什么是申请延期的条件
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-05 10:54:44 419 人看过

(1)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(2)当事人临时提出回避申请的;(3)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(4)其他应当延期的情形。如果私人原因合理合法,可以纳入第(4)点作为延期开庭的理由,你需要做的就是写一份延期开庭申请书,递交到法院负责审理案件的民事庭法官,由他们决定是否延期开庭。决定权在法院。民事诉讼费用由谁承担:民事诉讼费用由原告预交,最终由败诉方承担。1)民事案件分为财产案件和非财产案件,财产案件是按诉讼请求的金额或价额按比例收取诉讼费的;2)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1、不超过1万元的,每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4、超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5、超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6、超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7、超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8、超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;9、超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;10、超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。

疫情期间房贷申请延期还款的规定是什么

疫情期间房贷申请延期还款的规定是申请延期,但只能适用于因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员等,经接入机构认定,相关逾期贷款可以不作逾期记录报送,已经报送的予以调整。对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和企业,可依调整后的还款安排,报送信用记录。这意味着,上述人员在疫情期间因不便还款发生逾期的,不纳入征信失信记录。

1、对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群,要求金融机构在信贷政策上予以适当倾斜,灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排,合理延后还款期限。感染新型肺炎的个人创业担保贷款可展期一年。

2、金融机构合理调整逾期信用记录报送,对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员,因疫情影响未能及时还款的,经接入机构认定,相关逾期贷款可以不作逾期记录报送,已经报送的予以调整。

《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:

(一)工资、奖金、劳务报酬;

(二)生产、经营、投资的收益;

(三)知识产权的收益;

(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;

(五)其他应当归共同所有的财产。

夫妻对共同财产,有平等的处理权。

《中华人民共和国民法典》第一千零六十五条男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。没有约定或者约定不明确的,适用本法第一千零六十二条、第一千零六十三条的规定。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定,对双方具有法律约束力。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有,夫或者妻一方对外所负的债务,相对人知道该约定的,以夫或者妻一方的个人财产清偿。

《中华人民共和国民法典》第一千零六十三条下列财产为夫妻一方的个人财产:

(一)一方的婚前财产;

(二)一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;

(三)遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;

(四)一方专用的生活用品;

