工程监理企业的法律责任-法师兄

工程监理企业的法律责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 15:34:51 411 人看过

1、不正当手段取得工程监理企业资质证书的的法律责任

(1)申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程监理企业资质。

(2)以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处1万元以上2万元以下的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

2、在监理过程中实施商业贿赂的法律责任

监理过程中实施商业贿赂、涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、未及时办理资质证书变更手续的法律责任

工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的，可处以1千元以上1万元以下的罚款。

4、未按照规定要求提供工程监理企业信用档案信息的法律责任

工程监理企业未按照规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以1千元以上1万元以下的罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

公司章程
企业监事应当如何承担法律责任？

1、监事首先负有遵守法律、行政法规和公司章程的义务，在守法和遵守公司章程的前提下，履行忠实义务和勤勉义务，不得从事违法经营活动。监事的忠实和勤勉义务是对公司承担的法定义务，而不是对单个或者部分股东所承担的义务。2、监事作为公司财产的监督管理者，应当为公司的利益，而不是为单个或者部分股东的利益，经营管理公司财产，监督公司财产的运营，保证公司财产的安全，实现公司的经济利益。3、监事享有法律和公司章程授予的参与管理、监督公司事务的职权，同时负有对公司忠实和勤勉义务。企业监事人违反职责义务会坐牢吗企业监事人违反职责义务会不会坐牢，据情况而定。企业监事人违反职责义务，构成犯罪的会坐牢，其他情况不坐牢。根据《中华人民共和国公司法》的规定董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司有忠实、勤勉的义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。董事

2023-07-13

464人看过
交通事故赔偿标准
企业开除员工需承担的法律责任

我国《劳动合同法》中明确规定了，用人单位如果要单方面和员工解除劳动合同，必须支付辞退员工的经济补偿金。而经济补偿的计算方式是每满一年支付一个月工资的标准向员工支付；六个月以上不满一年的，按照一年计算；员工入职不满半年的，则向员工支付半个月工资的经济补偿。单方面交通事故赔偿标准单方交通事故赔偿标准按照被侵权人因此受到的损失赔偿；被侵权人的损失难以确定，侵权人因此获得利益的，按照其获得的利益赔偿。因交通事故造成他人损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实

2023-07-17

130人看过
法律综合知识
到底工程监理有哪些法律责任和义务

一、到底工程监理有哪些法律责任和义务工程监理责任有：1．监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。2．监理人对承包人违反合同规定的质量和要求完工时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反认真工作规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。3．监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。二、必须实行工程监理的工程有哪些必须实行工程监理的工程有：1．国家重点建设工程。依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。2．大中型公用事业工程（总投资在3000万元以上）。3．成片开发建设的住宅小区（建筑面积在5万平方米以上）。4．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。5．国

2023-08-07

207人看过
有限责任公司
公司企业违法的监事有责任吗

公司违法的，监事在一般情况下是没有责任的。但如果监事实施了进行关联交易、利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产等损害公司的利益的行为的，需要向公司承担责任。一、村委会能构成职务侵占罪吗?村委会不能构成职务侵占。职务侵占罪的主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员。具体是指三种不同身份的自然人：一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事。二是上述公司的人员，是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人。这些经理、部门负责人以及职员也必须不具有国家工作人员身份，他们或有特定的职权，或因从事一定的工作，可以利用职权或工作之便侵占公司的财物而成为本罪的主体。三是上述公司以外企业或者其他单位的人员，是指集体性质企业、私营企业、外商独资企业的职工，国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中不具有国家工作人员身份的所有职工。二、董事监事对企业管理有哪些义务董事监事等对

2023-06-26

318人看过

法人
法人变更后的企业法律责任

法人变更后的法律责任主要是其责任由公司进行承担。其在职权范围内代表公司对外从事经营活动，因此产生的法律效果直接归属于公司，法人代表在职权范围内，以法人名义从事的经营活动的行为就是公司的行为，一般情况下是无须承担任何责任的。因此具体而言，法定代表人一般不向第三人直接承担民事责任，法定代表人只是向本企业公司承担因自身过错而产生的民事责任。酒后驾车的法律责任饮酒后驾驶机动车的，处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证，并处二百元以上五百元以下罚款；醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下机动车驾驶证，并处五百元以上二千元以下罚款。饮酒后驾驶营运机动车的，处暂扣三个月机动车驾驶证，并处五百元罚款；醉酒后驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣六个月机动车驾驶证，并处二千元罚款。一年内有前两款规定醉酒后驾驶机动车

