债权担保，其数额一旦确定，非经双方协商一致不得改变。二、保证指销售方可以要求买方提供一个经济实力强大、遵循

2023-07-03

195人看过
法人
法人有哪些分类方式

法人的分类有以下几种：1、营利法人，以取得利益分配给股东等投资者为目的设立的法人，为营利法人。包括有限责任公司，股份有限公司等企业法人；2、非营利法人，为公益目的或者其他非营利目的设立法人，不向投资者，设立人或者会员分配利润的。非营利性法人包括事业单位，社会团体，基金会，社会服务机构等；3、特别法人，农村集体经济组织法人，城乡合作经济组织法人，基层群众自治组织法人，特别法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。非法人组织的分类有哪些非法人组织的分类如下：1．营利性依法设立、并行政许可或备案或者经法律法规豁免的有字号市场主体组织，包括法人直属、分支、合作（合作社）、联营、合伙、合资（集体）等等。主要体现上在法律上，有民事主体资格和民事诉讼主体资格。2．非营利性依法设立、并行政许可或备案或者经法律法规豁免的有字号社会主体组织，包括法人直属、分支和合作

2023-07-05

216人看过
不可抗力
工程索赔中承包人预期可得利益的索赔方式有哪些？

第一种是合同采用《建设工程施工合同》的，发包人原因引起的合同终止，包括发包人拖欠进度款，承包人停止施工，且超过56天，发包人仍不支付的；或者是因发包人违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，承包人经预通知后有权解除合同。另一种是承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的，在发包人出现“迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”及“迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”等情形时，解除合同并要求发包人赔偿包括预期可得利益在内的损失。第三种是发包人单方面删除合同工作，如住宅楼单体等单位工程、装修等分部工程、门窗等分项工程，发包人（或工程师）指令承包人不再施工，或指令由其他承包人完成的。承包人可要求发包人对赔偿预期可得利益。工程索赔的重要性有哪些工程索赔的意义如下：1、索赔是合同管理的重要环节。索赔和合同管理有直拉的联系，合同工是索赔的依索赔据。整个索赔处理的

2023-07-03

151人看过
工程转包
工程索赔有哪三种形式？

以上三个条件必须同时具备，缺一不可。1．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；2．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。工程索赔的主要原则有哪些1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外，承包商也只有以合同为依据提出索赔时，才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决，积累下来可能会影响其资金周转，从而影响工程进度。此外，索赔初期可能只能普通的信件来往的单项索赔，拖到后期综合索赔，将使索赔问题复杂化，大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累：积累一切可能涉及索赔论证的资料，技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字

2023-07-03

62人看过

法律综合知识
工程发包方式有哪几类类别

一、工程发包方式有哪几类类别工程发包分为公开招标、邀请招标和直接发包。1．公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的施工（监理）企业投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的施工（监理）企业投标。2．直接发包是指发包人将工程直接委托具有相应资质等级的施工（监理）企业承包。特殊专业工程或施工条件特殊的工程，才采用直接发包（即委托）的方式。具体的适用招标发包的工程范围。根据《招标投标法》附则的有关规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈。3．直接发包是指甲方（乙方）在无需招标的情况下，依据合同约定，可直接给乙方指定的单位发放工程费用的行为。二、工程发包有哪些规定1．做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。2．向承包

2023-07-20

446人看过
借款
筹资的方式有哪些分类

按所取得资金的权益特性分类：1、股权筹资：股权资本也称股东权益资本、自有资本、主权资本，是企业依法长期拥有、能够自主调配运用的资本，而且不用还本付息，但要分利，成本比较高。2、债务筹资：债务资本是企业通过借款、发行债券、融资租赁以及赊购商品或服务等方式取得的，在规定期限内需要清偿的债务。按是否借助于中介分类：1、直接筹资企业直接与资金供应者协商筹集资金。直接筹资方式主要有发行股票、吸收直接投资、发行债券等。2、间接筹资企业通过银行和非银行金融机构筹集资金。间接筹资的基本方式是向银行借款，形成的主要是债务资金。按资金的来源范围分类：1、内部筹资：企业通过利润留存而形成的筹资来源(一般无筹资费用)。2、外部筹资：向企业外部筹措资金而形成的筹资来源。按所筹集资金的使用期限分类：1、长期筹资：企业筹集使用期限在1年以上的资金筹集活动。2、短期筹资：企业筹集使用期限在1年以内(含1年)的资金筹集活动

2023-06-13

91人看过
法律综合知识
施工索赔分为哪几类

施工索赔划分的种类有工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫中止的索赔、工程加速索赔以及意外风险和不可预见因素索赔这五种。施工工程索赔成立的条件是已造成承包人的额外支出或直接工期损失等。一、施工索赔分为哪几类施工索赔分为以下几类：1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的