(五)其他应当归一方的财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月13日 06:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多民事诉讼费用相关文章
  • 延期开庭的申请程序是什么
    一、延期开庭的申请程序是什么跟法院申请开庭延期需要书写申请书,具体如下:1.首先是写明申请人的个人信息:姓名,性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或者法人写明名称、所在地址、法定代表人的姓名和职务。2.请求事项:事实和理由,简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期申请。二、延期开庭后再开庭怎么通知法院推迟原定的开庭时间,主审法官或书记员原告告知当事人原因(另一方当事人申请延期;或法官有其他事情;或与法院重大活动有冲突),并重新安排开庭时间,送达开庭传票。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百条当事人申请延长举证期限的,应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。申请理由成立的,人民法院应当准许,适当延长举证期限,并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。三、延期开庭后还可以撤诉吗还可以撤诉。在案件宣判前,原告都可提出撤诉,但开庭后,是否准予撤诉法院会
    2024-01-02
    128人看过
  •  延期申请安全生产许可证的条件
    安全生产许可证的有效期为3年,期满前3个月需向原颁发管理机关申请延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,如未发生死亡事故,经原颁发管理机关同意,安全生产许可证有效期可延期3年。安全生产许可证的有效期为3年。如果安全生产许可证在期满前需要延期,企业应于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。 如 何 延 期 安 全 生 产 许 可 证 ?根据《安全生产许可证条例》第十八条规定,安全生产许可证的有效期为3年。企业需要延长期限,应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。如果企业未在规定期限内办理延期手续,安全生产许可证将自行废止。因此,为了确保安全生产,企业应当严格按照规定办理
    2023-09-06
    466人看过
  • 文昌驾驶证延期审验申请需要什么条件
    一、文昌驾驶证延期审验申请需要什么条件机动车驾驶人因服兵役、出国(境)等原因,无法在规定时间内办理驾驶证审验的,可以向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请延期办理。二、文昌驾驶证延期审验申请依据(节选)《中华人民共和国道路交通安全法》(2003年10月28日主席令第8号,2011年4月22日予以修改)第十九条:驾驶机动车,应当依法取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证,应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件;经考试合格后,由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。持有境外机动车驾驶证的人,符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件,经公安机关交通管理部门考核合格的,可以发给中国的机动车驾驶证。第二十三条:公安机关交通管理部门依照法律、行政法规的规定,定期对机动车驾驶证实施审验。三、文昌驾驶证延期审验办理流程1.受理2.审核3.审批4.办结四、文昌驾驶证延期审验申请需要哪些材料申请人身份证明原件
    2023-05-25
    430人看过
  • 低保申请条件是什么低保申请要什么条件
    申请条件:一,无生活来源,无劳动能力,无法定赡养人或抚养人居民;二,领取失业救济金期间或失业救济期满仍未能重新就业,家庭人均收入低于市最低生活保障的居民;三,在职人员和下岗人员在领取工资或最低工资基本生活费后,以及退休人员领取退休金后,其家庭人均收入仍低于最低生活保障的居民。四、符合保障人员条件的居民,本人向管辖的居委会申报。五,居委根据申请情况到申请人家进行实际调查,是否符合保障条件。六、居委会将调查结果和相关证明书提交事务所民政科验证。七、向符合条件的保障人员发行城市居民最低生活保障申请书,报区民政局审查。八、审查后,可向保障人员提交文件,建立卡管理,领取低保金。办理流程一,无生活来源,无劳动能力,无法定赡养人或抚养人居民;二,领取失业救济金期间或失业救济期满仍未能重新就业,家庭人均收入低于我市最低生活保障的居民;三,在职人员和下岗人员在领取工资或最低工资基本生活费后,以及退休人员领取
    2023-08-16
    305人看过
  • 银行信用卡怎么申请延期还款,有什么条件
    一、银行信用卡怎么申请延期还款,有什么条件银行贷款到期可以申请延期,前提条件是贷款人遇到特殊情况,确实无法按期还款时,可以跟放款银行提出申请,说明情况,经银行审查同意后,可延长还款时间,能不能获得银行的同意,关键是看还款人是否真的无力还款,还需要提供无力还款的证明。持卡人申请对信用卡欠款延期的,主要有以下两种方式:1、用手机银行自行申请。发卡行会有手机银行,持卡人可以下载相应的软件,登记软件后进行信用卡账单分期。2、到银行柜台办理。持卡人可以持信用卡、身份证等材料,到发卡行的银行网点办理信用卡账单分期业务。二、银行信用卡不用了怎么处理1、银行信用卡不用了,用户可以办理销卡或者销户业务。销卡是注销单张信用卡,当用户某银行名下只有一张信用卡时,申请销卡或者销户都可以。而用户某银行名下有多张信用卡时,用户只可以办理销卡业务,办理销户会注销所有的信用卡。2、因此,银行信用卡不用了,用户只可以办理注
    2023-11-22
    225人看过
  • 期货居间人申请条件是什么
    期货居间人申请条件:居间人必须手上有一定客户资源,最好自己对期货理解较深,可以更好指导自己客户,这样有利于建立口碑,有利于客户资源再利用。当然自身客户资源越多,你的资金量越大你就越有利益可赚。什么是期货居间人目前在国内期货市场,期货居间人不仅居间介绍,促成期货经纪公司和期货投资者订立经纪合同,而且还从事包括投资咨询、代理交易等期货交易活动,他们是游离于现行期货监管体制之外的,非期货经纪公司或其从业人员,却从事招揽、开发客户,提供交易咨询、指导,甚至代客理财等期货交易中介服务的群体。他们活跃在期货市场内,通过与经纪公司或期货投资人合作,主要依靠分成、佣金作为劳务报酬。他们囊括了期货交易代理人、受托理财人等角色的职能范围,已不是严格法律意义上的期货居间人,却不被市场所承认,没有行业规则可以遵守,有生存的合理性,却没有生存的依据,处境十分尴尬。期货居间人是推动我国期货市场发展的一支不可或缺的重要
    2023-06-14
    169人看过
  • 延庆两限房需要什么申请条件
    申请的条件:1、申请人购买两限房应当以家庭为单位提出申请2)申请人必须有本市户籍,年满十八周岁,且具有完全民事行为能力。3、申请家庭的人均住房面积、家庭收入、家庭总资产净值符合规定的标准。关于“延庆两限房需要什么申请条件”的问题,下文为您解答。一、延庆两限房需要什么申请条件1申请两限房的条件:(1)申请人购买两限房应当以家庭为单位提出申请。(2)申请人必须有本市户籍,年满十八周岁,且具有完全民事行为能力。其中申请人若为农业户口的,应是征地拆迁所涉及的家庭,单身家庭申请两限房,申请人必须年满三十周岁。(3)申请家庭的人均住房面积、家庭收入、家庭总资产净值符合规定的标准。具体标准依照不同城市、所在地向社会公布的标准执行。2.可以优先申请两限房的特殊条件:(1)重度残疾人员。(2)家庭成员中患有大病或做过大手术的家庭。(3)优抚对象及军队转业干部家庭。(4)解危排难、旧城改造和风貌保护、环境整治
