项目合同期推迟的情况是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:23:16 75 人看过

有下列情形之一的,项目合同工期顺延:

1。发包人未按合同约定的时间开工的,以实际开工时间为工期起点,相应顺延工期。

2。虽然他们进入现场,但并不具备启动条件。如不能满足开工的客观条件或法定条件,如施工现场未达到合同规定的开工要求,相关法定审批手续未办妥等。

3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。

4。发包人未按合同约定支付工程款的。

5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。

6。设计变更导致工程量的增加。

7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、测量报告和其他书面资料有错误或遗漏的。

8。发包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行计算延长。

9。停水、停电、停气超过8小时,非发包人原因(本条在2013年版施工合同中已删除,故无需顺延工期)。一些合同专用条款约定,停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10。因发包人供应材料延误,工期延误。11。不可抗拒的力量,如台风、政府命令(如高考、召开重要会议)停工等。发包人因承包人以外的原因要求停工。

13。监理人因承包人以外的原因责令停工。

14。承包人按合同约定的程序完成隐蔽工程后,发包人要求重新进行开挖验收,验收合格。

15。因承包人原因造成工期延误。发包人与承包人在施工过程中因工程竣工质量发生纠纷,承包人为避免损失扩大而暂停施工,但最终确定工程竣工质量合格。

17。发包人未协调好土地权属和相邻关系问题,相关第三方影响承包人正常施工。

18。因非正常恶劣天气而非不可抗力造成工期延误的。19。在不利的物质条件下而非不可抗力的情况下,工期延误。

20。因发包人原因造成的其他工期延误。

在这种情况下,理论上,工期可以推迟。当然,工程工期在实践中能否顺延,工程工期延长后能否在法律上得到支持,能否用于索赔,仍然是一个非常复杂的问题(工期延误与索赔是一对相互关联的概念)。因为一方面要处理好具体问题;另一方面工期的延长也涉及到一系列问题,如延长程序、证据固定、索赔权等。

