新冠肺炎作业应尽量怎么办
来源:互联网 时间: 2023-08-08 11:51:22 333 人看过

在建设工程领域,不可抗力造成的工期延误损失,发包人与施工单位合同约定的,没有约定的,参照《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)根据规定的原则,施工单位可以以不可抗力为由向发包人主张部分赔偿,并要求其合理分担相应的损失。施工合同示范文本(GF-2017-0201)第17、3、第二条规定:不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按照下列原则承担:(一)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人伤亡和财产损失,由发包人承担;(二)承包人施工设备的损坏,由承包人承担;(三)发包人和承包人承担各自的人员伤亡和财产损失;(四)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已造成或将造成工期延误的,应当顺延工期,由此造成承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(五)因不可抗力造成或者会造成工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;(六)承包人在停工期间按照发包人的要求,由发包人承担工程的管理、清理和修复费用。不可抗力发生后,合同当事人应采取措施尽可能避免和减少损失的扩大。任何一方未采取有效措施导致损失扩大的,应当对扩大的损失承担责任。因合同一方延期履行合同义务,延期履行期间遇到不可抗力的,不免承担违约责任。

参与防治新冠肺炎的工作人员,一天有多少临时性工作补助

临时性工作补助标准为:直接接触病例的每人每天300元,参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者每人每天200元。

《中华人民共和国传染病防治法》第六十四条:“对从事传染病预防、医疗、科研、教学、现场处理疫情的人员,以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员,有关单位应当按照国家规定,采取有效的卫生防护措施和医疗保健措施,并给予适当的津贴。”

按照《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》的规定,对于直接接触待排查病例或确诊病例,诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员,按照每人每天300元予以补助;对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者,按照每人每天200元予以补助。当日工作时间累积超过4小时的,按照一天计算;在4小时以下的,按照半天计算。

如果说受疫情影响企业已经没办法正常的复工,而且停工的时间也超过了一个月,这种情况下适当的降低员工的工资待遇也情有可原,但是,如果用人单位降低工资待遇的原因就是因为员工是在家办公的,像这样的理由根本就不成立。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 00:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多医院感染相关文章
  • 新冠肺炎感染者拒绝强制隔离怎么办
    一、新冠肺炎感染者拒绝强制隔离怎么办依据相关法律的规定,新冠肺炎感染者拒绝强制隔离的,可以采取强制隔离治疗措施,如果拒绝强制隔离造成严重后果的,追究刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国传染病防治法》第三十九条医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取下列措施:(一)对病人、病原携带者,予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定;(二)对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗;(三)对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。医疗机构发现乙类或者丙类传染病病人,应当根据病情采取必要的治疗和控制传播措施。医疗机构对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物,必须依照法律、法规的规定实施消毒和无害化处置。《中华人民共和国刑法》第三百三十
    2023-06-19
    196人看过
  • 新冠肺炎疫苗不良反应有哪些,发生不良反应怎么办?
    疫苗接种是使机体接受外来的抗原刺激,除产生有益的抗感染免疫应答外,还可能引起无益的甚至有害的免疫应答。预防接种异常反应,是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应。新冠肺炎疫苗不良反应包括一般反应和异常反应。疫苗接种后,可以诱导人体免疫系统产生保护性抗体,在受种者接触到新冠肺炎病毒时及时杀灭病毒,避免人体感染。因为疫苗本身具有的生物学特性,少部分受种者在完成接种后会发生不良反应。一般反应是指由于疫苗本身所拥有的特性诱发的一过性反应,如发热、局部红肿以及硬结等最普遍的症状,该症状通常情况下轻微而且可以自愈。异常反应是指造成受种者的器官或者功能损害的反应,普遍表现为急性严重过敏性反应和急性支气管痉挛等,这种情况通常极少会发生,如果出现异常反应需要及时就诊治疗。在保险期间内,受种者在具有预防接种资质的接种单位接种合格的疫苗
    2023-05-07
    248人看过
  • 新型冠状病毒肺炎,薪水怎么出来?
    新冠状病毒肺炎新冠状病毒肺炎工资如何发送新冠肺炎期间的工资应按不低于当地最低工资标准发放,因为隔离不工作也需要提供生活费,劳动者未获得工资,可以向劳动仲裁部门申请仲裁。p>根据《中华人民共和国劳动法》第48条,国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府制定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。如果员工因防疫需要加班,如何计算加班工资如果员工因防疫需要加班,按照《劳动法》明确规定的三种加班工资支付标准支付加班费,《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定:“有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:(一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的150%的工资报酬;(二)如果工人被安排在休息日工作,且无法安排补假,则其工资应不低于其工资的200%(3)如果工人被安排在法定假日工作,其工资应不低于其
    2023-05-07
    169人看过
  • 确诊为新冠肺炎被隔离期间工资怎么办?
    一、确诊为新冠肺炎被隔离期间工资怎么办?就是按正常工资来进行发放。工作报酬意味着是劳动者正常工作期间的劳动报酬,也就是说隔离期间发放的工资既不是最低工资标准,也不是病假工资,而是劳动者正常出勤情况下获取的工资福利待遇。《上海市企业工资支付办法》第十五条规定,在采取公共卫生预防控制措施时,劳动者疑似患传染病或者病原携带者的密切接触者,经隔离观察后排除的,企业应当视同劳动者提供正常劳动,支付其隔离观察期间的工资。《江苏省工资支付条例》第二十八条则更为明确规定:对依法被列为甲类传染病或者采取甲类传染病控制措施的疑似病人或者其密切接触者,经隔离观察排除是病人或者疑似病人的,其隔离观察期间,用人单位应当视同劳动者提供正常劳动并支付其工资。二、劳动者因疫情防控需要加班的,加班工资如何计算?劳动者因疫情防控需要加班的,应当根据《劳动法》明确规定的三种加班工资的支付标准,按照不同标准执行,支付加班费。《劳
    2023-04-13
    149人看过
  • 工作中感染新冠肺炎,到底算不算工伤
    要根据工种视情况而定。1、在新冠肺炎预防和救治工作中,医护及相关工作人员因履行工作职责,感染新冠肺炎或因新冠肺炎死亡的,应认定为工伤,依法享受工伤保险待遇。这是在抗击疫情期间,对于新型冠状病毒职业暴露风险高的从事预防和救治的医护及相关工作人员的特殊政策,体现了党和国家对医护和相关工作人员的关爱。2、受用人单位委派而提供的防疫志愿服务,比如医院委派医生作为志愿者提供防疫志愿服务、公司委派员工运送物资到社区的公益服务等,此类志愿者一般都属于“医护及相关工作人员”,故可以认定为工伤。以个人名义自主自愿、直接报名参加志愿服务,或者经过实名注册加入志愿组织提供志愿服务没有法律依据可以认为是工伤。3、如果不是从事新冠肺炎预防和相关工作人员,感染新冠肺炎是不能认定为工伤的。用人单位应依照《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等规定保障劳动者享有医疗期相关合法权益。律师补充:工伤保险条例规定的病,只有两种
    2023-05-06
    476人看过
  • 引起新冠肺炎传播如何判刑
    一、引起新冠肺炎传播如何判刑1、违反国家相关规定引起新冠肺炎传播的一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯罪的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百三十二条违反国境卫生检疫规定,引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、故意传播病毒性传染病判几年1、故意传播传染病罪判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己患有严重性病,而出于某种动机或为达到某种目的,仍然向他人卖淫或嫖娼。2、明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。3、明知自己的行为会发生危害社会
    2023-04-26
    243人看过
换一批
#医疗损害
北京
律师推荐
    展开

