商品房合同纠纷案例:
2012年11月份,王先生花94万余元买了一套房子,开发商在合同中约定于2013年4月30日前交房。但开发商没有按时交房,签购房合同的时候,双方约定开发商交房逾期超过60日,王先生有权解除合同。
王先生没急着解除合同,他认为开发商晚交房一天,他就能多拿到一天的违约金。直到2013年7月3日,开发商通知王先生收房,但王先生没去收房,后与开发商协商退房未果。2014年8月,王先生将开发商告至法院,请求法院判令解除双方签订的《商品房买卖合同》,并判令开发商退还其购房款94万余元和逾期交付商品房的违约金28万余元。
法院判决结果:解除权最长期限为一年
法院认为,双方签订的购房合同合法有效,开发商延迟交房,王先生可按合同约定在逾期超过60日(即2013年6月30日)起行使合同解除权。但合同解除权的行使是有一定期限限制的。我国《最高人民法院》对商品房销售合同解除权的期限作出了限制:法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。
案例中,王先生的解除权应当在2014年6月30日前行使,但到2014年8月才诉至法院,已超过规定的1年时间,解除权已消灭。故判决驳回王先生的诉讼请求。
注意:购房者需当心维权期限
王先生的案例属于商品房销售合同纠纷。王先生本来想晚一点退房并索赔违约补偿,但奈何维权是由期限的。超过维权期限,当事人的权利边被消灭。
逾期退房的相关规定
1、无理由延期超三个月可解除合同;
2、不可抗力延期也要有期限;
3、综合验收和单体验收要搞清。
在诉讼过程中,部分法院会根据合同约定的条款来判决,购房者很容易吃哑巴亏。而一般的购房合同中都有十几页,有的开发商会在合同中增加附件,有的开发商会在合同中预留一部分的空白,购房者在签订购房合同时也要注意这点,避免开发商延期交房而购房者的损失得不到赔偿的情况出现。
-
购房者逾期不交房,开发商是否退款?
426人看过
-
开发商逾期是否影响按揭购房者退房?
283人看过
-
购房者如何避免开发商延期交房
246人看过
-
购房者房屋交付逾期,开发商失联
294人看过
-
开发商延期交房违约购房者获赔7500元
314人看过
-
怎么处理开发商延期交房开发商延期交房可以退房吗
89人看过
-
开发商延期交房,购房者可以要求开发商延期交房维权台湾在线咨询 2022-04-09(一)开发商延期交房除商品房买卖双方另有约定,如果开发商迟延交付房屋,经购房者催告后在三个月的合理期限内仍未交房的,购房人有权解除合同。同样的,购房人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的,开发商也有权解除合同。如果购房者在开发商延期交房后给了3个月宽限期,开发商仍然不能交房,购房者就可以退房并让开发商赔偿自己的损失。 (二)房屋买卖合同订立后,开发商又将该房屋出卖给第三人房屋买卖
-
开发商延期交房,购房者有权要求退房吗,哪些情况下海南在线咨询 2022-05-07买了房子,开发商却延期交房怎么办?如果出现开发商与购房者约定的解除合同的情况出现,购房者可以依照约定解除合同。如果没有约定,出现以下三大类情况,购房者也可以要求退房。 第一种:无效合同 如果购房者与开发商签订的房屋销售合同无效,购房者就有权退房。第二种: 开发商违约的,购房者有权解除合同,并追究开发商的责任。也就是说因为开发商的原因导致购房者不能购买,不能如期收房或者不能以合同的要求收房时,购房者
-
开发商延期交房,购房者如何维权?开发商延期交房的法律责任有哪些山东在线咨询 2022-04-28开发商延期交房,购房者如何维权? 1、先解除购房合同,由开发商退还业主全部购房款、利息及其它办证费用,然后,由业主到银行解除担保贷款合同,办理提前还贷手续,将剩余贷款本息(部分本金、利息此前已按月归还)提前还给银行; 2、业主先到银行解除担保贷款合同,办理提前还贷手续,将剩余贷款本息提前还给银行,然后,业主再同开发商解除购房合同,要求开发商退还业主全部购房款、利息及其它办证费用; 3、业主与开发商
-
购房者违约开发商退房云南在线咨询 2022-10-02当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。未支付价金的违约责任:当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行;(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(三)在合理期限内未要求履
-
延期交房开发商要退房吗浙江在线咨询 2022-07-11开发商延期交房可以退房,开发商在合同约定的交房日没有交房,买受人需要给开发商发房屋催交通知书,在三个月合法期限内开发商仍不能交房的,有权要求退房。根据《商品房销售管理办法》第三十条规定,房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的,房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因,需延期交付的,房地产开发企业应当及时告知买受人