工程延期开工注意事项
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-27 09:32:06 347 人看过

一、开工前准备工作

1、组织项目部有关管理人员,熟悉图纸,准备图纸会审,确认是否有“危险性较大的分部分项工程”,如果有必须在该分部分项工程开工前做好专项安全施工方案报有关部门审批并组织专家论证。

2、根据项目的具体情况,配备各种工具书,如“施工规范大全”、图集、临时用电规范、有关防水、保温施工等规范书集。

3、提前做好临时围墙,主要路段高度2.5m以上,一般路段1.8m以上,并且对围墙进行美化。设置封闭式工地大门和门卫室,工地大门悬挂公司及项目名称,并在明显的位置挂设八牌一图。车辆出入口硬化处理,并设置符合有关部门规定的冲洗平台、隔水沟、沉沙池、排水沟和配备满足使用要求的高压冲洗设备等。

4、施工区和生活区应分开设置,并且没有班组安全教育活动室,厨房与宿舍之间要有一定安全防火距离,工人宿舍门安装时必须向外开,生活污水要经过处理才能排入市政管网。

二、基础部份

1、复核规划部门定出四大角轴线是否与图纸相符,把轴线引到基础开挖的外边。

2、按施工专项方案放出基础开挖的外边线,及时搭设基坑临边围护,悬挂安全警示标志牌。

3、基础开挖后要及时搭设人行上、下通道,并搭设扶手,挂设安全网及标志牌。

4、安排专人负责观察基坑周边边坡情况,预防坍塌事故发生。

5、严禁扬尘施工。

6、土方、碴土外运必须冲洗干净运输车轮胎并加盖蓬布严密后才能驶出工地大门。

三、施工现场临时有电

1、严格按“施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)”进行编制临时用电安全专项方案,报有关单位审批。

2、临时用电按审批后方案进行安装,采用三相五线制,三级配电,二级保护,TN-S接零保护系统,动力、照明应分路设置,动力开关箱实行“一机、一箱、一闸、一漏”应采用DK隔离开关,严禁使用HK闸刀开关。安装完成后经过有关人员验收合格后才能使用。

3、项目部电工必须持证上岗,并进行三级教育,安全技术交底后方能上岗作业,电工在安装、巡检、维修、拆除必须做工作记录,并且每周由项目经理审核认可。

四、外脚手架

1、进场材料必须有合格证,检验报告,并且送有关部门进行复检合格。

2、严格按审批后的专项施工方案及规范进行搭设,应注意纵、横向扫地杆应设置在底座面不大于200mm的立杆上,立杆接长除顶层顶步外,其余各层各接头必须采用对接扣件连接。

3、对高度24m以上的双排脚手架,必须采用连接扣件与建筑物可靠连接。

4、连墙杆设置不能大于二步三跨。

5、外脚手架基础必须硬化处理,并且周边设置排水措施。

6、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。

7、脚手架检查和验收

1)、基础完成后及脚手架搭设前

2)、作业层上施加荷载前

3)、接设完10~13m高度后

4)、达到设计高度后

5)、遇到六级以上大风及大雨后

6)、停用超过一个月

五、模板支撑

1、模板支撑有木支撑,钢管扣件支撑,门式架支撑。

2、严格按专项施工方案进行安装、搭设,支撑高度大于3.6m必须采用钢支撑架。

3、木支撑材料要求,尾经大于8㎝,立杆间距按方案要求设置,拉结设置距离地面、楼面小于200mm设置纵、横各设一道,每隔1.5m设置一道。

4、钢管扣件支撑体系,设置纵、横向扫地杆,立杆间距、水平杆、封顶杆、剪力撑、水平剪力撑按专项施工方案设置。以确保支撑体系刚度及稳定性。高大模板等支撑体系应编制安全专项施工方案,经过专家论证可行后,严格按专项施工方案搭设,并且符合“广西壮族自治区地方标准(DB45/T618-2009)有关规定,增加”“装置”和辅助装置。地方标准规定;1)、可调底座伸出长度不应超过300㎜。2)可调顶托伸出长度不应超过200㎜。

