书写工程催款函应包含以下内容:
1、写明双方公司的基本信息;
2、写明欠款时间以及具体的欠款金额,还有还款的期限等;
3、写明催债时间、公司账号、户名、开户行等等。
在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点:
1、工程款支付时间应明确
对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个问题:(1)工程进度款的计算,一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告,工程师在七日内应当核定,七天内不予核实的,施工人开列的工程量视为被认可;
(2)工程进度款的支付。规范的做法是双方确认计量结果后24天内,发包人应向施工人支付工程款,逾期不支付,又不能达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工。
2、逾期支付的法律后果应具体
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的约定,有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约定发包人逾期支付工程款的,可以约定逾期一日应按逾期金额的1%支付违约金。
3、工程结算款支付与分部分项工程或施工人承包工程竣工挂钩
一般建筑工程施工合同中约定,工程竣工验收后发包人支付工程结算款,但是全部工程验收还是承包方的施工部分竣工验收并不明确,有时发包方往往声称由于部分工程(往往是一些小的扫尾工程)未完工,无法组织工程竣工验收,而不支付早已完工的分部分项工程的工程结算款。
书面工程催款函的作用是什么?
工程催款函
工程催款函是一种催交款项的文书,是交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款项时使用的通知书。以信函的形式写作。人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格,使用时直接填写即可。
1、欠款方名称。
2、欠款事项。
3、欠款时间。
4、欠款原因。
5、欠款金额。
6、发票编号。
7、催款方的银行账号。
8、最后付款期限。
书面工程催款函的作用
书面工程催款函的作用主要有以下四点:
1、如合同中对付款节点约定不明,书面催收可以达到确定付款节点的目的,发包人逾期仍不支付则应向承包人支付违约金;
2、为工程暂停施工埋下伏笔。如发包人在书面催收的期限内仍不支付,承包人可暂停施工;
3、如施工过程中承包人发现发包人资信有问题、资金状况出现危机或其他可能严重影响发包人继续履行合同的情况时,承包人可以通过法律规定及时解除合同,以避免造成更大的损失。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条的规定:“发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(一)未按约定支付工程价款的。”由此可见,向发包人进行催告付款是行使合同解除权的必要前提;
4、书面催收能起到中断诉讼时效的作用。法律规定的诉讼时效一般为两年,超过两年诉讼时效未主张权利的,将导致债权人丧失胜诉权即实体权利无法得到法律保障。书面催收是法律规定的债权人主张权利的方式,可以导致诉讼时效中断,新的诉讼时效从中断之日起重新计算(两年)。
《中华人民共和国民法典》第五百三十一条债权人可以拒绝债务人部分履行债务,但是部分履行不损害债权人利益的除外。债务人部分履行债务给债权人增加的费用,由债务人负担。
-
工程催款函怎么写
348人看过
-
工程欠款催款函怎么写
454人看过
-
工程进度款催款函怎么写
498人看过
-
催要工程款的函怎么写
265人看过
-
工程款催款函怎么写才有效?
466人看过
-
工程款拖欠催收函怎么写
60人看过
催款是指债权人向债务人要求偿还债务的行为。通常是由于债务人未能按时履行还款义务,债权人需要通过各种方式进行催促和提醒,以确保债务得到及时清偿。 催款的方式可以是电话、短信、邮件、书面通知等,具体方式取决于双方之间的协议或合同约定。... 更多>
-
工程催款函怎么写海南在线咨询 2023-05-26一、工程催款函怎么写 ________公司: 我公司为你单位施工的________楼已于20____年____月交工,截至20____年____月____日,贵公司尚欠工程款________元(大写:____________元整)。请贵公司于____个工作日内清偿此项欠款,否则,我公司将通过法律程序解决此笔欠款。 此致 ________建筑工程公司 ____年____月____日 二、工程欠款怎么
-
工程催款函怎么样写内蒙古在线咨询 2023-05-26现就XX拖欠我司****工程款一事向XX致函如下: ______年____月____日,XX与我司签订了《********工程施工合同》,双方约定,XX应于****年**月**日支付我司工程预付款***元,XX也曾于****年**月**日支付了预付款,余款于**月**日之前付清。但从****年**月**日后,XX便未再按约定支付分文,现累计已欠*****元。显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,
-
工程欠款催款函怎么写北京在线咨询 2023-05-26________公司: 我公司为你单位施工的________楼已于20____年____月交工,截至20____年____月____日,贵公司尚欠工程款________元(大写:____________元整)。请贵公司于____个工作日内清偿此项欠款,否则,我公司将通过法律程序解决此笔欠款。 此致 ________建筑工程公司 ____年____月____日 法律依据:《民法典》第八百零七条 【工
-
工程催款函范文怎么写西藏在线咨询 2022-05-04你可以根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况,综合考虑催款函中的措辞。对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的,措辞可以平缓一些。对于信用差的、帐龄长的欠款,可以使用一些措辞较为激烈的用语。 工程催款函参考范本 致:_______(报告接收单位A),尊敬的______(发包人代表)先生/女士 ________(报告接收单位B),尊敬的______(总监理工程
-
工程欠款催收函怎么写贵州在线咨询 2022-11-15债务人到期不还款,债权人可以先积极提示对方尽快还款,还可以写欠款催收函进行催款。催款函作为一份专业的催交款项的法律文书,需包含欠款方名称、欠款性质(如进度款、质保金等)、需支付时间、欠款金额、是否已开具发票、催款公司与被催款方沟通情况、催款方的银行账号、最后付款期限表明付款态度等,同时附上双方之间合同、对账明细,便于对方核实并作出付款回应。 风险提示:催收函可以起到中断诉讼时效的作用。一般我国民事