2022-07-05

170人看过
合同条款
工程索赔的概念及分类

工程索赔是建筑工程管理和建筑经济活动中承发包双方之间经常发生的管理业务，正确处理索赔对有效地确定、控制工程造价，保证工程顺利进行有着重要意义;另外索赔也是承发包双方维护各自利益的重要手段，国外建筑企业管理人员大都能熟练掌握、运用索赔的方法与技巧。索赔的概念及分类(一)索赔的概念索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由双方承担责任的情况造成实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔，它是工程施工过程中的正常现象。(二)索赔的分类1.按索赔的目的分：工期索赔、费用索赔。2.按索赔的依据分：合同规定的索赔、非合同规定的索赔。3.按索赔的对象分：索赔和反索赔。索赔通常指承包商向业主提出的索赔;反索赔常指业主向承包商提出的

2023-06-05

250人看过

法律综合知识
工程施工中的索赔有哪些方面

一、工程施工中的索赔有哪些方面工程施工中的索赔方面有：1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效是三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二

2023-04-02

313人看过
工程造价
工程竣工结算方式分别有哪几种类型

（一）按月结算；实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。（二）竣工后一次结算；建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在十二个月以内，或者工程承包价值在一百万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。（三）分段结算；即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。一、工程结算资料包括哪些工程结算资料里面应包括：（一）工程招标、投标文件；（二）工程签订施工合同；（三）工程竣工图纸；（四）工程施工变更联系单；（五）工程结算书。二、竣工决算和竣工结算的区别是什么竣工决算和竣工结算的区别如下：（一）二者包含的范围不同：竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用，即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算

2023-02-26

440人看过
法律综合知识
税收都有哪些分类方式和类型

按一定标准对各种税收进行分类。一个国家的税收体系通常是由许多不同的税种构成的。每个税种都具有自身的特点和功能，但从某一个特定的角度去分析，用某一个特定的标准去衡量，有些税种具有共同的性质、特点和相近的功能，从而区别于其他各种税收而形成一“类”，由于研究的目的不同，对税收分类可以采用各种不同的标准，从而形成不同的分类方法。税收分类的方法主要有以下几种：(1)以征税对象为标准，分为流转额课税、收益额课税、资源占用课税、财产额课税、与特定行为课税。(2)以课征环节为标准，分为生产环节征税、流通环节征税、分配环节征税、消费环节征税、投资环节征税与财产环节征税。(3)以征收实体为标准，分为实物税和货物税。(4)以计税依据为标准，分为从价税和从量税。(5)以税收与价格的关系为标准，分为价外税和价内税。(6)以税收收入的用途为标准，分为一般税和目的税。(7)以税收的管理和支配权限的归属为标准，分为中央税

2023-05-05

86人看过
法律综合知识
经济类的纠纷有哪些处理方式

一、经济类的纠纷有哪些处理方式？（1）协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上，通过友好协商、互谅互让达成和解协议，进而解决纠纷；（2）调解解决。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步，最终化解矛盾；（3）仲裁解决。将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制，一方不履行仲裁裁决，对方可以申请法院强制执行；（4）诉讼解决。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。二、经济纠纷向法院起诉的条件是什么？（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。三、经济纠纷向法院起诉需准备哪些材料？（1）起诉状一份并按被告的人数提供副本；（2）主要证据材料，并按被告的人数提供副本复印件；（3）原、被告的身份证明

2024-02-01

253人看过

继续履行
如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2023-06-15

253人看过
法律综合知识
成都垃圾分类方式有哪些？

成都垃圾分类主要包括可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和有毒有害垃圾四类。可回收垃圾包括废纸、塑料、玻璃、金属和织物等可回收物品；有害垃圾包括难以回收的废弃物(如尘土)以及食品袋等；厨余垃圾包括剩菜、剩饭、骨头、菜根、菜叶和果皮等食品类废物；有毒有害垃圾指含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或对环境造成现实危害或潜在危害的废弃物。成都垃圾分类主要包括以下几类:1.可回收垃圾,包括废纸、塑料、玻璃、金属和织物等可回收物品。2.有害垃圾,包括难以回收的废弃物(如尘土)以及食品袋等。3.厨余垃圾,包括剩菜、剩饭、骨头、菜根、菜叶和果皮等食品类废物。4.有毒有害垃圾,指含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或对环境造成现实危害或潜在危害的废弃物。7 . 成都垃圾分类 - 环保意义成都作为四川省的省会城市,对于垃圾分类工作的推进具有重要的意义。根据《中华人民共和国固体废物污

2023-09-05

93人看过