六、防护

1、注要是,楼梯口、预留洞口、通道口等防护阳台、桉梯、屋面等临时防护。防护栏杆搭设高度为1.2m地面以上0.6m和1.2m设置一道钢管,地面设180㎜高以上的撑脚板并挂设安全网。

2、电梯井口设置1.5m高度工具式向上开启的安全门。电梯井道每隔二层满铺脚手板或者是挂设安全平网。

七、施工机具

1、施工机具按规定搭设双层的防护棚,检查机具的防护设施是否齐全有,如皮带轮防护罩,物料提升机配重、卷扬机钢丝绳的防护。

2、塔吊、施工电梯、物料提升机进料平台,应搭设防护栏杆,设置工具式的安全门。

八、文明施工

1、按各地区要求设置工地周边围挡,进行封闭管理,在大门口处挂设八牌一图。

2、材料堆放场的规划、砂、石池、搅拌机、砂浆机位置布置合理,施工现场的排水设施,施工道路硬化,钢筋模板加工场的布置,废钢筋入池。

3、废顶木、模板应设区域归堆,主体完成后很多项目模板、顶朩堆放过高,应合理安排场地堆放。

4、各楼层应做到工完场地清,施工道路有专人打扫,排水沟要经常清理,保持排水畅通。

5、生活区经常开展除“四害”活动,保持厨房、卫生间清洁卫生,厨房设置灭火器材,生活垃圾要装进垃圾桶。

如果你的情况比较复杂,本站也提供律师在线咨询服务,欢迎你进行法律咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 21:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经理相关文章
  • 工程项目预验收的程序与注意事项
    一、工程项目预验收的程序与注意事项工程项目预验收的程序:1.完成收尾工程。做好收尾工程,必须摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,进行一次彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制订作业计划,相互穿插施工。2.准备验收资料。竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时应编目建档。3.做好预验收。竣工验收的预验收,是初步鉴定工程质量,避免竣工进程拖延,保证项目顺利投产使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。工程项目预验收的注意事项:1.竣工验收单或表上填写的工程名称或项目名称一定要与当初签订合同时合同的上的工程名称完全相同;2.竣工验收单或表上的所填写的验收项一定要与所验收的材料相符,也就是说实际做了几项验收就填写几项,这样前后才是一致的。二、工程项目招标方式有哪几种工程项目招标方式如下:
    2023-08-05
    312人看过
  • 土方工程注意事项有哪些?冬期施工应注意问题是什么?
    1、开挖边界。超过了边界线的开挖估计不会计算工程量2、爆破安全管理;3、开挖边坡的排水,尤其是工作面顶端的排水设施,不做好可能到导致工作面塌方,造成安全事故4、施工机械的合理配置,不能出现窝工现象;5、注意钻孔的粉尘污染,如果方面,采用水来消除一部分粉尘;6、上下交查作业时,要控制好各自的工作面;有体型要求的还要注意:(1)做好光面爆破、预裂爆破的钻孔、装药以及爆破孔、预裂孔、光爆孔起爆顺序管理,落实好短进尺、少装药、多布孔的原则;(2)做好保护层的预留土方开挖应注意下列问题(1)根据土方工程开挖深度和工程量的大小,选择机械和人工挖土或机械挖土方案。(2)如开挖的基坑(槽)比邻近建筑物基础深时,开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施工时影响邻近建筑物的稳定,如不能满足要求,应采取边坡支撑加固措施。并在施工中进行沉降和位移观测。(3)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至边坡
    2023-04-16
    191人看过
  • 三期员工辞退的注意事项
    三期员工要是没有违反公司的规定或者在工作上有重大失误的话是不可以辞退的,不然就应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。一、用人单位怎么辞退本单位员工1、预告性辞退预告性辞退是指企业在辞退职工时,按照法律的规定提前30天通知职工或支付代替通知金的方式辞退职工的行为。主要有以下情形:(1)劳动者患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事用位另行安排的工作;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。2、过失性辞退过失性辞退是指企业在劳动者有过错的情况下,无须提前30天通知,而即刻辞退职工的行为。依据我国《劳动法》规定,过失性辞退主要有以下情形:(1)在试用期间被证明
    2023-03-23
    257人看过
  • 延期营业执照的注意事项
    营业执照办理延期无法在网上办理。需提交书面材料给工商机关办理。有限公司变更经营期限手续:1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。3、关于修改公司章程的决议、决定;有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。4、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署);5、法律、行政法规和国务院决定规定变更营业期限必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件;6、公司营业执照副本。怎么办理
