工期索赔成立的条件是什么-法师兄

工期索赔成立的条件是什么

来源：互联网时间： 2023-02-28 22:02:56 214 人看过

工期索赔成立的条件：

1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；

2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。

一、工程索赔成立的条件有哪些

工程索赔成立的条件1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更，造成时间和费用的损失；3、缩短工期而造成承包人的费用增加；4、非承包人的原因暂时停工；5、延期支付造成承包人的损失；6、不可抗力。

二、甲方原因停工索赔标准

甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

有期徒刑
索贿罪构成要件中立案条件是什么

一、索贿罪构成要件立案1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体。主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动；次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性。2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人具有利用职务上的便利，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为。(1)利用职务之便是受贿罪客观方面的一个重要构成要件，利用职务之便可以分为以下两种情况：其一，利用职务上的便利。利用职权为他人谋取利益而收受他人财物，是典型的受贿行为。在司法实践中，大量受贿罪是利用职权的便利条件构成的。例如，负责掌管物资调拨、分配、销售、采购的人，利用其调拨权、分配权、销售采购权，满足行贿人的愿望，而收受财物。其二，利用与职务有关的便利条件。利用与职务有关的便利，即不是直接利用职权，而是利用本人的职权或地位形成的便利条件，而本人从中向请托人索取或存非法收受财物的行为。(2)从受贿罪的客观行为来看

2023-02-28

106人看过
财产损失
成立赔偿纠纷案件的条件是什么？

在合同关系中,当一方提出索赔时,另一方必须具备充分的正当理由和有效证据,并且必须符合合同中规定的相关条款。任何索赔事件成立必须满足的三要素是:正当的索赔理由、有效的索赔证据、在合同约定的时间内提出。索赔证据应满足以下基本要求:真实性、全面性、关联性、及时性并具有法律证明效力。在合同关系中,当一方提出索赔时,另一方必须具备充分的正当理由和有效证据,并且必须符合合同中规定的相关条款。由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。索赔证据应满足以下基本要求：真实性；全面性；关联性；及时性并具有法律证明效力。赔偿纠纷需要满足哪些条件？赔偿纠纷是指因人身伤害、财产损失或其他损失而产生的民事纠纷。根据我国《民法典》第一千零六十五条的规定，赔偿纠纷需要满足以下条件：1. 存在侵权行为：侵权行为是指违反法律规定或合同约定，侵

2023-09-10

336人看过
意外事件
工地施工人员受伤索赔条件是什么？

工地干活受伤索赔，可以进行工伤申请，如果治疗后存在劳动能力丧失等情况，可以申请伤残鉴定。申请可以由当事人或是当事人亲属以及用人单位向当地社保部门提出。申请的时效从受到伤害的日子开始计算一年内。如果有伤残，在伤残等级鉴定结果出来后，可以跟用人单位协商赔偿。如果跟单位协商无法达成协议，可以到仲裁委申请仲裁。瑜伽学员训练受伤向经营者索赔某公司职员任英（化名）报名参加了某公司举办的瑜伽训练课程班。第一次参加瑜伽训练课时，在公司的会馆作站立冥想训练过程中，突然摔倒。经医院诊断为下颌骨多发性骨折，花费医药费近2万元。为此，任英向法院起诉，认为被告某公司举办的瑜伽班对参加练习者不尽保护义务，指派的教练训练不当，当我超过训练限度的情况，仍强行继续练习，又不采取合理有效的保护措施。导致原告摔倒，下颌触地，下颌多处骨折。被告作为瑜伽训练的经营者，应赔偿全部经济损失。被告某公司辩称：原告参加瑜伽课程班，在公司的

2023-06-30

291人看过
业主
怎样才能使工期索赔成立？

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。工期索赔的计算方法（一）按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。（二）按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。（三）没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。（四）停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约

2023-07-11

416人看过

银行贷款
工期索赔和费用索赔是按什么分类的

一、工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。二、工期索赔费用索赔的关系是什么？两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受

2023-06-07

254人看过
扶养
医疗事故怎么索赔赔偿责任成立的构成要件是什么

最高人民法院法[2003]20号《关于参照〈医疗事故处理条例〉审理医疗纠纷民事案件的通知》明确医疗事故引起的医疗赔偿纠纷，参照条例的有关规定办理最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》2004年5月1日正式施行前，最高人民法院民一庭负责人就审理医疗纠纷案件的法律适用问题答记者问再次明确“《条例》是对构成医疗事故如何处理所作的特别规定，人民法院在处理因医疗事故引起的民事赔偿纠纷时，应当优先适用《医疗事故处理条例》的规定，即参照《医疗事故处理条例》的规定确定损害赔偿的数额”医疗事故怎么赔偿二、医疗事故赔偿项目有哪些？（一）医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付（二）误工费：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平

2023-02-04

107人看过