如何避免工程款纠纷
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:44:09 53 人看过

如何避免工程款纠纷一般来说,预防工程款纠纷应从以下几个方面入手:

1、慎重选择合作方。随着市场竞争的日益激烈,一些承包企业很难获得项目,因此对项目的珍惜,容易形成一种野心心理。这种心态导致忽视对伴侣诚信的检查,往往导致下班后拿不到钱的结局。谨慎选择合作伙伴是非常重要的。合伙人的信用能力对承包企业权利的实现至关重要。因此,必须了解合作方的情况,主要包括合作方股东的构成、企业的声誉、是否有违约记录、对外负债情况、主要固定资产的状况、项目资金的来源、地点和监管情况等。2审查施工程序。部分建设项目未经有关部门批准或者建设方的建设意图超出批准范围的。如果承包人不急于询问施工情况,工程很可能陷入困境,这将对今后工程资金的需求造成障碍。例如,规划部门计划建5层,但雇主希望建5层以上。这样,如果承包人按照发包人的意图施工,很可能在施工过程中被规划部门责令停工,承包人势必进入僵局。另一个例子是,规划署计划兴建一幢五层高的大楼。如果承包人按照发包人的意向将建筑建至5层以上,事后城建规划部门责令拆除,承包人将很难要求5层以上的工程款。

3。请专业人员检查合同。合同是承包人实现权利的最重要的证据。合同是否规范、准确、严谨、详细,对承包商来说非常重要。有人常认为施工合同是格式文本,什么都玩不了。其实,这种理解是不正确的。建设部推荐的格式文本是为了方便、规范双方签订合同,但格式合同中有许多可选项条款,有的是空白条款,由双方根据自己的具体情况填写。在签订合同时,我们必须特别注意付款方式、付款期限和违约责任。

4。完善施工程序。由于程序的不完善,相当一部分承包人无法取得证据,这给了对方可乘之机。在这种情况下,处理纠纷是非常被动的。因此,在施工过程中,手续一定要齐全。如工程图纸设计变更、材料选用变更、施工项目增加等,必须由对方施工代表和监理签字。

工程款纠纷有哪些类型?

工程款纠纷主要包括以下几种类型:

1。业主拖欠工程款的违约纠纷这类违约纠纷的特点是工程款可以确定,因此这类纠纷的法律比较简单。产生此类纠纷的主要原因是发包人无正当理由违约,主要表现为发包人无力支付工程款;发包人有无正当理由支付工程款的能力。

2。由总承包和分包引起的工程价款纠纷法律关系复杂。这类纠纷主要表现为承包人的分包存在程序上的瑕疵,发包人事后不承认分包合同的合法性,从而引发纠纷。此类纠纷主要表现为:承包人制作结算文件并提交给发包人,但未取得提交结算文件的证据,发包人不予答复,事后不承认收到;承包人制作结算文件提交发包人,发包人不予答复;承包人制作结算文件提交发包人,发包人不予答复;因承包人向发包人提交结算文件,发包人不予认可而引起的工程支付结算纠纷。这类履约纠纷主要表现为:建设工程投标中对主要建筑材料的质量有要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时承包人转用合同外的其他建筑材料,引起纠纷的解决。这类纠纷主要表现在建设工程竣工后的维修事项上,承包人在保修期内履行了维修义务,但不能直接取得证据,发包人事后不承认维修事实,承包人以未履行保修义务为由拒绝支付工程款的。

