工期延长报告
来源：互联网
时间： 2023-05-07 21:44:59
385 人看过
XXX公司：
XXX公司：
感谢您的信任和支持。我公司负责“通信枢纽楼外装修工程”的施工。
为确保工程优质高效的完成，我公司根据合同条款于2013年12月26日正式开工。随后，项目部进入贵公司施工现场后，以下问题严重影响了我公司工程的正常施工和进度：
一、土建单位的影响：
由于2013年末以来土建单位劳动力不足，外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶、浇筑混凝土等工序未大面积完成，使我部基本无作业，难以按原施工方案组织有效施工，增加了本部门的管理难度，造成了大量的闲置和返工损失。到目前为止，土建工艺还不能完全满足我部施工条件的要求。其次，停电的影响：
自2014年1月以来，停电时有发生，具体情况如下：
2014年1月5日全天停电，2014年1月7日上午停电，2014年1月8日全天停电，2014年1月12日上午停电故障，2014年1月13日，其余时间零星停电也较多，以上停电时间与用电高峰期完全相同，我部当时从事屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨的生产安装，这使我部无法正常工作对工程进行正常的施工安排，扰乱了工程的施工进度，造成了较大的人力、物力损失。三是由于本工程施工图比较粗糙，基本上不可能按图施工，在施工过程中，我们必须经常与贵公司工程代表、监理讨论施工方案，这也使得我们部门无法正常安排施工。
针对上述情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念，多次组织召开内部分析讨论会，吸取以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉等作业方案，使施工队伍尽可能投入施工，抢占工作面施工；并采取相应的成品保护措施，但项目管理不到位成本和建设成本也增加了。
根据优质工程施工工艺和周期的要求，为工程质量和安全起见，我部向贵公司申请将本工程工期延长30天，并将竣工时间推迟至2014年5月5日。请回复。再次感谢您的支持。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
可以延长工伤申报期限吗
326人看过
-
延长拘留期限报告书应当由谁批准？
394人看过
-
房屋租赁延期报告
257人看过
-
工程延误报告范文
248人看过
-
工期顺延的情形有哪些，工期顺延申请报告怎样写
355人看过
-
工程工期顺延申请报告范本怎么写
103人看过
律师服务
热门律师推荐
更多合同条款相关文章
-
保全证据保全措施，一般是法院根据申请人申请采取的。但在法院认为必要时，也可以由法院依职权主动采取证据保全措施。申请采取证据保全措施的人，一般是当事人，但在某些情况下，也可以是利害关系人。证据保全措施，不仅可以在起诉时或法院受理诉讼后、开庭审理前采取，而且也可以在起诉前采取。在前一种情况下，法院既可以根据申请人的申请采取，也可以在认为必要时，依职权主动采取。在后一种情况下，申请人既可以向有管辖权的法院提出，也可以向被保全证据所在地的公证机关提出。但此时，无论是法院，还是公证机关，都只能根据申请人的申请采取保全措施，不能依职权主动采取证据保全措施。证据保全申请，如果是向法院提出的，应当提交书面申请状，该申请状应当载明：(1)当事人及其基本情况;(2)申请保全证据的具体内容、范围、所在地点;(3)请求保全的证据能够证明的对象;(4)申请的理由，包括证据可能灭失或者以后难以取得，且当事人及其诉讼代理人2023-06-14374人看过 -
刑事诉讼法一、可以提出延长拘留期限报告情形有哪些?只有犯罪情节比较严重的才可以提出延长拘留期限的请求，根据刑事诉讼法第69条规定，延长刑事拘留期限的理由仅限于“特殊情况”和“流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子”两种情形，不得以其他任何理由随意延长，否则，系变相非法超期羁押。但实际情况怎样?仅向鹏办理的案件中就曾出现过如此一些五花八门的理由;“案情较为复杂”、“案情复杂”、“重要的鉴定结论尚未作出”、“同案犯在逃”、“需赴外地取证”等等。延长理由正确，但延长的期限违法。如向鹏办理的一起失火案，因“特殊情况”而延长拘留期限是正确的，按照第69条规定，此种情形只能延长1至4日，但侦查机关却延长了5日，明显违法。、将延长拘留期限作为变相延长侦查期限的“妙计”。有些案件由于主客观原因，一时难以提请检察院审查批准逮捕，便以法定理由延长拘留期限。二、什么情况下可以延长刑事拘留期限?我国《刑事诉讼法》第692023-04-28242人看过 -
