如何在承包“三边工程”中避免工期罚款-法师兄

如何在承包“三边工程”中避免工期罚款

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:22:23 441 人看过

法律咨询：

关于承包“三边工程”如何避免工期违约的咨询

我公司承担了一个工程，甲方要求在庆祝日前完成工程，否则我公司将支付合同总价的10%作为违约金。甲方提供设计图纸，我公司施工。由于施工图纸不能及时提供，甚至不定期修改调整，施工人员往往在停工、怠工的过程中，我们公司该怎么办？

律师回答：

首先，贵公司可以修改进度计划，将提供施工图纸作为每项工程开工的前提条件，并报监理单位批准，作为要求甲方提供图纸日期的依据。第二，如果甲方未能在工程开工前提供图纸，贵公司应以书面形式督促甲方提供。第三，本合同无特别约定，甲方催交后未提供施工图纸的，贵公司应在14日内以书面形式向甲方申请延长工期并赔偿停工损失，最好每14天申请一次，直到甲方提供图纸为止。这样，贵公司不仅可以避免工期延误的责任，而且可以获得图纸延误期间停工损失的赔偿。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第十五条建设工程发包单位和承包人应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包人应当全面履行合同规定的义务。不按照约定履行义务的，应当依法承担违约责任。第十六条建筑工程承包的招标投标活动应当遵循公开、公平、平等竞争的原则，择优选择承包人。建设工程招标投标，本法没有规定的，适用招标投标法的规定。第十七条建设工程发包中，发包单位及其工作人员不得收受贿赂、回扣或者索取其他利益。

承包人及其工作人员不得以向发包人及其工作人员行贿、回扣或其他好处的方式承包工程。第十八条建设工程造价由承包单位和承包单位按照国家有关规定在合同中约定。采用招标方式授予合同的，其费用约定应当符合招标投标法的规定。

发包人应按合同约定及时拨付工程款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多罚款相关文章

农民工
部门三：如何避免施工款拖欠？

包工头和建筑方因工程款拖欠已进行协商,但未能达成一致解决方案。工人可采取法律手段来解决问题,包括到工程所在地或被告所在地人民法院起诉。诉讼时效为2年,从知道或知道拖欠行为开始计算。工人应尽量提供施工合同、竣工结算文件等证据。起诉时可申请财产保全,保障案件判决的顺利执行。各承包商可向清欠主管部门和有关部门投诉,也可与承包人补充协议或签订偿还协议等方法,中断诉讼时效。由于工程款拖欠，包工头和建筑方已经进行了协商，但是没有达成一致解决方案。在这种情况下，工人可以采取法律手段来解决问题。1、可到工程所在地或被告所在地人民法院起诉，辖区法院应为区或县人民法院。2、拖欠工程款属于民事纠纷，拖欠只负责农民工工资，应支付工程款之日起2年内向法院起诉。不合理可以直接起诉建设部门，但应尽量提供施工合同、竣工结算文件。3、起诉时尽量申请财产保全，检查被告名义账户，保障案件判决的顺利执行。工程借款的诉讼时效为2年

2023-11-11

230人看过
工程承包
工程承包如何合法避税？

一、工程承包如何合法避税？1、建筑材料要想在工程上进行避税，那么利用建筑材料是必须的。企业可以先设立一个个人独资企业来作为工程的采购平台，然后再由个独来采购建筑材料和设备，然后供应给工程建筑企业，这样就可以起到合理避税的作用。2、享受优惠政策现在我国不同地区的税收优惠政策都是不一样的，特别是一些经济特区、开发区地区以及西部大开发地区等，这些地区的税收优惠都很优厚。企业可以直接通过一些靠谱的税筹平台，无需注册新公司，就能享受到比安财穗在各地对应的核定税收优惠政策，合法合规的将企业所得税、分红税、个税等综合税负降至3%。3、灵活用工在做工程建筑上，最需要的就是大量的施工人员，通过当下比较受企业欢迎的灵活用工平台进行便捷操作，将公司员工中不想交社保或者不需交社保的这部分员工，转变为灵活就业的形式，省去企业因不缴纳社保而引发的一系列税务问题节税避税的同时，也解决了员工不愿重复缴纳、不需要缴纳或想将

2023-04-13

429人看过
工程款纠纷
如何有效避免拖欠工程款？

第一，慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日益激烈，一些承包商很难接管项目，所以他们特别珍惜项目，这很容易形成一种必得的心理。这种心理促使对合作伙伴诚信调查的忽视，往往会导致工作拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴非常重要。合作伙伴的信用能力对承包企业的权利实现至关重要。因此，我们必须了解合作伙伴的情况，主要包括合作伙伴的股东构成、企业声誉、是否有违约记录、对外负债、主要固定资产现状、项目资金来源、到位和监管等。二、审查建设程序部分建设项目未经有关部门审批或建设方建设意图超出审批范围。如果承包商不要求匆忙建设这个项目，很可能会陷入困境，给以后索要工程款造成障碍。比如规划部门规划建五层，发包人想建五层以上。这样，如果承包人按照发包人的意图建造，在建设过程中很可能会被规划部门勒令停工，承包人必然会陷入僵局。再比如，规划部门规划建设五层，这样，如果承包商按照发包商的意图将建筑建设到五层以上，工程事后被城

