工程合同诉讼状如何写-法师兄

工程合同诉讼状如何写

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 22:35:16 224 人看过

工程合同起诉状范本

原告：cz市jy溶剂有限公司

法定代表人：申yt经理

被告：lz市建筑工程三公司cz分公司

法定代表人：尤wq经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。

综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。

此致

cz县人民法院

具状人：cz市jy溶剂有限公司

二00八年x月二十三日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诉讼相关文章

农民工
维权之路：农民工如何写好诉讼状？

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条规定，起诉状应当包括原告和被告的基本信息、诉讼请求和所根据的事实与理由、证据和证据来源，以及证人姓名和住所。其中，原告应写明个人基本信息和被告的基本信息，被告应写明名称、住所等信息。在写明不发工资的基本事实并表明存在纠纷后，表达原告诉求，请求法院判决对方支付工资。最后署名并日期。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条规定，起诉状应当包括以下内容：1.原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式以及法人或其他组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务、联系方式；2.被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或其他组织的名称、住所等信息；3.诉讼请求和所根据的事实与理由；4.证据和证据来源，以及证人姓名和住所。基本写法如下：1．首先写清原告个人基本信息。写清对方基本信息。2．写清不发工资的基本事实，表明存在纠纷。

2023-11-16

434人看过
银行贷款
起诉状合同纠纷该如何书写？

合同纠纷诉讼书原告：地址：法定代表人：被告：地址：法定代表人：诉讼请求：1、人民法院判令被告向原告返还全部货款人民币96000元，利息人民币元(截止xx年xx月xx日，请求支持至实际支付之日，按照同期银行贷款利率计算);2、人民法院判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币元;3、人民法院判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原告与被告于xxxx年xxxx月xxxx日南京市六合区签署了《采购合同》，约定原告向被告采购2吨萃取剂，合同价款为人民币96000元，若货到后经检验不合格的，原告有权退货，被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定，被告违反合同约定的，原告有权解除合同，被告应在三日内返还合同价款，并承担由此给原告造成的损失。合同签订后，原告向被告在xxxx年xxxx月xxxx日支付了全部货款并对被告所供货物进行了取样检验，检验结果显示货物质量

2023-05-22

125人看过
诉讼时效
物业服务合同诉讼时效答辩状如何书写？

一、物业服务合同诉讼时效答辩状如何书写?首部应写明下列内容：①标题。标题写明“刑事(或民事)答辩状”，“刑事(或民事)被上诉答辩状”。前者为第一审案件答辩状，后者为上诉案件答辩状。②答辩人的基本情况。当事人栏目，直接列写答辩人的基本情况。被告人是公民的，就列写答辩人姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业和住址。有代理人的，挨着另起一行列写代理人，并标明是法定代理人，指定代理人，还是委托代理人，并写明其姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业和住址。如果是法定代理人，还要写明他与答辩人的关系。如委托律师代理，只写明其姓名和职务。被告人是企事业单位、机关、团体(法人)的，先列写答辩人及其单位全称和所在地。另起一行列写该单位的法定代表人及其姓名、职务。再另起一行，列写委托代理人及其姓名、职务。对方当事人的情况不用单独列写，可在下面的答辩理由说明起诉人和上诉人是谁，起诉或上诉的案由是什么。③写明答辩事由。第

2023-06-01

486人看过
刑事自诉
对方毁约合同起诉诉状如何书写

合同违约起诉状应当写明：原告及被告信息、请求事项、事实和理由、法律依据等，对于合同违约行为导致的诉讼案件，是需要写明上述具体情况的，具体情况可以结合实际来进行认定。民事起诉状原告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。被告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项：(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由：(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。此致人民法院原告人：(签名或盖章)年月日附：1.本诉状副本份(按被告人数确定)；2.证据份；3.其他材料份。一、起诉状应包括的内容(1)当事人的基本情况，公民应当写明姓名、性别、年龄、民族、工作单位及职务、住址和联系方式，法人写明法人全称、住所地、法人代表人姓名职务、委托代理人姓名、单位职务、地址，律师则写明所在律师事务所即可；(2)有具体明确的诉讼请求；(