    2023-07-04
    67人看过
  • 代领员工工资的流程及注意事项
    可以。用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。破产欠员工工资违法吗破产欠员工工资违法。根据《劳动争议调解仲裁法》第五条的规定,发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,除本法另有规定的外,可以向人民法院提起诉讼。第九条规定,用人单位违反国家规定,拖欠或者未足额支付劳动报酬,或者拖欠工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的,劳动者可以向劳动行政部门投诉,劳动行政部门应当依法处理。《工资支付暂行规定》第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人
    2023-07-05
    420人看过
  • 单位开除员工要注意哪些事项?
    1、规章制度只有公示过才能对员工产生法律效力。用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。如果用人单位没有证据证明规章制度已经公示或者向劳动者告知的话,该规章制度不能作为辞退劳动者的依据。所以用人单位一定要将该合法有效地规章制度公示或者告知劳动者,才能将其作为判断劳动者是否严重违规的客观依据。2、必须有证据证明劳动者严重违反规章制度。如果单位没有注意搜集保存能够证明劳动者严重违反规章制度的证据,就算是劳动者真的严重违规,但是在劳动争议中用人单位举不出来证据,就要败诉,法律讲究的是证据。因此在员工发生严重违反规章制度的情况下,用人单位应该及时取证。实践中要求劳动者做出书面的检讨或者解释、说明和承诺,留档备查是最有效和便利的方法。3、履行通知工会和本人的程序。用人单位单方解除合同,应当事先将理由通知工会。所以,用人单位做出解除劳动合同的决定后一定要通知工会
    2024-01-18
    371人看过
  • 隐蔽工程的定义,隐蔽工程的注意事项
    一、隐蔽工程的定义隐蔽工程的定义是指在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目,包括地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。这些隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。二、隐蔽工程的注意事项隐蔽工程需要注意如下事项:1.隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人/监理人检查;2.发包人/监理人没有及时检查的,承包人可以顺延工期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失;3.隐蔽工程在经检查、检验合格后才能进行覆盖;4.承包人未通知发包人/监理人检查、检验的,未经发包人/监理人检查、检验将隐蔽工程覆盖的,发包人/监理人有权重新检查、检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担;5.发包人/监理人检查确认质量不合格的,承包人应在发包人/监理人指示的时间内修整返工后,由发包人/监理人重新检查,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担;6.如果发包
    2022-06-12
    354人看过
  • 简易程序开庭注意事项
    法律综合知识
    一、简易程序开庭注意事项简易程序开庭注意事项有:1.进入法庭须接受安全检查,禁止携带照相机、录音机、摄像机;禁止携带武器、管制刀具及其他危险品。2.法庭内要保持肃静,不得喧哗,不得吸烟、随地吐痰、乱扔瓜皮纸屑。3.在案件审理过程中,不得随意走动,不得进入审判区。4.未经法庭允许,不得发言或提问。5.手机等通讯工具一律关闭。6.其它。二、刑事案件简易程序的审理期限刑事案件简易程序审理期限是二十天,即人民法院应当在受理案件后二十日以内审结。对可能判处的有期徒刑超过三年的,可以延长至一个半月。刑事简易程序,是指基层人民法院审理特定的轻微刑事案件所依法采用的,由审判人员一人独任审判审理案件所适用的较普通程序相对简化的诉讼程序。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十条适用简易程序审理案件,人民法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的,可以延长至一个半月。第二百二十一条人民法院在
    2023-12-02
    267人看过
  • 工伤病假工资注意事项
    第一:停工留薪期一般不超过12个月;伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。第二:关于停工留薪期内平均工资的算法。假如你的平均工资,高于了你所在统筹地区的平均水平的300%的,按照统筹地区职工平均工资300%发放。如果你的平均工资低于你所在统筹地区的平均水平的60%的,就要按照你所在统筹地区的平均水平的60%发放。第三:如果企业不严格按照法律法规进行发送,个人应首先找公司协商,如果公司给出的不能令自己满意,或者低于规定的标准,应及时向劳动监察大队投诉或者提起劳动争议仲裁。学会用法律手段维护自己的合法权益。一、工伤保险公司怎么赔付住院伙食补助费由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到统筹地区以外就医的,所需