2023-08-08

359人看过
欠款
对于工程拖欠款如何避免

工程拖欠款如何避免：1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。2、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划建五层，这样，如果

2023-03-15

443人看过

法律综合知识
工程欠款该如何避免诉讼时效过期

一、工程欠款该如何避免诉讼时效过期1．要求债务人写出还款计划。与债务人协商，制定还款计划或协议。这样诉讼时效从还款计划的履行期限届满时起再开始计算，就可以延长即将过去的诉讼时效。2．与债务人对账。既便于诉讼又能延续诉讼时效，诉讼时效从对账之日起再开始计算。3．起草与债务人清欠会谈纪要。对于一时还不上债的单位，采用这种方法，既不伤和气，又能掌握清欠的主动权，也能引起诉讼时效重新计算。4．要求债务人找担保人。保证在一定期限内还款，逾期不还，由担保人偿还，诉讼时效从还债期限届满之日起重新计算。5．找第三者证明曾问债务人主张过权利；诉讼时效从主张权利之臼起重新计算。6．保留证据。如请求清偿债务时出行的车票、住宿发票、信函、电报等，证明一直在主张权利。7．每次清欠，尽量要求债务人支付路费。支付的路费从欠款中扣除，这样也可使债权人的诉讼时效得到延长。8．提起诉讼。向有管辖权的法院起诉，原诉讼时效中断。

2023-11-08

410人看过
罚款
如何避免延期纳税罚款

案例:日前，漳州市芗城区某私营企业的财务负责人很后悔。原来，由于该企业的账簿至上月7日才被法院解封，致使当月没能按期主动到办税服务中心办理纳税申报事宜，而被税务机关酌情科处罚金200元，加收滞纳金88元。该企业老板经询问税务人员才知道，若出现这种情况，只要在规定的纳税申报期前，到税务机关办理延期纳税申报手续，经税务机关核准就行了。该企业老板认为，这笔罚款和滞纳金本来是可以避免的，主要是因为财务负责人不熟悉办税程序，才给企业造成了不该有的经济损失。该企业老板随按照该企业的有关规定，企业和财务负责人各自负担了一半的罚款和滞纳金。分析:事实上，上述罚款是完全可以避免的。因为新《税收征管法》第二十七条第一款规定："纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，经税务机关核准，可以延期申报。"延期申报是指纳税人不能按照税法规定的期限办理纳税申报，而经税务机关批准延期申

2023-05-05

142人看过
合同无效
建筑工程中如何避免民事纠纷

建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷作为法律纠纷的一种，一般来说，是因为违反了民事法律规范而引起的。民事纠纷可以分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷；另一类是人身关系的民事纠纷。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程项目定义是什么什么是建设工程项目建设工程项目，为完成依法立项的新建、改建、扩建的各类工程（土木工程、建筑工程及安装工程等）而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和移交等。工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。建设工程的性质分为新建、扩建、改建、迁建、恢复。（1）新建项目。是指根据国民经济和社会发展的近远期规划，按照规定的程序立项，从无到有、“平地起家

2023-07-02

400人看过
工程分包
建筑工程分包合同纠纷如何避免？

避免建筑工程分包合同纠纷的办法：一、拖欠工程款应计利息，起算时间按不同情况计取；二、用连带责任制度对农民工工资给予特殊保护；三、发包人逾期不答复承包人提交的结算报告将被视为已经确认；四、黑白合同以中标备案合同的计价标准为结算依据；五、造价鉴定应依法有序进行，人民法院应严格控制和审核鉴定结论。建筑工程分包合同纠纷怎么解决建设工程分包合同纠纷通常有以下解决方式：1、和解，即由合同两方对争议内容进行商量处置；2、调解，即对合同两方的争议，共有由第三人或者组织进行调解；3、仲裁，即合同两方能够商定合同争议提交独立的仲裁组织进行仲裁；4、诉讼，即合同两方将争议诉讼到法院处置。《建设部关于进一步加强工程招标投标管理的规定》（二十）按照《建筑法》第二十八条的规定，凡承包单位在承接工程后，对该工程不派出项目管理班子，不进行质量、安全、进度等管理，不依照合同约定履行承包义务，无论是将承包的工程全部转包给他人

2023-07-08

91人看过

法律综合知识
在承包工程中工程款拖欠怎么处理

先协商解决，数额大且不还的话就起诉。起诉大概的程序如下：1、写好起诉书；2、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费；3、法院审查确定受理后就会开庭审理；4、法院判决；5、执行判决。民事案件审理时间：简易程序3个月内审结。普通程序6个月内审结。《民法典》第五百三十五条因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。