2023-07-01

78人看过
刑事拘留
企业应对员工刑事拘留的法律责任

员工因涉嫌刑事案件被刑事拘留，公司可以由单位根据具体情节做出行政处分。如果被判刑的，依法开除。刑事拘留是指公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的一种临时剥夺其人身自由的强制方法。员工跳槽，企业败诉东莞一企业起诉跳槽职工违反竞业禁止败诉法院：变相限制劳动者就业应为无效法官提醒：滥用竞业禁止损失的必然是企业自身法制网记者邓新建法制网通讯员林劲标随着人才流动加快，跳槽、炒老板鱿鱼成为常事，而签订竞业禁止合同就成为企业保护商业秘密的尚方宝剑。那么是否约定了高额违约金，企业就能高枕无忧了呢？，广东省东莞市中级人民法院对一起侵犯商业秘密竞业限制纠纷案进行终审宣判，判决驳回原告东莞展麒电子有限公司要求被告陈某支付违约金的诉讼请求。法院终审查明，2007年7月17日，原、被告签订了一份《企业专业经理人保密和竞业禁止协定》。协议约定，被告

2023-07-16

308人看过
履行职责
企业的监事属于谁的责任

监事在公司中占有重要地位，在法律和章程范围内被授予监督或管理公司事务的权利。他们也应该为公司的最大利益行使权力，他们也有法律和章程规定的严格义务。公司监事的法律职责：1。检查公司财务。检查公司财务，主要是审核。查阅公司财务会计报告等财务会计资料；2、监督董事和高级管理人员履行职责并提出罢免建议。3、要求董事和高级管理人员纠正损害公司利益的行为。4、建议召开和召集。主持临时股东大会。五、向股东大会提出建议。6、依法向董事和高级管理人员提起诉讼。7、公司章程规定的其他职权。国有企业监事会暂行条例第一条为了健全国有企业监督机制，加强对国有企业的监督，制定本条例。第二条国有重点大型企业监事会（以下简称监事会）由国务院派出，对国务院负责，代表国家对国有重点大型企业（以下简称企业）的国有资产保值增值状况实施监督。国务院派出监事会的企业名单，由国有企业监事会管理机构（以下简称监事会管理机构）提出建议，报

2023-08-08

65人看过
法律综合知识
企业名称侵权的法律责任和处理方法

一、企业名称侵权的法律责任和处理方法企业名称侵权的法律责任如下：1．责令侵权人停止侵权行为；2．赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失；3．没收非法所得；4．处以5000元以上、5万元以下罚款。处理方法：公司名称专用权受到侵犯的，被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理，也可以直接向人民法院起诉。二、企业名称侵权纠纷起诉时效侵权纠纷的诉讼时效是三年。根据相关法律规定，权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可

2023-10-02

432人看过

法定代表人
企业的法律责任(保险,员工的薪酬,纳税)

必须为员工购买社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育、失业保险），企业必须为员工签订劳动合同，员工的工资不得低于当地政府规定的最低工资。企业负责人即法定代表人，需要承担的法律责任为民事责任、行政责任、刑事责任。一、企业社保交费标准是多少钱企业为员工缴纳社保标准：1、最低不能低于上年度全市职工月平均工资的60%；2、最高不能高于上年度全市职工月平均工资300%。社保缴费比例，养老保险单位缴费16％，个人8％；医疗保险单位10%，个人2%加3元；失业保险单位1%，个人0.2%；工伤保险和生育保险只由用人单位交纳。二、员工没有出勤公司给交保险吗?员工没有出勤公司给交保险。没有上班只要有劳资关系存在单位就要缴纳社保。社会保险项目主要包括养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和失业保险五个项目。社保是强制险，公司必须要为员工购买，公司应在员工入职起一个月内与给你交社保，若公司没有买社保或没有按实际工工

