建筑工程质量管理规定中的处罚规定是怎样的-法师兄

建筑工程质量管理规定中的处罚规定是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-23 09:31:54 319 人看过

建筑工程质量管理条例的处罚规定第五十四条违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。第五十五条违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。第五十六条违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：

（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；

（二）任意压缩合理工期的；

（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；

（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；

（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；

（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；

（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；

（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。第五十七条违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。第五十八条违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；

（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

（二）验收不合格，擅自交付使用的；

（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。第五十九条违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

罚款
城市建筑垃圾管理规定行政处罚裁量标准是怎样的

1.轻微违法行为的表现情形：责令限期改正，逾期10天以下不改正的。处罚标准：对单位处以应交城市生活垃圾处理费一倍以下且不超过3万元的罚款，对个人处以应交城市生活垃圾处理费一倍以下且不超过1000元的罚款。2.一般违法行为的表现情形：责令限期改正，逾期10天以上30天以下不改正的。处罚标准：对单位处以应交城市生活垃圾处理费一倍以上二倍以下且不超过3万元的罚款，对个人处以应交城市生活垃圾处理费一倍以上二倍以下且不超过1000元的罚款。3.严重违法行为的表现情形：责令限期改正，逾期30天以上不改正的。处罚标准：对单位处以应交城市生活垃圾处理费二倍以上三倍以下且不超过3万元的罚款，对个人处以应交城市生活垃圾处理费二倍以上三倍以下且不超过1000元的罚款。一、从事城市生活垃圾经营性处置的企业应当履行以下义务(一)严格按照国家有关规定和技术标准，处置城市生活垃圾；(二)按照规定处理处置过程中产生的污水

2023-03-21

406人看过
工程监理
验收的建筑工程必须符合规定的建筑工程质量标准

按照法律规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，并具备国家规定的竣工条件有哪些?主要是以下几点：(1)完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件;(2)工程质量符合国家安全规定的标准，如符合房屋土建工程验收标准、安装工程验收标准等;(3)符合工程建筑设计和工程建设合同约定的内容;有完整的并经有关部门审核的工程建设技术数据及档案图纸材料;(4)有建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告;(5)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格或优良等;(6)有工程施工单位签署的工程质量保修书;(7)已办理工程竣工交付使用的有关手续。

2023-06-07

307人看过
工程监理
违反建筑工程质量评定的处罚是什么?

1、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。2、建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。3、建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(一)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(二)任意压缩合理工期的;(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的;(五)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(六)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(七)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(八)未按照国家规定将竣工验收报告、有关

2023-06-26

481人看过
工程监理
建筑工程质量检验与管理与规划？

1：建筑工程主体结构检验要求1、主体部门检验前，墙面施工孔必须按规定密封，做隐蔽工程检验记录：未经检验不得进行装饰工程施工，必须分阶段进行主体部门工程质量检验时，建设部门项目负责人在质量监督基础上向质量监督人员书面申请，经质量监督站同意。2、混凝土结构工程模板应拆除，表面清洁，混凝土结构缺陷处应整改。3、楼层高度控制线必须明确弹出墨线，制作醒目的标志。4、工程技术资料存在的问题全部整改完毕。5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工内容已完成，检验．检验报告应符合现行检验规范和标准要求。6、安装工程中各种管道预埋完毕，位置尺寸准确，相应测试完成，结果符合规定要求。7、主体分部工程验收前，可完成样板间或样板单元的室内油漆。8、在主体分部工程施工中，质量监督站发出整改（停止）通知书要求整改的质量问题全部整改完毕，完成报告书送到质量监督站备案。二．主体分部工程监督检验．检验的主要内容1、对实体

2023-08-18

389人看过

法律综合知识
北京建设工程质量管理条例2024是怎样进行规定的？

一、第一章总则第一条为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》，制定本条例。第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。第三条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。第四条县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。第五条从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。第六条国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量。二、第二章建设单位的质量责任和义务第七条建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级