直系亲属1、工伤认定时限何时确定？工伤认定的决定可以在60日内作出，因此，工伤认定可以在60日内作出，区、县劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定，并在10个工作日内将工伤认定决定书送达申请工伤认定的职工或者其直系亲属和所在单位，并根据《工伤保险条例》的有关规定，同时告知工伤能力认定申请程序，用人单位应当自发生工伤事故或者被诊断为职业病之日起30日内向区劳动保障行政部门报告。用人单位未按规定申报的，受伤职工或者其亲属、工会组织也可以在一年内直接向劳动部门申请工伤认定。工伤保险条例第十四条、第十五条具体列出了10起职工被认定为工伤的案件。符合条件的，认定为工伤。此外，根据工伤保险条例，员工因犯罪或者违反治安管理受到伤害或者因醉酒、自残、自杀造成伤害或者死亡的，职工及其直系亲属或者所在单位对工伤认定结论不服的，按照工伤保险条例的规定，不认定为工伤或者视为工伤，有关单位和个2023-05-07115人看过 -
侦查羁押期限，是指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。根据刑事诉讼法和公安机关《办理刑事案件程序规定》，侦查中的羁押期限可以分为一般羁押期限、特殊羁押期限和重新计算的羁押期限三种。提请批准延长侦查羁押期限意见书：提请批准延长侦查羁押期限意见书是指公安机关向上级人民检察院提请延长犯罪嫌疑人侦查羁押期限时所制作的文书。在其正文部分应填定以下五项内容：(1)受文机关(2)原批准逮捕的情况(3)提请批准延长侦查羁押期限的理由(4)提请批准延期的法律根据(5)具体延期要求提请批准延长侦查羁押期限意见书样本：人民检察院提请批准延长侦查羁押期限报告书(存根)________________________检请延号案由___________________犯罪嫌疑人基本情况(姓名、性别、年龄、工作单位、住址、身份证号码、是否人大代表、政协委员)__________________________2023-06-04179人看过
-
银行贷款要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款，就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。律师补充：工期顺延一般包括下列情况：1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；2、发包人没有及时向承包人提供施工资金；3、发包人突然变更施工计划等各种情形。【法律法规】《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十2023-05-0683人看过 -
证人证言1、先申请工伤认定，然后做劳动能力鉴定，根据鉴定结果索赔；2、用人单位未提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请；3、未签劳动合同属于违法行为，可以收集相关证据，如工资条，打卡记录、工服、工作往来信息、证人证言、录音等可以证明你存在劳动关系证据，要求单位支付未签劳动合同双倍工资；4、在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付；并在停工留薪期内，用人单位不得与其解除或者终止劳动关系；5、工伤赔偿包括：医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费住住宿费、一次性伤残补助金，如解除劳动关系的，还有一次性就业补助金和一次性医疗补助金，等等。具体数额须结合本人工资、所在省份上一年度职工月平均工资等情况确定。工伤能同时报销工伤保险吗可以同时报销。只要劳动2023-07-04394人看过 -
训诫根据我国现行法律法规的相关规定，在民事诉讼中，申请追加被告必须在合理的期限内提出，法律没有明确规定追加被告的期限，不过在实践中一般是在一审程序的法庭辩论终结前就要提出，另外还要考虑的是被追加的被告是不是必须参与诉讼的当事人。追加被告是民事诉讼中原告的合法权益，但这种法律赋予的权利不能滥用，否则将承担相应的法律责任。追加被告后举证期限是怎样的依据我国《民事诉讼法》的规定，民事追回被告后，举证的期限是由人民法院依据案件的情况、原告的主张等因素确定的。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院2023-06-30294人看过 -
第三者一、车辆报废延缓报废有什么规定办理延缓汽车报废年限手续，车主需要携带相关申请材料到车管所办理，所需手续主要有机动车所有人的身份证明、机动车行驶证、机动车登记证书、机动车第三者责任强制保险凭证、机动车检测表。车主提交申请后，车管所会根据申请材料对车主和申请延缓汽车报废年限的车辆进行审核检测，如果情况符合要求，车管所会出具批准延缓汽车报废年限的证明。一般情况不同类型的车辆延缓的年限不同，具体可以分为以下几种情况：1、非营运9座（含）以下客车报废年限为15年。最初的6年内每2年审验1次，之后为1年1审，使用年限超过15年后，每半年审验1次，能通过审验即可无限延期，签注至2099年12月31日；2、9座以上非营运客车报废年限为10年，可申请延期至20年；3、旅游客车报废年限为10年，可申请延期至20年；4、营运客车，报废年限为10年，可申请延期至15年；5、轻型货车和大型货车报废年限为10年，可申2023-02-22395人看过