现实中,如果出现上述20种情况之一,你可以要求推迟之前约定的工期

至于什么时候延期,你需要分析具体问题,至少要确定一个更合理的延期期限。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 06:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 建设项目的施工合同在什么情况下无效
    建设项目施工合同在什么情况下无效?I.如果承包商未取得施工企业资质或超过资质等级,“资质”是什么?简单的理解就是建筑企业在某一建筑领域的水平和可以承包的工程范围。2007年6月26日,建设部颁布了《建筑施工企业资质管理规定》,其中建筑施工企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个顺序,资格等级划分在每个序列下。“未取得施工企业资质”是指未按顺序取得任何等级。“超越资质等级”是指资质等级低的承包人承包资质等级高的项目,如二级专业承包人承包资质等级以外的一级专业承包人的项目。不合格的实际施工人员借用合格施工企业的名称事实上,这是杭州中级人民法院2010年列出的本案中最典型的“关联”行为,包括:(1)个人,合伙组织或者不具备从事建筑活动资格的企业,以具有从事建筑活动资格的建筑企业的名义承包工程;(2)资质等级低的施工企业以资质等级高的施工企业的名义承接工程;(3)不具备总承包资格的建筑施工企
    2023-05-07
    377人看过
  • 什么情况下可以推翻合同?
    双方当事人在以下情形之下可以推翻合同:1、双方协商达成一致解除;2、违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效;3、违背公序良俗的合同无效;4、合同当事人恶意串通,损害他人合法权益的合同无效;5、免责条款有以下情形的属于无效:(一)造成对方人身损害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。6、格式合同条款具有以下情形的,该格式条款无效:(一)具有本法第一编第六章三节和本法第五百零六条规定的无效情形;(二)提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利;(三)提供格式条款一方排除对方主要权利。一、格式合同的无效条款应该如何认定具有下列情况之一的格式条款无效:1.违法法律法规强制性规定的。2.损害社会公共利益的。3.格式条款提供方免除自身责任,加重对方责任、排除对方主要权利的。4.造成人身损害可以免责的条款。5.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款。6.
    2023-03-09
    417人看过
  • 在审判期间可以推迟审理案件的情况
    1、《刑事诉讼法》第198条在庭审过程中,有下列情形之一影响庭审进行的,可以延期审理:(一)应当通知新的证人到庭,取得新的物证,检察官发现公诉案件需要补充侦查并提出建议(3)因申请回避而不能开庭审理。《民事诉讼法》第一百四十六条有下列情形之一的,可以延期审理:(一)当事人和其他必须到庭的诉讼参与人因正当理由不能到庭的;(二)当事人临时申请回避的;(三)需要回避的通知新的证人到庭、取得新的证据、重新鉴定、勘验或者需要补充侦查的;(四)应当延期的其他情形人民检察院可以建议法院延期审理(1)发现事实不清、证据不足、犯罪遗漏、同案嫌疑人遗漏,需要补充侦查或者补充证据的。p>(二)被告人揭露他人犯罪行为或者提供重要线索,需要补充调查核实的(三)发现同一案件中犯罪嫌疑人的不作为或者不作为,不需要补充调查和补充证据,但需要补充,增加或改变起诉。p>(四)申请人民法院通知证人、鉴定人当庭作证或者有专门知识
    2023-05-07
    269人看过
  • 审判程序是什么?在什么情况下可以推迟审判
    1、法庭程序是指人民法院在公诉人、当事人和其他诉讼参与人的参与下,依法确定被告人是否有罪、是否应当判处刑罚、应当给予何种刑事处罚的活动,控辩双方就证据、案件事实和适用法律展开了辩论。法庭程序。庭审一般分为五个阶段:开庭、法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述、审议和量刑。书记员应当将开庭期间的一切活动记入笔录,由审判长复核,由审判长和书记员分别签名。庭审结束后,证人应当在法庭上宣读或者宣读法庭笔录上的证人证言。证人确认无误后,应签字或盖章。在什么情况下可以延期审理人民法院审判结束后,审判一般应当继续进行。但是,在庭审过程中,有下列情形之一影响庭审的,可以延期审理:(1)需要通知新的证人到庭,获取新的物证,(二)检察官发现公诉案件需要补充侦查并提出建议;(三)当事人申请回避,不能继续审理。暂缓审理的理由消失后,合议庭应当重新开庭审理。关于第一审程序的期限,《刑事诉讼法》规定,人民法院审理公诉案件
    2023-05-07
    458人看过
  • 疫情推迟还房贷的规定是什么
    疫情推迟还房贷的规定是理论上是可以推迟还款的,但具体要以银行的政策为准。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群,金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜,灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排,合理延后还款期限。依据相关法律的规定,疫情期间申请延期还款的,申请人需要的材料包括申请人身份证明、延期还款申请书、延期还款类型等。根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群,金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜,灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排,合理延后还款期限。感染新型肺炎的个人创业担保贷款可展期一年,继续享受财政贴息支持。对感染新型肺炎或受疫情影响受损的出险理赔客户,金融机
    2023-02-28
    183人看过
  • 在什么情况下,法院可以推迟案件的审理
    刑事诉讼是平等对抗和争议的双方将争议告知中立法官,并要求法官解决争议的活动。有必要通知新的证人出庭,获取新的物证,重新确认身份或进行调查。庭审期间,有关当事人、辩护人、诉讼代理人向法院申请新的证人作证、获取新的物证、重新鉴定或者勘验。法院应当认真审查上述申请。如果他们认为这些申请是合理的,可能会影响对真相的确定,甚至影响对被告有罪或无罪的判决,他们应同意该申请,如果不能在法庭上解决,法院可以决定推迟审判,直到新的调查和证据收集,评估和检查已完成。检察人员发现公诉案件需要补充侦查,并提出建议。检察官作为公诉案件中支持公诉的一方,应当有足够可靠、充分的证据,在开庭期间指控被告人犯罪。检察官应当在开庭前认真调查取证,做好准备。开庭期间,如果发现被告人犯罪的新证据或者原始证据不可靠、不充分,为了准确、及时地查明犯罪事实,惩治犯罪分子,可以向法院提出补充侦查的建议。如果法院接受,它可以决定推迟审判。
    2023-05-07
    421人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 在什么情况下劳动合同期限可以推迟
      上海在线咨询 2022-11-04
      根据《劳动合同法》第四十五条,劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。 第四十二条,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同: (一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; (二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (三
    • 什么情况下可以签订项目合同
      湖北在线咨询 2022-05-17
      一、项目签合同有以下流程: 1、签约准备阶段 签约准备阶段是全部合同工作的基础,加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2、签约协商阶段 协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见,达成合同的过程,这一过程在合同法上称为要约和承诺。在建设施工合同签订中一般表现为招标、投标和中标。 3、合同条款确定阶段 建筑施工合同是法定书面合同,必须注意运用妥善的词句将协商座谈过程中的条
    • 什么是前期推进征收项目
      黑龙江在线咨询 2021-12-15
      基础资料收集:1、收集土地使用权证、拆迁红线图和对应地形图(包括电子文档)及调查表格,并对被拆迁物进行分区编号。2、按制定标准表格的调查内容进行现场实勘和测量,对于双方核准确认的被拆迁物事项(包括:产权、面积、使用性质,合法性等)必须形成书面的确认书。3、评估单位的选择。
    • 不同情况下项目包括什么
      宁夏在线咨询 2022-11-01
      第一部分:因交通事故非致残的情况下人身损害赔偿数额=医疗费+误工费+护理费+交通费+住宿费+住院伙食补助费+营养费+精神损害抚慰金第二部分:因交通事故致残的情况下人身损害赔偿数额=医疗费+误工费+护理费+交通费+住宿费+住院伙食补助费+营养费+残疾赔偿金+残疾辅助器具费+被抚养人生活费+精神损害抚慰金第三部分:因交通事故死亡的情况下人身损害赔偿数额=医疗费+误工费+护理费+交通费+住院伙食补助费+
    • 项目制劳动合同试用期的具体情况了
      云南在线咨询 2022-06-30
      所谓试用期,又叫适应期,是指用人单位和劳动者为相互了解、选择而在劳动合同中约定的不超过6个月的考察期。目的是让劳动者和用人单位相互考察,以决定是否建立劳动关系。《劳动法》规定,劳动合同可以约定试用期。“可以”二字表明,劳动合同中约定试用期不是必备条款,而是协商条款,是否约定由劳动者和用人单位协商确定。但是,只要协商约定试用期,就必须遵守有关试用期的规定。