2024-05-18

440人看过
借款
如何在合格评估中避免借款？

在相应的借款平台综合评估中未能通过审核时，可以采取以下措施：详细提供真实的资料，检查是否存在未缴的欠款，贷款时绑定自己的工资卡或常用卡，保证银行流水不断，提供担保，以及耐心等待审核结果。同时，不要逾期或出现征信记录，以提高综合评分，争取成功申请贷款。如果我们在相应的借款平台综合评估中未能通过审核，可以采取以下措施：1.详细提供真实的资料，例如房产、车子、固定理财等，以展示我们具备良好的还款能力；2.检查是否存在未缴的税款或水费等欠款，如有欠款，则需及时补缴。同时，信用卡、贷款不要逾期，征信如有逾期记录，要等待逾期记录消除再申请贷款；3、贷款时绑定自己的工资卡或常用卡，保证银行流水不要中断或减少；4、手机号码填写使用半年以上的，有利于提高综合评分。5、提供担保贷款申请需要注意哪些方面？根据我国《民法典》第七百零六条规定，贷款人向借款人发放贷款时，需要明确借款用途。

2023-09-11

347人看过
欠款
工程完工未签合同，如何避免欠款纠纷？

工地没签合同干完工程不给钱，最好当事人依法向法院提起诉讼，同时提供担保冻结对方的财产，以免出现转移财产的情况。当事人之间可以选择协商的方式，如果协商不成，无法解决问题，可以仲裁，向仲裁机构申请仲裁，最后可以向人民法院提起诉讼。没签合同如何讨要工程款没有合同讨要工程款的，当事人可以通过提起民事诉讼的方式来维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。具体操作流程如下：1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章；2、根据“谁主张谁举证”原则，原告向法院起诉应提交相关材料包括原告主体资格的材料，及证明原告诉讼主张的证据；3、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的

2023-07-06

165人看过
工程结算
如何避免工程结算返工重算

如何避免工程结算重算返工。例如：在建筑工程基础工程中，人工挖孔的定额工程应用于人工挖孔基坑工程的定额工程。以建设工程现行预算定额为例，人工挖土工程定额为732.39元／100立方米，基坑人工控制定额工程为1150.41元／100立方米，普通混凝土定额工程应用于钢筋混凝土限额工程，二者均采用高定额单价。前者应熟悉工程组的计算规则，后者应熟悉施工要求和竣工图。例如：屋面工程实际使用预制空心板30块，决算列34块；粉刷工程400平方米墙裙，600平方米，非常普遍，隐蔽工程要特别注意，这就要求审核员具备熟练的工程计算技能，同时项目主体部门要有严格的现场记录和隐蔽工程签证。2。重复计算工程量某一定额项目中某一子项目已列入决算，但该工程量在决算中的其他定额项目中仍能看到，即做一项工作。而重复要钱两次，才体现在申请定额项目两次。这在工程决算中经常遇到。例如，在门窗洞口以上的圈梁、过梁工程中，在实际工作中

2023-05-02

494人看过

合同无效
如何避免出现员工长期旷工

1、用人单位应将旷工规定写入规章制度当中，且与集体合同或者劳动合同约定的内容一致，并严格遵循制定规章制度的民主程序叁个步骤：①职工代表大会或者全体职工讨论②提出方案和意见③与工会或者职工代表平等协商确定。2、以多种形式公示规章制度：①公司网站公布；②白板张贴；③员工手册发放；④培训；⑤考试；⑥传阅；⑦电子邮件通知。3、因可能的不同塬因，如出现员工旷工或长期旷工不归的情况下，用人单位及时送达《督促催告函》，告知其因旷工可能会有的后果。之后仍若不归，且超出《督促催告函》所指定的合理期间的，可依据公司规章制度相关旷工规定用ems或挂号信送达《解除劳动合同通知书》。4、在不能送达，或员工拒收、拒签《解除劳动合同通知书》的情况下，用人单位可以向企业所在地的街道、居委会、维护社会稳定办公室、劳动监察大队等相关政府职能部门进行劳动争议申诉、要求与其办妥离职手续，及时解除劳动合同。一、公司以旷工为由强制解

2023-02-15

316人看过
仲裁委员会
如何避免民工在工地死亡问题

如果农民工是施工单位聘用，则建议在事故伤害发生之日起一年年内，直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请；如果农民工是由没有用工资质包工头聘用，则应当在将承包业务转包给包工头的用工单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。包工头拖欠农民工工资怎么解决方法答：包工头拖欠农民工工资最快最直接的解决是向劳动监察大队投诉。或者被拖欠工资还可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。如果对仲裁结果不服，可以向法院提起诉讼。《工伤保险条列》第三十九条职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：（一）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；（二）供养亲属抚恤金按照职工

2023-07-04

349人看过