6。由合同缺陷引起的工程支付纠纷

由合同缺陷引起的工程支付纠纷主要表现为:承包人未取得施工企业资质,或者无资质的实际施工承包人以有资质的施工企业名义借用施工合同,造成无效合同纠纷的。

7。包括工期延误在内的工程支付纠纷更为复杂。争议的主要原因是发包人未提供合格的施工准入条件,擅自修改设计,未按工程进度支付进度款,未及时供应施工材料,造成停工、窝工、恶劣天气等原因。承包人要求延长工期的请求未得到有效确认。工程竣工后,发包人在结算方面要求承包人承担工期延误的责任,使情况更加复杂。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 14:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程款纠纷相关文章
  • 建设工程承包方如何避免合同纠纷?
    为避免出现合同无效的情况建设工程承包方应注意的问题有:1、应在取得的资质等级范围内承包建筑工程,否则将导致合同无效;2、将本企业的施工资质借给没有资质的实际施工人使用,也将导致合同无效;3、建设施工企业应尽量避免转包、违法分包的行为。建设工程承包方式是什么建设工程承包方式如下:1、建设工程总承包,建设工程总承包是指受业主委托,按合同约定对工程进行勘察、设计、采购、施工、试运行等全过程或几个阶段的企业承包;2、建设项目独立承包,是指发包人分别与勘察人、设计人、施工人员签订勘察、设计、施工合同;3、建设工程联合承包。建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。《中华人民共和国建筑法》第四十三条,建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。
    2023-07-06
    238人看过
  • 想要避免医疗事故纠纷如何避免
    一、提高医院的行政管理水平来避免医疗事故纠纷医院的管理水平提高后,将从整体上防范医疗纠纷的发生。领导对医疗纠纷风险的重视程度,将直接关系到一个医院是否有能力预防医疗纠纷。妥善解决医疗纠纷。提高医院的行政管理水平主要包括以下几项工作:1.重视全院工作的协调一致医疗纠纷常常发生在医院的一些薄弱环节上,这些薄弱环节常常是一些工作死角、无人过问、文人问津的地方。因此,医院领导必须强调全院一盘棋的思想,全院职工从上到下都要积极行动,消灭工作死角,作好补位工作。2.领导学习有关的卫生法律领导干部学习有关卫生法律知识,尤其是新出台的卫生法规,新制定和修改的一些医疗制度和规定,管理人员必须及时熟悉和掌握,及时调整本医院的工作管理制度,及时向涉及人员贯彻。3.规范各级医师、各个工作岗位的职责在全院工作一盘棋的思想指导下,明确规定各级医师的工作范围、工作内容。工作要求是非常必要的。二、提高医师的业务素质来避免
    2023-06-18
    342人看过
  • 借款还清后如何避免出现纠纷
    一、借款还清后如何避免出现纠纷可以在还款时保留相关证据,在还款后销毁借条来防止再次催讨的行为。借条是表明债权债务关系的书面凭证,一般由欠款人书写并签章,表明欠款人已经欠下借款人具体金额的债务。上述借条在填写时,应注意以下事项:1.应写清楚借款人和放款人的法定全名,最好能附一个身份证号码;2.应写清楚借款金额,包括大写和小写的金额;3.应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限;4.应写清楚借款的利息,应有明确的年利率或月利率,最终应支付的借款利息总额(包括大写和小写金额),以及支付方式等约定;5.应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;6.应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。7.如数额较大也应注明借款用途,或交付款记录。二、借条必须要借款人自己写吗借条最好是由借款人亲自书写,也可以委托别人写,但借条上签字的必须是借款人本人。借条生效的条件是:1.行为人具有相应的
    2023-10-16
    185人看过
  • 如何避免付款纠纷,逾期付款有何后果
    如何避免支付纠纷第一步:正确估计个人资产买房要根据需要和支付能力综合考虑,先买经济适用房,再买自己喜欢的房子,关键是要仔细计算个人净资产。资产净值是个人支付能力的底牌,必须仔细计算。对于普通上班族来说,还包括三个月的开支,以应付紧急情况。第二步:考虑还贷能力自从商业银行推出购房贷款业务以来,住房抵押贷款是房地产市场的“主力军”,很多有现金买房的人也选择了这种住房抵押贷款业务。首先要注意的是购房贷款的利率。按照现行银行利率,贷款利息高于贷款金额(即所谓还款本金)。每月向银行还款已成为许多贷款购房家庭的主要经济负担。因此,购房时,按揭业务一定要根据后期的经济收入来决定。第三步:了解税费买房时,应按自有资金买房。但准备100万元现金并不意味着你就可以买100万元的房子,因为你要扣除必要的牌照费、维修基金等费用。目前,购房所需缴纳的税费占了相当大的比重,其中契税、房地产交易费等几个重要税种,在购买
    2023-05-08
    234人看过
  • 教你如何避免保险合同纠纷
