工程变更造成损失,可以索赔哪些费用
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-20 20:35:52 137 人看过

因发包人原因导致工程变更的要赔偿

根据民法典规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

但需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用,是需要根据其实际损失来确定的,不限于上述陈述的集中。

总之,只要承包人由于发包人工程变更,导致损失的,只要有证据材料都可以要求赔偿。只是如果是承包人原因导致工程变更的,不能要求赔偿,甚至还要赔偿发包人的损失。

一般请来说,要是出现这种情况的,承包人和发包人协商赔偿就可以了,毕竟往往之后还需要继续合作。倘若无法协商或协商不成的,就要及时找个建筑工程律师,收集证据资料,到法院起诉索偿。

相关知识:工程变更种类

1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的断然行为。这种状况在许多种产品,如运输工具中的汽车飞机,信息产品中的电脑与通讯设备中经常发生,严重时不但要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。

2.用完变更:大部份的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后才使用新料。

3.某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须通过申请的手续才能变更(虽然产品的标准料表并没有变化)。

4.择日变更:指的是以某个具体日期作为工程变更生效的指标。

5.累计生产数量变更:有些以进口套件方式生产的产品,为了有效控制件与件的相关设变,以产品的累计数量为控制变更生效的指标。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月16日 09:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 买到假货造成损失可以索赔吗
    一、买到假货造成损失可以索赔吗买到假货并因此遭受损失,消费者可以要求索赔。1.当在直播间或其他销售渠道购买到假货时,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定,消费者不仅有权要求退款,还有权获得三倍于购买商品价款的赔偿。2.经营者以假充真,对消费者构成了欺诈行为,必须承担相应的法律责任,如果赔偿金额不足五百元,则按照五百元进行赔偿,以保障消费者的合法权益。二、直播卖假货是否构成犯罪1.直播卖假货确实可能构成犯罪,具体涉嫌的是销售假冒注册商标的商品罪。这一罪名的成立,要求售卖的假货违法所得数额较大或巨大。2.根据相关法律规定,违法所得数额较大的,可判处三年以下有期徒刑并处罚金;而违法所得数额巨大的,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,直播销售者应当严格遵守法律法规,确保所售商品的真实性和合法性,避免触犯法律红线。三、销售假冒商标商品罪要件销售假冒注册商标的商品罪的构成要
    2024-08-15
    384人看过
  • 工程项目变更可以索赔吗
    一、关于项目变更1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;5、为完成工程需要追加的额外工作。二、关于索赔的相关事项1、承包人索赔的提出根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利:(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;(3)索赔事件具有连续影响的,承包
    2023-04-27
    163人看过
  • 暴雨造成车辆受损 哪些可以索赔
    一般情况下,暴雨对车辆造成的损失主要有四种:一是由于暴雨淹及车身而进水,导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水,事后车主又启动,因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中,前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中,各家公司也没有太大的差别,基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失,每家公司的规定不尽相同,是否理赔、理赔多少都有差异。所以,车主在购买保险时一定要看清险种条款,不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下,汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用,以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险,只有车辆静止被淹,在没有强行发动的情况下造成的损失,保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水,在可预见发生故障的情况下,依然涉水行驶造成的车辆损失保
    2022-10-28
    225人看过
  • 工程索赔哪些可以索赔
    一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下:(1)人工费;(2)设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;(3)材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下:1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止;2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表;3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;5、
    2023-08-16
    150人看过
  • 建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失