-
法律综合知识开庭后延期审理期限是法院在确定开庭审理日期后或者在审理的过程中，法定事由的出现导致无法顺利进行开庭审理，经审批同意后，推迟庭审的诉讼制度。要延长审理期限的报批，应当在开庭审理期限届满七日以前，向高级人民法院提出申请。一、开庭后延期审理期限开庭后延期审理期限是指人民法院在已经确定开庭审理日期后，或者在开庭审理过程中，由于出现某种法定事由，使开庭审理不能如期进行，或者已经开始的庭审无法继续进行，从而决定推延审理的一种诉讼制度。普通程序审理经院长批准可延长六个月，还需要延长要报请上级法院。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条规定，法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级法院批准。二、案件延长审理期限的报批案件需要延长审理期限的报批，应当在审理期限届满七日以前，向高级人民法院提出申请；被告人未被羁押2023-07-04115人看过 -
预付款项目延误的后果是什么？由于承包人自身原因造成工期延长的，称为工期延误。因工期延误造成的一切损失由承包人自行承担，包括承包人经监理工程师同意为加快工程进度而采取的措施所增加的费用。同时，由于工期延长造成工程延误，承包人还需向业主支付延误赔偿金。由于延误而延长的时间不属于合同期的一部分。如何编写项目延误报告？工期延误报告施工单位：安徽高速公路集团苏州管理处监理单位：监理有限公司感谢安徽高速公路集团苏州管理处对我公司的信任和支持。我公司承接了贵公司投资的苏州项目为保证项目优质高效的完成，我公司从今年8月开始积极组织人力物力管理，但项目部进场后，下述问题影响了我公司项目的正常施工和进度：气候和气候影响：当项目建设进入九月和十月时，许多暴雨对项目的基础和主体的建设产生了很大的影响，从而导致我们无法进行正常的施工，打乱了项目规划的施工进度，造成了人力物力的损失。二是原材料供应的影响：岩棉保温板、给水管2023-05-07147人看过 -
工程施工工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。一、工期顺延是什么意思工期指发包人要求承包人完成单位工程所需时间，是在施工工程前订立的合同中一项重要部分，若承包人未在规定时间完成其义务，则构成违约。工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时，承包人可以申请工期顺延。经审核后，发包人可根据法律及合同约定，对工期延误这一事实状态加以变更。确认工期顺延的事实后，承包方与发包方需签订工期顺延合同，以保障承包方免受合同违约的责任。二、合同约定的工期延误，承包人如何处理？合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当2023-06-29284人看过 -
仲裁委员会工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。一、施工反索赔的原因有哪些1、在工程建设中，承包人在合同工期内未完成合同约定的数量和内容，延误工程交付，影响发包人建设工程的使用、经营和生产，给发包人造成经济损失。因此，业主可就此事件向承包商提出反诉；2、施工质量缺陷反索赔。在施工中，承包人使用的施工材料或设备不符合合同要求；合同保函项下的反诉。在承包人的建设工程的建设项目中，承包人应当按照约定对合同的有关内容进行担保，如预付款的合同保函等；3、其担保单位承担；4、业主其他损失的反索赔。承包人对发包人的利益有其他损害时，发包人可以提出经济损失反诉。二、工程合同怎2023-06-23283人看过
-
不可抗力保证按合同约定的时间竣工是建设单位的主要合同义务之一。工期延误，没有法定免责事由的，建设单位需要承担延误的法律责任。施工单位只需根据实际竣工日期与开工日期的差额计算实际工期，再与合同约定的工期进行比较，就可以判断工期是否延误。事实证明，施工单位需要推迟工期，以消除工期延误的原因。从举证责任的角度看，建设单位一直处于弱势地位。因此，工期一直是施工单位的致命短板之一。施工可按工期进行。发包人未按合同约定的时间开工的，以实际开工时间为工期起点，相应顺延工期。2。虽然进入现场，但开工条件不具备。如不能满足开工的客观条件或法定条件，如施工现场未达到合同规定的开工要求，相关法定审批手续未办妥等。3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。4。发包人未按合同约定支付工程款的。5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。6。设计变更导致工程量的增加。7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准2023-05-07284人看过 -