教你如何避免保险合同纠纷
    教你如何避免保险合同纠纷导读:近年来,我国保险业始终在发展的快车道上行驶,保险业总资产快速增长的同时,保险合同纠纷亦随之增多。保险合同纠纷的产生主要源于条款制定不合理、代理人疏于履行告知义务、投保人缺乏告知诚信等。对此,建议从以下几点防范纠纷:货比三家,独立选择。很多消费者在购买保险产品时,过多地依赖保险代理人推荐。其实买保险与买其它商品一样,都要根据自己的实际需求来选,需要的才是合适的。从多种渠道了解所需的保险产品,可以起到很好地参考作用。最后,消费者还是要切实考虑自己家庭的经济情况、年龄结构、风险偏好等因素,自己做出独立的购买决定。需要特别提醒的是,保险代理人提供的保险方案只能作为参考依据,每个家庭和个人的保障需求各不相同。如何通过购买保险,合理分配养老、健康、投资只有消费者自己最了解。实话实说,切莫隐瞒。投保人或被保险人没有履行如实告知义务,是保险公司出险之后具备的主要原因,占全部拒
    2023-06-09
    179人看过
  • 企业拆迁纠纷如何避免
    要想避免企业拆迁矛盾那么就应该在企业拆迁前做好准备。在企业遇到拆迁时最好做好以下准备:1、整理企业财产清单。财产清单主要包括土地、房屋、设备等等,整理这个清单的主要目的,是让我们做到心中有数,可以客观评估企业资产的价值。2、准备材料清单。材料清单主要有被拆迁企业土地、房屋相关的各种证件,企业营业执照、纳税凭证、经营过程中签订的各种协议等等,这些材料已有的要保存好,列好清单,没有但重要的应尽量想办法解决。3、了解拆迁项目。很多企业经营者面对拆迁一头雾水,对拆迁项目不了解,对拆迁方的进度、补偿态度等等知之甚少,拆迁主体是谁,规划的目的是什么等,只有了解项目,才能制定出相对的补偿计划。如何避免购房合同纠纷第一,在签订预售合同前,必须确定开发商持有《预售许可证》;第二,房屋预测面积的误差和实测面积的误差最好不超过正负3%,如超过这个误差,则考虑购房者的承受能力;第三,交房的条件最起码是办出《交付使
    2023-07-26
    296人看过
  • 民间借贷纠纷如何避免
    签订书面借款协议时,只要在使用时依照法律来规范,就可有效地减少和避免纠纷的发生。青岛康达律师事务所董丕征律师在接受采访时说。民间借贷不能只简单地写个欠条就了事,内容一定要规范,要将借款数额及利率、借款期限、还款方式等条款写明确;是否支付利息,由双方协议,利息可高于银行同类贷款利率,但不能超过其四倍,超过的部分不受法律保护;内容部分和签字盖章之间的空白不能留得太大,如果留得太大,会让别有用心的人有机会做手脚,比如在空白处增写其他内容,或将原内容裁去,在空白处重新添加内容;数字之前或数字之间不能留有空格,如果留有空格,极易被持据人添加数字,使借款数额成百倍、千倍地增加,这样添加的数字,即使搞字迹鉴定,也不易查清。另外,即使是亲戚朋友之间借款,也要先小人后君子、亲兄弟明算账,绝不能用君子协定、口头协定代替书面协议。还款时,要收回欠条,如果欠条没带在出借人身上,要让出借人写个收据,这样可以有备无患
    2023-06-09
    460人看过
  • 专利纠纷应该如何避免
    一、专利纠纷应该如何避免1、建立预警机制,防范于未然第一、在产品开发期,进行专利检索。“知己知彼,百战不殆”。为了避免诉讼风险,企业应当在产品的开发期就进行专利检索,以了解本行业及所开发产品的专利情况,避免在研发期间就落入侵犯他人专利的不利境地,同时也可节约产品开发时间和开发成本。第二、通过专利回避设计,避免侵权。在产品开发过程中,如果发现所研发的产品与他人专利有交叉之处,有可能侵犯他人知识产权,则可通过研究国际贸易规则、国内外相关知识产权的法律法规以及他人专利的请求书和说明书,对自己的产品进行改良,以避免侵权,这通常叫“专利回避设计”。第三、建立建立预警机制,做到“未雨绸缪”。建立预警机制是非常必要的,力求在短时间内做出应对方案。2、寻求和解,力求双赢和解也是企业选择解决问题的一条路径。通常,法庭不过是企业争夺市场和获得利益的一个手段。对方真正要得到的,可能是通过诉讼增加谈判的砝码,以得
    2023-06-18
    250人看过
  • 如何避免不利专利纠纷?
    (1)建立知识产权专职部门:为了提前避免知识产权侵权纠纷,在设计开发新技术和产品之前,应对相关专利技术进行完整的检索和分析,以了解现有的纠纷风险。(2)做好知识产权布局:企业要发展核心技术,拥有自己的专利,尊重他人的专利。对企业发展具有重要意义的先进技术,应当取得权利人的许可。企业引进技术的目的不仅仅是为了使用它,还要在这些技术的基础上积极创新,建立后发优势,做好自己的知识产权布局。企业应该如何避免专利纠纷1、商业单位在与供货方签订合同时,应当将有关专利侵权免责条款写入合同中,如在合同中增加“假如商业单位因出售由供货方供给的产品而导致专利侵权的,由供货方承当悉数职责。”条款。2、假如收到专利权人宣布的专利侵权警告函后,要求专利权人供给相关的由国家知识产权局布告的专利文件、证明该专利权有效的证明材料以及专利权人的有关依据材料(单位申请专利的,法人证明;个人申请专利的,身份证证件),并立刻通知
    2023-08-16
    234人看过
  • 继承遗产纠纷如何避免
    法律综合知识