    2023-12-04
    134人看过
  • 举证延期申请书的内容是什么?
    延期举证申请书申请人:xx,性别,民族,出生年月日住址等。法定负责人:请求事项请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。事实与理由:申请人正在努力收集和调查相关证据,但恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益,现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求贵院准予延期举证(望延期30日)。此致xx市人民法院申请人:xxx委托代理人:xx律师20xx年x月x日一、相关法条《证据规定》36条“当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的,应当在举证期限内向人民法院申请延期举证,经人民法院准许,可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的,可以再次提出延期申请,是否准许,由人民法院确定。”根据此条规定,我们举证时限制度是采用法院指定举证期限、当事人约定举证期限为主,
    2023-06-03
    449人看过
  • 延安市转诊转院申请确认条件是什么
    一、延安市转诊转院申请确认条件是什么工伤职工因伤情需要到统筹地区以外就医的,由经办机构指定的工伤保险协议机构提出意见,填写《工伤职工转诊转院申请表》,报业务部门批准。二、延安市转诊转院申请办理流程1、受理:经办人携带相关材料到经办大厅办理;材料齐全,即时办理;2、审定:经办人员审核相关材料,经初审、复审、审批三级审核;3、办结:将办理结果反馈参保单位或个人。三、延安市转诊转院申请的设定依据是什么《关于印发工伤保险经办规程的通知》第四十五条:工伤职工因伤情需要到统筹地区以外就医的,由经办机构指定的工伤保险协议机构提出意见,填写《工伤职工转诊转院申请表》,报业务部门批准。第四十六条:工伤职工经治疗病情相对稳定后,因存在肢体、器官功能性障碍或缺陷,可以通过医疗技术、物理治疗、作业治疗、心理治疗、康复护理与职业训练等综合手段,使其达到功能部分恢复或完全恢复并获得就业能力,经办机构应鼓励其进行康复治
    2023-05-18
    444人看过
  • 申报工程延期的条件是哪些?
    由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件;4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;5、除承包单位自身以外的其他任何原因。《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
    2024-04-15
    208人看过
  • 担保期限的延长条件是什么
    担保期限延长的条件应为征得保证人的同意。债权人和债务人变更主债务债务合同的履行期限,没有征得保证人书面同意的,保证期间不受印象。如果想延长担保期限,必须得到保证人的同意。担保期限的延长条件是什么的法律依据《民法典》第六百九十五条债权人和债务人未经保证人书面同意,协商变更主债权债务合同内容,减轻债务的,保证人仍对变更后的债务承担保证责任;加重债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限,未经保证人书面同意的,保证期间不受影响。《中华人民共和国民法典》:第十三章 保证合同 第二节 保证责任  第六百九十五条 债权人和债务人未经保证人书面同意,协商变更主债权债务合同内容,减轻债务的,保证人仍对变更后的债务承担保证责任;加重债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。\n  债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限,未经保证人书面同意的,保证期间不受影响。
    2022-06-18
    329人看过
  •  死刑延期执行的条件是什么?
    死刑缓期执行是指犯罪分子被判处死刑,但不必立即执行刑罚,可以判处死刑,并宣布缓期执行两年。在缓期执行期间,犯罪分子如果没有故意犯罪,两年期满后可以减为无期徒刑;如果有重大立功表现,两年期满后可以减为25年有期徒刑;如果故意犯罪情节恶劣,需要报最高人民法院批准后执行死刑;如果故意犯罪未执行死刑,死刑缓期执行期间需要重新计算,并报最高人民法院备案。在我国,刑罚制度包括主刑和附加刑。在此之前,我们节目里介绍过死刑、无期徒刑等刑法相关法律法规。今日我们接着来谈谈,死刑缓期执行意味着什么?我们在之前的节目中介绍过,死刑分为两种:死刑缓期执行2年和死刑立即执行。我国刑法规定,应当判处死刑的犯罪分子,不必立即执行的,可以判处死刑,并宣布缓期执行两年。与此同时,一个人一旦被判处死缓,对于将来是否会被执行死刑是不确定的。《刑法》第五十条规定,判处死刑缓期执行的,在死刑缓期执行期间,没有故意犯罪的,两年期满后
    2024-05-22
    189人看过
  • 离婚案延期条件是什么?
    一、离婚案延期条件是什么?离婚案件当然也是可以申请延期开庭的,但是,提出申请后法院是否会准许要看法院,根据我国的法律规定,有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形。司法实践中,发现是否存在需要延期审理的情况是开庭前准备的重要内容。开庭审理前,书记员应当查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭。当事人或其他诉讼参与人没有到庭的,应将情况及时报告审判长,并由合议庭确定是否需要延期开庭审理或中止诉讼。决定延期审理的,应当及时通知当事人和其他诉讼参与人,决定中止诉讼的,应当制作裁定书发给当事人。原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理;被告经传票传唤,无当理由拒不到庭的,可以缺席判决。在民事诉讼中,当事人
    2023-06-18
    192人看过
  • 刑事案件延期审理的条件是什么
    延期审理的法定情形共有五种:1、需要通知新的证人到庭,调取新的物证重新鉴定或者勘验的;2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的;3、由于当事人申请回避而不能进行审判的;4、对于辩护人依照有关规定当庭拒绝继续为被告人进行辩护的,合议庭应当准许,同时被告人要求另行委托辩护人的,合议庭应当宣布延期审理;被告人当庭拒绝辩护人为其辩护,要求另行委托辩护人的,应当同意,并宣布延期审理。被告人要求人民法院另行指定辩护律师,合议庭同意的,应当宣布延期审理;5、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人,虽然不需要补充侦查和补充提供证据,但需要提出追加或者变更起诉的,公诉人向法庭提出延期审理的建议。其中,前三项是“可以”延期审理的情形,后两项是“应当”延期审理的情形。《刑事诉讼法》第一百五十七条因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批
    2023-06-14
    395人看过
换一批
#民事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    民事诉讼费用是指当事人进行民事诉讼,依照法律规定,应当向人民法院交纳的费用。民事诉讼的费用包括: 1、案件受理费。含第一审案件受理费、第二审案件受理费、部分再审案件受理费。 2、申请费。 3、证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在法院指定日期出... 更多>