    一、建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失建筑工程施工中发生工伤可以索赔以下损失:1.造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2.造成伤残的赔偿:医疗费、住院伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等。二、鉴定工伤要多久后保险赔偿能到鉴定工伤要三十天的时间保险赔偿能到。法律上规定,工伤伤残鉴定结果一般是自申请劳动能力鉴定材料递交之日起六十日内有结果,特殊情况可后延三十日,最迟九十日内也会有结果。一般而言,工伤残鉴完成之后,约三十天内可以进行赔付。根据《工伤保险条例》第二十条第一、二款规定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权
    2023-08-09
    57人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔损失
    一、因发包人造成工程停工如何索赔损失因发包人造成工程停工索赔损失的方式是可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。根据《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、因发包人造成工程停工可以索赔的损失有哪些因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:1.人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2.材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3.机械费损失。由于工期拖
    2023-03-15
    125人看过
  • 变更撤回行政许可造成损失必须赔偿
    重庆推出行政许可补偿办法今后,重庆市的行政机关为了公共利益的需要,依法变更或撤回已经生效的行政许可,给被许可人造成财产损失的,被许可人可以申请补偿。重庆市政府日前通过行政许可补偿暂行办法,规定行政机关依职权变更或撤回行政许可,应当主动告知被许可人享有申请补偿的权利,补偿申请人申请行政许可补偿的时效为两年。据统计,我国目前已经颁布的490多部法律法规和规章对行政补偿做出了原则性规定,而重庆市通过的这个办法,在如何补偿、补偿原则、补偿范围、补偿方式以及补偿程序等方面做了明确规定,为强化行政机关诚信意识、建立统一的行政补偿制度做了有益的探索。在补偿范围方面,办法规定原则上不赔偿间接损失,但把为防止损失的扩大所支出的必要费用纳入了补偿范围。对补偿方式,办法规定可采取支付补偿金、实物补偿和其他合理可行的方式。考虑到补偿还要有利于补偿申请人申请补偿、提高行政效率、避免行政机关互相推诿,《办法》最终确定
    2023-06-06
    363人看过
  • 交通事故造成的车损可以索赔哪些项目
    交通事故所涉及到的车辆损失,原则上应该依据当时损失产生时的市场价或其它科学合理的方法来精确评估并确定最终的赔偿额度。当此类交通意外并未导致任何人身死亡或伤害,且当事人对于这次事件及其主因都毫无争议时,他们有权立即撤出事故现场,复原正常的交通秩序,然后根据自己的情况自行协商解决相关的损害赔偿问题;然而如果当事人未能及时撤出现场的话,他们有义务尽快向正在执行任务的交通警察或当地公安机关交通管理部门报告,让他们介入处理。《民法典》第一千一百八十四条侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。《道路交通安全法》第七十条在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;不即行撤离现场的,应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。在道路上发生交通事故,仅造成轻微财产损失,并且基本事实清楚的,当事人
    2024-07-27
    107人看过
  • 工程索赔可以采用哪些方法
    一、工程索赔可以采用哪些方法工程索赔的处理方法:1.索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、工程索赔的种类有哪些工程索赔的分类主要有:1.按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为:工期拖延索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;工程变更索赔;工程中止索赔;其他索赔;2.按照干扰事件分类。。按合同类型索赔可以分为:总承包合同索赔;分包合同索赔;合伙合同索赔;劳务合同索赔;其他合同索赔等;3.按索赔要求分类。按索赔要求可以分为:工期索赔;费用索赔等;4.按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为:建设单位违约索赔;合同错误索赔;合同变更索赔;工程环境变化索赔;不可抗力因素索赔等;5.按索赔的处理
    2023-06-04
    334人看过
  • 遭遇车刮擦,可以索赔哪些损失?
    被别人车刮擦对,如果没有人员伤亡的话,对方需要赔偿以下费用:1、维修被损坏车辆所支出的费用;2、因车辆灭失或者无法修复,为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用;3、依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失;等等。车被刮了一点漆人跑了可以报警吗车辆属于个人私有财产,个人私人财产被恶意损坏,是可以报警解决的。故意毁坏公私财物,数额较小、情节较轻的,则属一般违法行为,应按照《治安管理处罚法》的规定,给予拘留或警告,单处或并处罚款,责令赔偿损失。故意毁坏公私财物数额较大或者情节严重的构成故意毁坏财物罪。数额较大或者有其他严重情节的,处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处3年以上7年以下有期徒刑。私人财产被恶意损坏应寻找有力证据,查看附近有无监控,尽力做好调查取证工作。向法院起诉后,损失由法院委托相应的鉴
    2023-07-11
    448人看过
  • 如何计算工程停工造成的损失费用
    一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算:1.发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算;2.对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳
    2023-07-01
    405人看过
  • 如果工程变更导致承包商损失,如何解决索赔
    目前,国内建筑市场竞争激烈,每一个承包商为了赢得工程,往往只能忍气吞声,业主也抓住了承包商的心理,“你不做别人做,总是做”,使得很多承包商在工程变更造成的损失中,往往不敢提出索赔,这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时,应当果断索赔,积极维护自己的权益。在建设工程中,工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等,造成损失。一般来说,可能导致承包人损失的常见工程变更有:1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对,就需要修改,导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大,大大增加了工作量。3。设计变更。施工过程中,发包人修改设计图纸,承包人增加工程量,造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划,要求加快施工进度,支付赶工费用。需要注意的是,业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中,会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况,承包商应根据实际情况提出相应的
    2023-05-07
    179人看过
  • 哪些可以成为误工费损失证明?
    1、《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。2、《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。一、计算误工费要注意哪些事项?1、当事人的误工有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入,包括工资、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等,但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。当事人无固定收入的,按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,可以参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。2、在计算误工费时,还应当注意以下几个问题:(1)因交通事故受到损伤,但只需要进行门诊治疗,
    2023-06-19
    100人看过
  • 工人给公司造成损失被开除工人向公司索赔可以吗
    一、工人给公司造成损失被开除工人向公司索赔可以吗在员工因行为严重失职或徇私舞弊导致所在企业遭受重大经济损失而遭解雇时,企业无需承担相应的赔偿责任。依据我国《劳动合同法》第39条与第43条之规定,对于这类情况,企业需依法妥善办理相关的解聘手续。在实践中,当员工因其严重过失和滥用职权行为对用人单位或委托机构造成重大影响或损失时,用人单位有权依法采取单方面解除劳动合同的措施。在此之前,用人单位必须先向本单位工会发出通知,阐述其采取该行动的原因及理由。工会有权利向用人单位提出改正其违法行为、行政违法的要求。用人单位应认真考虑并回复工会的建议,同时出具书面文件告知工会最终的处理结果。倘若用人单位未能遵循上述法规条款,即在提请单方解除劳动合同时未按规定提前通知工会组织,那么,员工即可据此以用人单位存在违法解除劳动合同之行为为由,索求用人单位作出相应的赔偿金,法定管辖机构将会给予支持。《中华人民共和国劳
    2024-07-03
    263人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程变更的损失赔偿有哪些?
      北京在线咨询 2022-12-31
      建设工程合同中应当对工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式进行约定。因此,工程变更造成损失的,承包方应当根据合同约定以及实际损失向发包方提出索赔,一般包括以下费用: 1、人工费。 2、施工机械使用费工费。 3、材料费。 4、现场管理费。 5、利息。 6、合理利润。 风险提示:在这个工程变更索赔处理程序中,更多的是由承包方与发包方的共同协议,除大部分的必备协调外,
    • 合同变更造成的损失可以申请赔偿吗
      内蒙古在线咨询 2022-11-20
      合同的变更,是指在合同成立以后,基于当事人的法律行为、法院或仲裁机构的裁判行为或法律规定,不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象。依据我国法律的规定,如果变更合同是违法的,当事人可以因变更合同造成的损失而获得赔偿。
    • 业主延期支付应付工程款,造成利润损失可以索赔费用吗?
      浙江在线咨询 2022-10-05
      这个不能成为索赔的依据,而应该称为对合同的违约,可以要求对方支付违约金,申请仲裁或者上诉。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照中国人民银行发布的同期
    • 可见工程诈骗造成的损失要怎么索赔?
      湖南在线咨询 2023-03-22
      针对工程诈骗造成的损失的索赔问题,相关规定如下: 1、承包方可以对合理的工程费用索赔 承包方为了确保工程质量,即使没与发包方商量,也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更,例如:增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项,除非双方另有约定,这部分的内容属于发包方应承担的费用,承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。 2、因承包方的原因所导致的损失,发包人可以索赔 (1
    • 对方过错造成损失可以索赔吗
      陕西在线咨询 2023-11-06
      因对方过错造成的损失,违约方可以不赔。根据法律规定,违约方承担的损失赔偿责任中的损失指的是违约行为造成的损失,而由于另一方的过错导致的损失,另一方当事人无权主张违约方承担赔偿责任。