    一、继承遗产纠纷如何避免1.财产意识。为避免一方去世后另一方不致陷入困境,老人最好提前做好个人财产的储备。2.遗产意识。老人再婚前要进行或办理,对自己身后的财产分配做出书面说明。3.维权意识。一些老人觉得跟晚辈争遗产不光彩,明知吃亏也不愿与晚辈争辩。4.执行意识。老人订立遗嘱时要考虑到具体执行的公正性、合理性和可行性。老人若遇被侵犯或者被剥夺时,要尽量在财产被事实分配之前向人民调解委员会申请调解,如果协商不成,可以向人民法院提起诉讼。《民法典》?第一千一百四十四条?【附义务遗嘱】遗嘱继承或者遗赠附有义务的,继承人或者受遗赠人应当履行义务。没有正当理由不履行义务的,经利害关系人或者有关组织请求,人民法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利。二、遗产继承方式包括哪些1.遗嘱继承,即被继承人在生前订立遗嘱,指定继承人继承自己的遗产。2.遗赠,即被继承人生前订立遗嘱,将遗产赠与国家、集体,或者法定继
    2023-12-20
    310人看过
  • 直播打赏纠纷:如何避免?
    直播打赏起诉不一定要的回来。如果打赏的是完全民事行为能力人,并且是自愿实施的,则属于合法的民事行为,是不能要回的;但是如果是限制民事行为能力人打赏的,并且是大额打赏,则其行为需由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认才有效,不同意或不追认的是无效的法律行为,是可以要回来的。法律规定八周岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。直播打赏还能要回来吗直播打赏是否能要回来,应当按照以下情况来确定:1、当事人属于完全民事行为能力人的,直播打赏后,赠与行为应当具有法律效力,打赏的钱不能要回来;2、当事人不是完全民事行为能力人的,直播打赏后,赠与行为是否有法律效力,应当看法定代理人的意思表示,法定代理人不追认的,赠与行为不具有法律效力,钱能要回来。《中华人民共和国民法典》第十八条成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收
    2023-07-02
    79人看过
  • 物流运输纠纷如何避免
    如何避免和减少物流运输纠纷,杨律师建议:物流企业在业务产生时,应签订完整的书面物流合同,必须写清运输货物的具体状况,特别要注重货物的交接手续和清点手续;对需要照料的动物、植物、贵重物品和易燃易爆品以及其他需要押运的物品,应由托运方派人押运;若车辆途中发生事故,应立即会同有关部门查明情况,分清责任,并及时登记核定损失情况,固定损失数额。同时,她还建议物流企业加强对外挂靠和自有车辆的管理,逐步规范物流市场秩序。
    2023-06-09
    267人看过
  • 纠纷源于订单:如何避免?
    没有合同只有订单产生纠纷可以直接起诉对方。虽然双方没有书面合同,但一方已履行主要支付义务,另一方接受的,合同成立。对方未按照双方约定或者国家规定履行的,可以发律师函,向对方工商机关投诉,也可以直接起诉对方,有相应的订单、送货单、收据、报价等,也可以作为建立采购合同关系的依据。双方之间的争议也可以通过调解来解决。如果双方不能就解决方案达成协议,双方可以向调解人寻求帮助。调解人将听取各方反映的情况,分别提问,努力使双方达成调解协议。没有合同该如何证明劳动关系用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录。(二)用人单位向劳动者发放的工作证、服务证等能够证明身份的证件。(三)劳动者填写的用人单位招工招聘登记表、报名表等招用记录。(四)考勤记录。其中,(一)、(三)、(四)项的有关凭证由用人单位负举证责
    2023-07-16
    252人看过
  • 个人债务纠纷,如何避免
    根据现行法律规定和我国司法实践,避免个人债务纠纷要注意以下几个方面:(一)个人借款可以约定无息借贷,但如果出借人要求借款人偿付逾期利息,经催告不还后出借人要求偿付催告后的利息的,可参照银行同类贷款的利率计息。(二)出借人明知是为了进行非法活动而借款的,法律不予保护。对双方的违法借贷行为,可按照有关法律予以制裁。恶意拖欠个人债务纠纷如何处理对于恶意拖欠个人债务纠纷的处理,通过下列方式:1、恶意拖欠个人债务的诉讼时效:从知道或应当知道自已权益时起两年内向法院起诉。2、恶意拖欠个人债务起诉的法院:您应向被告(欠款人)所在地(户籍所在地或经常居住地)法院起诉。3、恶意拖欠个人债务证据的搜集:就您手上目前的证据来看证明力还不够。单凭汇款单不能独立证明他欠款的事实,短信中也没具体讲明数额,因此证据方面有待更全面的搜集。4、如果原告胜诉,法院会依法执行,如果他没有现金还款,可向法院申请强制执行。5、他与
    2023-08-05
    364人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    工程款纠纷可以请求法院将该工程依法拍卖。工程款纠纷当事人可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。发包人未按... 更多>