    #民事诉讼费用
    相关咨询
    • 人民检察院申请延期审理的条件是什么
      山东在线咨询 2023-06-10
      民事诉讼的延期审理是指人民法院开庭审理后,由于发生某种特殊情况,使开庭审理无法按期或继续进行从而推迟审理的制度。 《民事诉讼法》第一百四十六条有下列情形之一的,可以延期开庭审理: (一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的; (二)当事人临时提出回避申请的; (三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的; (四)其他应当延期的情形。
    • 行政处罚听证延期申请是什么条件
      陕西在线咨询 2023-10-13
      行政处罚听证延期申请条件是参加听证会的人数没有达到所规定的数目,还有就是存在一些特殊情况需要提出回避的申请。当然了,其他听证机构或者组织听证的人,认为可以延期举行听证会的理由也可以。
    • 信用卡逾期8天申请延长分期的条件是什么
      云南在线咨询 2023-10-06
      根据银行的规定来定,有的银行是可以延长分期的,有的不行。 一般情况是,信用卡都是出账单后,根据账单金额,在最后还款日之前还清就可以了。当信用卡账单还不上的时候,可以申请1-2个月的延期还款。这是银行的延期还款政策。如果延期到期后,你还是还不清账单。那么就只能选择逾期了,逾期后,再跟银行协商,将剩余本金的欠款,进行再次分期还款。而且再次协商分期还款,最长可以分期5年,可以减轻很多的还款压力。 如果想
    • 申报工程延期的条件应是什么
      山东在线咨询 2022-12-07
      申报工程延期的条件是: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定; 7、不可抗力或其他因素。
    • 民事诉讼延期审理申请条件都是什么
      甘肃在线咨询 2023-07-12
      民事案件中可延期开庭审理的: 1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的; 2、当事人临时提出回避申请的; 3、需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的; 4、其他应当延期的情形。