    2023-06-29
    109人看过
  • 建设工程债权转让注意事项
    1、转让的债权不得违反法律禁止性规定。除了根据合同性质不得转让、按照当事人约定不得转让及抚恤金、抚养费、赔偿金等债权不得转让外,其他债权都可以转让。2、签订债权转让合同。债权转让根据需要可以签订书面转让合同,也可以不签订书面合同,由转让人直接向债务人发债权转让通知的方式转让。特别是冲抵债务的债权转让更需要签订书面的债权转让合同。受让方(转让方的债权人)应向转让方了解债务人可能提出的抗辩(涉及货款转让中的货物质量、售后服务及发票等),以及转让的债权是否有抵押、担保,并查看相关的抵押合同、保证合同是否有影响相关从权利转让的特别约定,并根据情况要求重新办理抵押登记或重新保证。3、债权转让通知。不论是否签订债权转让合同,一项债权转让都应当通知债务人,否则对债务人不发生债权转让的法律效力。具体操作应由债权人出具书面的《债权转让通知》,并由债权人通知债务人,或由债权人委托受让人通知债务人。4、债权转让
    2023-03-16
    185人看过
  • 市政道路工程质量注意事项
    一、提高质量意识,完善质量管理体系施工管理人员是工程施工的组织者、指挥者和操作者,更是质量的创造者。因此,要提高施工质量就要提高施工参与人员的质量意识,树立质量第一的观念,提高管理人员综合素质,调动员工的积极性,增强责任感。另外,施工单位要建立健全质量管理体系,明确质量且责任到人,制定和完善和工程质量考核办法。对交付监理签认的工程,施工单位要建立质量责任和大型结构物施工档案以明确质量责任。二、加强施工材料的控制材料的性能如何,在很大程度上决定着工程的质量和寿命,所以材料的使用应遵循严格的审批程序。项目质量监管部门对工程材料的监管,应贯穿于整个工程建设的全过程。施工单位应建立严格的质量检验体系,质检员若发现质量问题及时纠正。监管工程师也要严格控制材料的供应来源,对进场的材料进行检查、抽样测试和复试,以保证用于施工的材料的质量。三、充分发挥作用在市政建设项目中实行制度对规范施工行为及保证工程质
    2023-02-16
    462人看过
  • 工程承包所需注意事项详解
    一、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定;二、严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用;三、使用准确术语来表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定;四、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定,避免使用含糊不清易产生误解或歧义的表述。工程承包的类型工程承包主要有三种类型:1、基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。2、以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。3、制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不
    2023-07-05
    285人看过
  • 工程造价司法鉴定注意事项
    1、合同约定了固定价格。其中又分为固定总价和固定单价,若明确约定了固定总价,则不予进行造价司法鉴定;若只约定了固定单价,而工程量约定据实结算,则应进行审价。2、约定了固定总价,但是施工中出现的变更、签证、索赔,这些涉及的价款没有确定,也应进行审价。3、若只对部分工程结算有争议,其他无争议,则只应对争议工程进行审价。4、合同解除或无效,已完工程质量合格的,也可按照合同约定审价。只对争议事实进行鉴定,其目的在于降低诉讼成本,缩短诉讼时间,有利于保护当事人的利益,避免造成讼累。一、详细流程是怎样1、核对与编制好结算资料基础。任何一个工程项目,在编制结算时都要以相关资料依为依据。因此在审核时,首先要对相关资料进行审查;2、工程量是审核的关键。工程量、价是工程造价的主体。运作中具有较大的弹性和隐蔽性。审核工程量是重点,也是难点;3、定额单价的审核不可忽视。在一般情况下,工程的定额单价都有具体规定,编
    2023-06-26
    203人看过
  • 合伙投资干工程需注意事项
    一、合伙投资干工程需注意事项(一)确定公司合伙人出资比例为成立公司,股东出资的方式非常丰富,既可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,也可以用劳务出资。(二)确定合伙人的权利和义务合伙人的权利主要包括:共有财产权、合伙事务的经营权、表决权和监督权、合伙利润的分配权、查阅账簿的权利。合伙人的义务主要包括:足额出资的义务、分担合伙企业的经营损失和债务、退伙后保守商业秘密的义务、竞业禁止义务只有确定了各方的权利义务,公司的运行才能得到保证。(三)合伙人主体资格审查即使是与亲戚朋友合伙,在成立公司之前,也应该要审查合伙人的资格,主要包括合伙人的人品、能力、家庭情况、资产情况、有无对外大额债务等。知己知彼,方能经营好公司。(四)财务账单一定要厘清合伙做生意就是为了赚钱,如果财务都不清不楚,大家都不知谁贪污了谁,那么最终也一定是失败的。俗话说亲兄弟明算账,财务账单如果出现问题,即使
    2023-06-06
    222人看过
换一批
#公司组织结构
北京
律师推荐
    展开
    #经理
    词条