    #工程款纠纷
    相关咨询
    • 购房合同纠纷如何避免如何避免装修合同纠纷
      云南在线咨询 2022-11-15
      避免装修合同纠纷的方法: 1、查验装修合同当事人的身份。 2、写明居室装修施工内容及承包方式。 3、写明工价、付款方式和工期。 4、详细写明有关材料供应的约定内容。 5、质量竣工验收标准应依法定标准。 6、应当明确违约责任、纠纷处理方式。
    • 如何避免离婚房产纠纷,纠纷该怎样避免
      北京在线咨询 2022-10-20
      在离婚时,当事人对财产的分割,当事人可以协商确定,协商无效的,可以依法向人民法院提起诉讼,通过人民法院对财产进行分割。相关法律规定:《中华人民共和国婚姻法》第三十九条离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾子女和女方权益的原则判决。夫或妻在家庭土地承包经营中享有的权益等,应当依法予以保护。
    • 工程拖欠款该如何避免?
      河北在线咨询 2022-11-03
      工程拖欠款如何避免: 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈,一些承包企业很难揽到工程,所以对工程项目格外珍惜,这容易形成一种志在必得的心理,这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视,则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的,合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的,故必须对合作伙伴的情况要有所了解,主要包括合作伙伴的股东构成,企业信誉如何,有无违约记录,对外负债
    • 怎么避免出租房纠纷?出租房纠纷如何避免?
      西藏在线咨询 2022-10-26
      出租房如何避免纠纷,当事人应该怎样避免出租房纠纷1.房主应持有《房屋产权证》,只有房屋的所有权人才享有该房屋的收益权。如果是受房屋主人(房屋产权人)的委托代其出租房屋的,应具备房主的书面委托书。如果是转租,则应当事先征得房主的书面同意,否则,非房屋所有权人签订的合同即为无效,无法受到法律保护。若您想将已购公房出租,但还未办理产权证,房主可以从单位开具相关证明。同时,由于购房时未缴纳土地出让金,从法
    • 如何避免财产纠纷,财产纠纷如何避免产权纠纷,财产纠纷与买卖纠纷
      辽宁在线咨询 2022-04-20
      以房屋产权纠纷为例,弄清房屋产权是买卖房产的“必修课”,防范产权纠纷需要先确定房屋的具体产权是否有限制。 (一)产权交易是否有限制。如存在被抵押、涉讼、被列入拆迁范围、土地使用权性质为集体或划拨、属于安居用房等不能上市交易的问题。如军产、院(医院)产、校(学校)产的公房,必须经原产权单位盖章后才能出让,而大多数这样的单位都不允许其职工向外人出售房屋。 (二)承租人有优先购买权利。在同等条件下,房屋