    医院感染是指住院病人在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染,但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。医院工作人员在医院内获得的感染也属医院感染。... 更多>

    #医院感染
    相关咨询
    • 新冠肺炎作业应尽量怎么办
      内蒙古在线咨询 2021-12-04
      在建设工程领域,不可抗力造成的工期延误损失,发包人与施工单位合同约定的,没有约定的,参照《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)根据规定的原则,施工单位可以以不可抗力为由向发包人主张部分赔偿,并要求其合理分担相应的损失。施工合同示范文本(GF-2017-0201)第17、3、第二条规定:不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按照下列原则承担:
    • 肺炎新冠传染吗?
      香港在线咨询 2021-12-22
      造成新冠肺炎传播的,应当承担相应的刑事责任。根据《刑法》第三百三十二条的规定,违反国境卫生检疫规定,造成检疫传染病传播或者传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,依照前款的规定处罚单位的罚款和直接责任人员。
    • 新冠肺炎以后工作影响吗
      北京在线咨询 2022-09-01
      在新冠肺炎疫情持续发展的情况下,因新冠肺炎疫情致使工期延误,做到以下几点: 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知,说明不可抗力和受阻碍的情况,并提供必要的证明,避免丧失主张免责的权利。 2、根据诚实信用的原则,施工单位在新冠肺炎疫情发生后应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大。 3、收集因新冠肺炎疫情影响而导致工期延误、工程费用增加的证据材料,如政府要求延期开工或准许复工的文件通知
    • 新冠肺炎有传染吗?
      吉林省在线咨询 2022-10-12
      1、《国境卫生检疫法》第二十二条规定:“违反本法规定,引起检疫传染病传播或者有引起检疫传染病传播严重危险的,依照刑法有关规定追究刑事责任。” 2、《刑法》第三百三十二条规定:“违反国境卫生检疫规定,引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
    • 新冠肺炎有危险吗
      天津在线咨询 2023-06-05
      1、《国境卫生检疫法》第二十二条规定:“违反本法规定,引起检疫传染病传播或者有引起检疫传染病传播严重危险的,依照刑法有关规定追究刑事责任。” 2、《刑法》第三百三十二条规定:“违反国境卫生检疫规定,引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。