    经理是指在公司中负责管理日常事务的负责人,通常负责制定和实施公司战略、监督业务运营、管理团队、协调内外关系等。 经理需要具备一定的领导能力、管理技能和业务知识,以带领团队实现公司的目标。 经理在公司的治理结构中扮演着重要的角色,需要遵守公司... 更多>

    #经理
    相关咨询
    • 工程延付工期事项费用开始迟吗
      四川在线咨询 2022-11-05
      工程款延付工期可以顺延,工期顺延一般包括下列情况: 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备; 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金; 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
    • 装修新房开工注意事项开工时要注意哪些问题
      香港在线咨询 2022-11-02
      1、办理好相应手续。凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的,必须按照建设部令第46号《建筑装饰装修管理规定》第八条规定的程序到有关部门办理审批手续;进行简易装饰装修的,应当到房屋产权单位或物业管理单位登记备案。r2、协调好邻里关系。装修的周期比较长,噪音比较大,尤其是土建阶段,对邻居的影响非常大。一些孕妇及有婴幼儿的家庭往往对周围的装修非常反感。开工之前应和邻居打好招呼,让他们事先有个准备。同时,要对
    • 工程合作协议注意事项
      西藏在线咨询 2022-08-22
      合同的内容由签合同的双方约定,一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法
    • 公司开除员工的注意事项
      香港在线咨询 2022-05-22
      劳动者具有劳动合同法第三十九条规定的情形,用人单位可以依法解除劳动合同并且不用支付经济补偿金。具体包括以下情形: (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重违反用人单位的规章制度的; (三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损失的; (四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的; (五)因本法第二十六条第一款第一项规定
    • 2022工程结算程序的注意事项
      云南在线咨询 2023-06-20
      工程结算单注意事项:结算的工程量以竣工图为准,竣工图不清之处,预算人员要得到工程管理中心的确认或到工地现场进行实地测量;尤其对图纸未标注、规范无特别要求,现场实际施工又提高标准的项目一定要有现场工程师文件确认并符合工程合同要求后才能给予按实结算。结算单价在合同中有规定的,则按合同规定执行;结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定;扣除甲供、三方供货材料、设备的多用材料费(实际领用甲