一、政府工作报告：中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底政府工作报告说：要加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。李克强说：保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。二、政府工作报告：预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元李克强表示：加大减税降费力度。强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展。今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，新增减税降费约5000亿元。前期出台六月前到期的减税降费政策，包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免民航发展基金、港口建设费，执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个2023-05-25187人看过
#合同订立
北京
律师推荐
展开
#合同条款
词条
合同条款是指双方协商一致后，约定双方的权利义务，对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式，主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议，内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说，合同应具备以下条款： 1... 更多>
#合同条款
最新文章
-
2024-01-18 -
2024-01-17 -
2024-01-11 -
2024-01-01 -
2024-01-01
#合同条款
相关咨询
-
疫情报告延期工资怎么发黑龙江在线咨询 2023-01-03疫情延期工资的发放办法： 1、如果单位停工、停产在一个工资支付周期内的，按劳动合同规定的标准来发； 2、超过一个工资支付周期，若劳动者提供了正常劳动，则按照不得低于当地的最低工资标准来发； 3、若劳动者没有提供正常劳动，则按有关规定办理。 -
工伤报告延期备案怎么做云南在线咨询 2022-07-18申请人：刘**，性别，男，出生年月：，民族汉，籍贯襄阳市，住址：，身份证号码：，是襄阳市动物卫生监督所职工。联系电话。被申请人：襄阳市动物卫生监督所，地址：襄阳市襄城区虎头山路5号。法定代表人：胡**，任党总支书记、所长职务联系电话：3605请求事项：请求依法认定申请人在2011年11月3日受伤为工伤。事实与理由：申请人刘**是襄阳市动物卫生监督所职工，于2004年7月进入该单位，在七里河检疫分所 -
延长哺乳假报告怎么写内蒙古在线咨询 2022-07-31对抚育未满周岁婴儿的女职工，在每班工时内应给予两次哺乳时间(包括人工喂养)，每次哺乳时间单胎为30分钟。也可将两次哺乳时间合并使用。双生以上者的哺乳时间，按单胎哺乳时间相应成倍增加。哺乳时间及途中往返时间应扣除劳动定额，工资照发。婴儿满周岁后，确诊为体弱儿，可适当延长哺乳期，但最多不超过六个月。 -
延长刑事拘留报告书范文河南在线咨询 2022-09-01法律上并不存在延长刑事拘留报告书这样的法律文书，您想问的应该是以下两个问题：公安机关延长刑事拘留文书的样式或者刑事拘留期限是否可以申请延长？公安机关延长刑事拘留的文书叫作《变更期限通知书》，是公安机关制作的一种法律文书，标明延长拘留的原因和时间，出示给嫌疑人阅读并签字确认，然后提交其中一联给看守所存档，由看守所按照通知继续关押嫌疑人，是公安机关延长拘留期限的合法性文件，也是案卷中的必备材料。刑事拘 -
呈请延长拘留期限报告书应该怎么写？天津在线咨询 2022-07-26首先，你得对延长的理由做出明确的定性，如是同伙，多次，流窜的可依据我国《刑诉法》第六十九条二款之规定，延长至30日，如是单人，单次，案性复杂最多只能延长至七日，范文如下：犯罪嫌疑人：，男，族，岁，什么地方人，现住什么地方，从事什么工作，身份证号：。犯罪嫌疑人于年月日时分许，在地方（简要案情）。犯罪嫌疑人于那年那月那日被我局刑事拘留，另有同伙和未归案。因此案为结伙作案，据我国《刑诉法》第六十九条第二