2023-03-04

268人看过

继承诉讼
遗嘱继承诉讼起诉状如何书写

1、原告提出遗嘱继承纠纷诉讼，要准备好诉状，即起诉状。诉状要有以下内容：（1）双方当事人(原被告)的基本情况。包括姓名、性别、年龄、民族、工作单位和地址。如是单位应写明单位名称、所在地及法定代表人的姓名、职务。（2）诉讼请求和所依据的事实和理由。所谓诉讼请求，即要求解决的问题，如请求离婚或要求赔偿多少钱等。（3）写明证据和证据来源，证人的姓名和住址。2、法律依据：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条规定，起诉状应当记明下列事项：(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；(三)诉讼请求和所根据的事实与理由；(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。一、遗产继承纠纷起诉的条件包括哪些1、原告是与本案有直接

2023-04-12

289人看过
夫妻共同财产
夫妻共同财产分割诉讼状如何书写？

1、文头。一般写“起诉书2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。3、诉讼请求。4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害)，再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提起诉讼(程序法的规定)的理由。5、文尾。一、离婚财产分割原则是什么？1、离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理，协议不成时，则由人民法院根据财产的具体情况，照顾子女和女方权益为原则进行判决。2、夫妻书面约定夫妻关系存续期间所得的财产归各自所有，一方因抚育子女、照顾老人、协助另一方工作付出较多的，离婚时有权要求另一方进行适当的补偿。3、离婚时，无过错方有权请求损害赔偿的权利。4、离婚时，如果一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或者伪造债务企图侵占另一方财产的，则对该方可以少分或者不分。5、离婚时，如果一方生活困难，另一方应从其住房等个人财产中给予适当的帮助。6、对于共同债务，在离婚时，应当共同偿

2023-06-21

76人看过
诉讼代理
诉离婚如何撰写诉讼状与起诉书？

一、要写明原告和被告人的姓名、性别、年龄、民族、职业、籍贯、工作单位和住址。如果有诉讼代理人，还应当写明诉讼代理人的姓名、职业、住址、工作单位、代理权的范围以及与原告之间的关系等。二、主要是陈述婚姻状况、离婚理由以及诉讼请求。三、写明起诉时所送交人民法院的名称，原告人自己签名或盖章，起诉的时间。出轨离婚起诉书怎么写第一，起诉状必须要做到主次分明、突出重点。特别是因出轨导致离婚的案件中，除了出轨这一原因之外，往往还伴随着其他多种离婚理由。因此，要避免离婚理由被模糊化。第二，起诉状不能过于简单笼统，因为起诉状是帮助法官快速了解案件的第一份必读文件。所以，过于简单的起诉状，无法向法官清晰构建离婚的主要原因和婚姻背景情况等重要信息。第三，针对出轨离婚的起诉状，我们可以对出轨的事实进行简明扼要的整体性描述，然后列举1－2件证明存在出轨的典型事件进行适当描述。这样就可以做到不但让法官清晰婚姻状况的整体

2023-07-07

316人看过
诉讼时效
诉讼时效如何影响工程合同

如合同约定发包人提出质量缺陷主张有除斥期间的，发包人在除斥期限届满未主张即丧失诉讼时效。发包人未经竣工质量验收或验收不合格便擅自使用工程，丧失主张一般部位和重要部位的诉讼时效，司法解释第13条对此有明确的规定。工程交付使用后，发包人主张承包人的工程保修责任，诉讼时效根据工程不同部位的最低保修年限而定。民法典建筑工程合同纠纷诉讼时效办民法典规定，出现建筑工程合同纠纷向法院起诉的，诉讼时效是三年，从当事人知道权利被侵犯时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和