2023-02-20

246人看过
工程监理
工程监理企业从事监理业务的形式是什么

法律咨询：工程监理企业承接监理业务的两种咨询形式是什么？律师答复：一是通过招标竞争取得监理业务；二是直接接受业主委托取得监理业务。招标投标是市场经济体制下取得监理业务的一种常见形式。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施

2023-05-07

442人看过
有限责任公司
监督责任与法律责任

监事享有法律和公司章程授予的参与管理、监督公司事务的职权，同时负有对公司忠实和勤勉义务。在执行公司职务时，应当依照法律和公司章程行使职权，履行义务，维护公司的利益。监事享有法律和公司章程授予的参与管理、监督公司事务的职权，同时负有对公司忠实和勤勉义务。有哪些监理公司法律责任公司监理人的法律责任是依照公司法和公司章程的规定检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督与纠正、提议召开临时股东会会议、向股东会会议提出提案、对董事和高级管理人员提起诉讼。《中华人民共和国公司法》第五十一条有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生

2023-07-11

242人看过
营业执照
违法使用企业名称的法律责任

(一)使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，责令停止经营活动，没收非法所得或者处以两千元以上、两万元以下罚款，情节严重的，可以并处;(一)擅自改变企业名称的，予以警告或者处以一千元以上、一万元以下罚款，并现期办理变更登记;(三)擅自转让或者出租自己的企业名称的，没收非法所得并处以一千元以上、一万元以下罚款;(四)使用保留期内的企业名称从事生产经营活动或者保留期届满不按期将《企业名称登记证书》交回登记主管机关的，予以警告或者处以五百元以上、五千元以下罚款;(五)企业的印章、银行帐户、信笺所使用的名称与其营业执照上的企业名称不符的，予以警告并处以五百元以上、五千元以下罚款。

2023-06-08

465人看过

安全责任
有关工程监理工程安全责任的问题

目前有一种观点认为：工程监理单位应依法对建设工程安全生产负责并对工程安全承担监理责任。我们认为包括工程安全在内的监理责任来源于两个渠道：一是法律的规定，目前法律法规中尚无关于监理应承担工程安全责任的明确规定;二是来源于业主与监理企业签订的委托监理合同约定，监理合同示范文本也无此内容。因此这种认识是不恰当的，原因是：工程监理企业作为社会中介服务组织，其权力、责任和义务是受业主委托而派生的。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》中均没有对业主的安全责任进行规定，所以业主也不可能将不属于自身应当履行的工程安全责任委托监理企业。《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》第二条规定：地方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人对特大质量安全事故(包括特大建筑质量安全事故)的防范、发生，依照法律、行政法规和本规定的规定有失职、渎职情形或者负有领导责任的，依照本规定给予处分;构成玩忽职守罪或者其他罪的

2023-06-10

261人看过
监护
化工厂监护人的职责与法律责任

化工厂监护人的职责有：1、监护人的职责是确保操作人员在工作中的安全，是操作的安全负责人和负责人；2、负责确认作业票的有效性，检查安全措施是否落实到位；3、当有害物质突然排放或在作业点或区域发现其他异常情况时，即停止检修作业，并采取必要的应急措施；4、火作业完成后，负责清理现场，清除残火，确认无残留火种后方可离开现场；5、进入有限空间作业时，监护人应与作业人员检查安全措施，了解作业程序，统一联系信号；随时与作业人员保持联系；负责清点有限空间作业人员的数量、工作和器具；6、检修作业完成后，应与作业人员一起检查，清理现场，确认无误后方可离开现场。化工厂监护人的定义是什么安全员，是按照《国家安全生产法》在车站、车内、超市、医院、学校、企业、会场，出入口或电梯口，为班组长和作业人员做好安全生产的日常看管、排查、点检、培训、整改、预防、除尘保洁、安检、防火防盗防爆防中毒、设备维修保养管理、安全提示等工

2023-07-02

145人看过