2024-01-13

472人看过
法律综合知识
2024年工程质量验收划分中建筑工程的相关规定

一、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。随着经济发和施工技术进步，自改革开放以来，又涌现了大量建筑规模较大的单体工程和具有综合使用功能的综合性建筑物，几万平方米的建筑物比比皆是，十万平方米以上的建筑物也不少。这些建筑物的施工周期一般较长，受多种因素的影响，诸如后期建设资金不足，部分停缓建，已建成可使用部分需投入使用，以发挥投资效益等；投资者为追求最大的投资效益，在建设期间，需要将其中一部分提前建成使用；规模特别大的工程，一次性验收也不方便等等。因此，原标准整体划分一个单位工程验收已不适应当前的情况，故本标准规定，可将此类工程划分为若干个子单位工程进行验收。同时，随着生产、工作、生活条件要求的提高，建筑物的内部设施也越来越多样化；建筑物相同部位的设计也呈多样化；新型材料大量涌现；加之施工工艺和技术的发展，使分项工程越来越多，因此，按建筑物的主要部

2024-02-05

238人看过
工程监理
建筑施工质量管理的标准与规范

建筑施工工程质量标准如下：1、根据标准的约束性划分：强制性标准、推荐性标准。2、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。3、按属性分类：技术标准、管理标准、工作标准。4、我国标准的分级：国家标准行业标准地方标准企业标准。降低工程质量标准如何处理1、因承包商过错导致质量不符合约定的处理因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《建筑法》第74条：建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、

2023-07-19

322人看过
建筑工程安全
建筑工程安全管理制度是怎么规定的？

建筑工程在我们大家的日常生活中随处可见，建筑工程安全与我们每个人的切身利益息息相关。而为了确保建筑工程的安全，我国建立了严格的建筑工程安全管理制度。遵守建筑工程安全管理制度，是每个建筑工程承揽人应尽的义务。1、安全教育制度：所有进场施工人员必须经过安全培训，经我集团公司、项目、岗位三级教育，考核合格后方可上岗。2、安全学习制度：项目经理部针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组针对当天工作内容进行班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想。3、安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况,项目经理部必须分阶段对管理人员进行安全书面交底，各施工工长及专职安全员必须定期对各分包队伍进行安全书面交底。4、安全检查制：项目经理部每半月由项目经理组织一次安全大检查;各专业工长和专职安全员每天对

2023-06-03

375人看过

笔录
建筑设计单位不按照建筑工程质量施工的处罚是怎样的

建筑设计单位不按照建筑工程质量施工的处罚如下：一、责令该建筑设计单位改正，并根据情况处以罚款。二、如果造成了工程质量事故的，则责令该单位停业整顿，并且降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款。并且需要赔偿受害方昂的损失。三、如果构成犯罪的依法追究刑事责任。建筑设计单位起诉建筑工程设计费纠纷上诉案例上诉人（原审原告）上海市黄浦建筑设计院。住所地本市南京东路374弄54号。法定代表人王慈忠，院长。委托代理人盛丽萍，上海市黄浦建筑设计院副院长。委托代理人王锡秋，上海市浦江律师事务所律师。上诉人（原审被告）上海万国企业发展公司。住所地本市常德路940号501室。委托代理人施晖，男，在上海万国企业发展公司工作。委托代理人杨亮，男，在上海万国企业发展公司工作。上诉人上海市黄浦建筑设计院、上海万国企业发展公司因建筑工程设计费纠纷一案，不服上海市宝山区人民法院（1996）宝民初字第2141号民

2023-07-24

495人看过
法律综合知识
建筑工程质量管理的内容，建筑工程质量纠纷处理应当注意什么

建筑工程质量管理的内容是需要对涉及文件进行审查制度、备案的管理制度、完善管理办法等。建筑工程质量纠纷处理应当注意现场施工的证据、制作调查的笔录、书面证据的收集。一、建筑工程质量管理的内容建筑工程质量管理的内容如下：1．实施施工图纸设计文件审查制度。从源头上杜绝质量隐患。全年新建、改建、扩建等建设工程项目235个接受施工图审查，占全市新开工工程项目95％以上。2．落实竣工验收备案管理制度，防止不合格工程流向社会。全年受理竣工备案工程112个。不符合备案条件工程不予备案。3．加强制度建设，完善工程质量管理办法。8月，市城建委制定《关于进一步加强建筑工程质量管理的若干规定》《舟山建筑工程结构实物质量抽查检测暂行规定》。二、建筑工程质量纠纷处理应当注意什么建筑工程质量纠纷处理应当注意以下问题：1．施工现场的证据收集，应当考虑证据的来源。2．制作调查笔录。通过对施工人员、项目部管理人员或驻工地代表、