2023-07-01

159人看过

转让合同
民事诉讼起诉状撰写指南：如何应对转让合同纠纷？

转让合同纠纷起诉书应包括原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，以及原告的诉讼请求和诉讼清算所根据的事实与理由，即明确表述原告要求被告承担责任的理由，以及与转让合同纠纷相关的证据及其来源。以下是转让合同纠纷起诉书应包括的内容:1.原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;2.被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;3.原告的诉讼请求以及诉讼清算所根据的事实与理由,即明确表述原告要求被告承担责任的理由;4.与转让合同纠纷相关的证据及其来源。写作指南：如何撰写转让合同纠纷起诉书转让合同纠纷起诉书是一种法律文书,用于向法院提起诉讼。在此类诉讼中,原告通常是转让合同的当事人,而被告通常是合同的对方当事人。转让合同纠纷可能涉及合同履行、合同条款、合同无效等问题。在这种情况下,原告需要提供证据证明被告未能按照合同履行其义务,并导致

2023-08-25

94人看过
处分权
环境侵权诉讼答辩状如何写

一、环境侵权诉讼答辩状如何写答辩人：名称：＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿法定代表人：姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿委托代理人：姓名：＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿民族：＿＿＿职务：＿＿＿＿工作单位：＿＿＿＿＿＿住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿答辩人因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一案，对上诉人＿＿＿＿＿＿＿＿不服＿＿＿＿＿人民法院＿＿字第＿＿号判决，提出答辩状。答辩的理由和根据：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿此致＿＿＿＿＿人民法院答辩人：＿＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人：＿＿＿＿＿（签章）＿＿＿＿年＿＿月＿＿日附：答辩书副本＿＿＿份。二、答辩状的注意事项1、答辩的理由和根据应着重陈述对上诉书中有关问题的意见，并列据有关证据和法律依据。、《民事诉讼法》第一百二十五条人民法院应当在立案之日起五日内

2023-06-07

418人看过
保全
人数众多的行政诉讼如何写诉状

一、人数众多的行政诉讼如何写诉状1、人数众多的行政诉讼诉状参照民事诉讼法对诉状的规定。写明所有原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或其他组织的名称、住所和法定代表人的姓名、职务、联系方式；诉讼请求和所根据的事实与理由；证据和证据来源，证人姓名和住所。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条，起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条，人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易

2023-05-06

83人看过
行政诉讼一审
行政诉讼一审不服如何写上诉状

行政诉讼一审不服的上诉状参照民事诉讼上诉状的规定撰写，内容应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。行政诉讼二审与一审哪个收费上诉的一般按照原审的诉讼费计算，部分支持或部分上诉的，按照该部分金额计算诉讼费。商标、专利、海事行政案件每件交纳100元；其他行政案件每件交纳50元。上诉人申请撤诉，人民法院裁定准许的，减半交纳案件受理费，案件受理费由上诉人负担。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结

2023-07-26

312人看过

误工费
误工费启诉状如何书写？

一、误工费启诉状如何书写?原告：______被告：______诉讼请求：________________事实与理由：_______________证据和证据来源，证人姓名和住址：_______________此致_______人民法院起诉人：年月日附：本诉状副本_____份注：本诉状格式亦可适用于公民提起经济诉讼二、误工费特点1、受害人的收入能力和水平差异较大。客观存在的差异性，决定了不同的受害人在遭受损害后，其损失的误工收入会因人而异。2、计算的依据各不相同。因行业和岗位的不同，以及受害人是否就业的不同，收入方式的不同，对于误工费计算的依据，也是因人而异。3、具有一定的推绎性。一般而言，应当以受害人在遭受损害前某一时段，能够正常工作、劳动可能取得收入作为参照或者依据。而对于该时段的可能收入，也只能根据一定客观数据，在排除对其收入产生不利或者有利影响因素的情况下，进行推算。三、时间计算1、

2023-04-28

135人看过
工资
欠工资不给如何写诉状

欠工资不给，首先你要讲明是什么原因不给工资，大概有多少钱，这样才好确定评判的标准起诉状应当记明下列事项：1、原告、被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；2、诉讼请求；3、诉讼请求和所根据的事实与理由；4、证据和证据来源，证人姓名和住所；5、原告签名及日期。一、向法院申诉书怎么写起诉状应当记明下列事项：(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。二、被告的地址不详怎么办被告的地址不详可以申请法院搜集被告详细资料。被告住址不详，法院不能给立案受理。相关法律规定，起诉状应当记明下列事项：1、原告的姓名、性别、年龄、民族

2023-06-24

314人看过