2022-07-05

127人看过
房地产开发
深圳市建筑防水工程质量管理规定［已被修正］

各区建设局、各有关单位：为了彻底治理建筑工程渗漏质量通病，全面提高防水工程质量，我局制定了《深圳市建筑防水工程质量管理规定》，现印发给你们，请认真贯彻执行。深圳市建设局一九九九年三月十六日第一条为彻底治理建筑工程渗漏的质量通病，全面提高防水工程的质量，根据建设部和我市的有关法规，制订本规定。第二条凡在深圳市承担建筑防水工程设计、施工、监理、质检和管理的企业或部门，均应执行本规定。第三条本规定所称的建筑防水工程是指房屋建筑的屋面、外墙面（包括外墙窗户）、厕浴间及地下室等部位的防水工程。第四条防水材料、外墙新型砌体材料及外墙窗户实施核准管理制度。凡本市及外埠生产的建筑防水材料，必须取得深圳市建设局核发的《防水材料准用证》，否则不准使用；凡由国外进口的防水材料或防水材料新产品，必须经市建材质量检测部门检测通过，并选定工程试用，经市建设局鉴定批准后方可推广使用，未经鉴定批准的不准使用。新型外墙砌体

2023-06-10

324人看过
经济适用房
南京市房屋建筑工程质量监督抽检管理规定

【发布日期】2009-8-26【实施日期】2009-10-1【发布单位】【文号】关于印发《南京市房屋建筑工程质量监督抽检管理规定》的通知各区县建工（建设）局，各质监站，各建设、监理、施工单位：为进一步加强全市房屋建筑质量的监督与管理，保证工程结构安全、重要使用功能、建筑节能和环境工程质量，现将《南京市房屋建筑工程质量监督抽检管理规定》印发给你们，请遵照执行。南京市建筑工程局二〇〇九年八月二十六日南京市房屋建筑工程质量监督抽检管理规定第一条为加强房屋建筑工程质量监督管理，保证工程结构安全、重要使用功能、建筑节能和环境工程质量，根据国务院《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及相关规范、标准，结合我市实际情况，制定本规定。第二条南京市建筑安装工程质量监督站（以下简称市质监站）受南京市建筑工程局委托，负责市区房屋建筑安装工程质量监督抽检管理工作。第三条凡在本市行政区域内进行新建、改建、扩建的房

2023-04-22

136人看过

法律综合知识
质量处罚制度管理规定

质量处罚制度管理规定为：生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；属于情节严重情形的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国产品质量法》第四十九条生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2024-05-07

87人看过
工程造价
建筑装饰装修管理规定是怎样的

一、建筑装饰装修管理规定是怎样的第二条凡新建、扩建、改建工程和对原有房屋等建筑物、构筑物进行装饰装修的，均适用本规定。具有文物保护价值的建筑、古建筑的装饰装修，依照有关规定执行。第三条房屋所有权人、使用人、建筑装饰装修设计单位、施工单位、质量安全监督单位、建设监理单位、房屋安全鉴定单位等，均应当遵守本规定。第四条建筑装饰装修应当做到安全适用、优化环境、经济合理，并符合城市规划、消防、供电、环保等有关规定和标准。第五条国务院建设行政主管部门归口管理全国的建筑装饰装修工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门归口管理本行政区域内的建筑装饰装修工作。二、建筑装饰装修分类包括哪些建筑装饰装修分为室内和室外，空间类型：家居、办公楼、商场、专卖店、酒店宾馆、客房、餐饮酒吧、歌厅、迪厅、休闲健身厅、体育场管、会展剧场、博物馆、图书馆、学校、医院、工厂、会所、园林、售楼中心、公园广场、机场、车船站等空间类

2023-06-08

59人看过