如何索赔延误
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:50:14 472 人看过

管理费分摊额=按直接成本各单位分摊的管理费×实际发生额直接成本

这种分摊方法有局限性:

1。适用于本项目的主要费用比例变化不大,否则误差较大,明显不合理。如果材料成本和设备成本在项目中所占比重较大,分摊的管理成本过大,不能反映实际情况。

2。如果工程合同工期长,因干扰延误,且在此期间没有其他工程替代补偿,工程实际直接成本小,通过这种方式分摊的管理成本也小,对承包人明显不公平。所以分配的标准可以灵活,主要看是否合理、是否有利。(2)特殊基数分摊法根据管理费用的用途,将管理费用分为多个类别,确定分摊依据,并根据类别的性质计算分摊金额。这是一种精确但复杂的分摊方法。这需要对每个分项的内容和性质进行专门研究。

这种方法应用不广,一般用于工程量大、风险高的项目。(3)日费率分配法如果工程因等待变更或图纸、材料而中断,或在监理人和业主的指示下暂停施工,且承包人没有替代工程,承包人将减少管理费用收入。采用日费率分摊法可以降低管理成本收益。这种方法是根据合同金额分摊管理成本,然后按日费率法计算损失。

(四)非关键线路工期延误的费用索赔

非关键线路工期延误不影响总工期,但若造成承包人损失,将有相关费用索赔。

1。人工费损失:在部分停工状态下,承包人安排的人员不能作其他安排,或业主、监理人明确不能作其他安排的,按实际闲置人工赔偿。

2。机械成本损失:为这些地方项目专门租用或购买的设备已进场。当这些设备不能用于其他用途时,业主也应承担相应的损失。管理费方面,承包人完成的合同工程量变化不大,总工期没有延误的,管理费不予索赔。但是,如果承包人有足够的证据证明其为本次部分停工支付了较多的管理费用,可以根据实际支付情况提出索赔。

二。人工成本损失

如果工期延误,人工成本损失一般分为以下两种情况:

1。生产现场人员停工、窝工。

一般可根据实际停工天数(或工作日)和合同单价中的人工单价计算。但有时认为处于停机状态,可采用最低人工单价进行计算。

2。生产效率低的损失。

由于干扰事件的发生,虽然人员不闲着,但生产效率极低。这体现在一段时间内,工地施工完成的工作量没有达到计划工作量,但人工数量已经达到或超过了计划工作量。在这种情况下,很难准确分析和评估干扰事件的影响。一般以招标文件确定的人工投入量和工效为基础,与实际人工投入量和工效进行比较,计算成本损失。

人工损失成本索赔=(实际工作日-已完工程计划工作日-其他人工数-因承包人责任或风险造成的人工损失)×人工单价

当然,采用该算法是有前提条件的,否则容易产生分歧:

(1)这种计算方法要求投标文件中劳动效率的确定是科学的、一致的,是切实可行的。如果投标中的劳动效率高,即计划的劳动人数少,承包商将通过索赔获得意想不到的利益。因此,在处理此类问题时,一些监理和业主工程师不得不重新审查承包商报价的依据。有时,为了客观起见,不得不参考项目其他招标文件中的劳动效率值。

(2)因承包人责任和风险造成的劳务损失必须详细记录,否则容易辩驳,难以核实。

3。材料成本索赔

材料成本索赔可能存在以下情况;

1。因工期延误造成承包人订购的材料交付延误,给承包人造成损失的,按实际损失证明索赔。

2。工期延长,材料价格上涨造成的损失。4机械费索赔

机械费索赔=空班数×空班费单价

空班数按施工日记计算。闲置台班成本包括折旧费、利息、维修费、固定税金等,一般为正常台班成本的60%-70%。如果是租赁设备,则按租金计算。5如果索赔事件导致整个工期延误,还应计算现场管理费用。但实际站点管理成本的计算比较复杂,一般有以下算法:

1。这一公式的基本依据是:因暂停施工,承包人未完成计划工程量,导致现场管理费收入减少。但在实际工程中,如果没有完全停工,只是在低效的情况下,采用上述公式时,需要扣除本阶段已完成工程量的工期份额。该公式简单方便,但不符合实际损失赔偿原则。本公式的计算前提是报价中现场管理费用的计算和分摊是科学合理的。现场管理费中的费用项目与工期有关,并随着工期的延长而增加。此外,承包商在停工状态下的现场管理费用与正常施工状态下相同。因此,计算出的补偿成本太高,需要考虑为爱情扣除。对于大型建设项目,如果采用第一种方法进行计算,会有较大的差异。一般可根据实际发生的现场管理人员费用及附加费用、临时设施折旧、福利设施折旧、运营费用、日常管理费用等在工期延误期间逐项计算,扣除同期已完工程的现场管理费用份额。这种计算方法比较准确,但实际成本的计算和验证有点困难,而且信息处理量也很大。6价格上涨引起的成本增加6。因工期延误和价格上涨,承包人可要求相应赔偿。按合同约定调整人工、材料价格的,可以调整差价。如果是固定价格合同,可以按如下方式执行:

1。如果整个工期延误,未完成工程的成本可以根据通货膨胀率进行调整。由于业主的原因,工程一直处于低效施工状态,工程全过程延误。承包人可以要求赔偿因工期延长和价格上涨引起的费用。一般可采用以下方法计算:

①计算从项目到合同计划完工期和实际完工期的价格上涨幅度。

②计算承包人在合同总报价中承担的涨价风险金额,计算公式为:承包人在合同总报价中承担的涨价风险金额=(项目最终实际结算成本)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月22日 17:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工期延误索赔规定
    如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。
    2023-02-23
    468人看过
  • 房屋延期如何索赔
    开发商延期交房,合同中有约定违约金的,可请求其支付违约金。合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。一、房屋买卖合同违约赔偿标准是怎样的商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。所以,房屋买卖违约赔偿金额法律并没有明确的规定,可以由双方约定,但不能超过合同标的的30%。二、逾期交房问题的法律解决方式包括哪些通常可以向开发商要求解约或索赔。一、关于解约出卖人逾期交房,经催告后在3个月的合理期限内仍未履行的,当事人一方有权请
    2023-02-04
    375人看过
  • 工期延长如何索赔
    通常,承包商要求延长工期的主要理由有:(1)由于工程变更造成额外的工作;(2)由于不可抗力造成的工程损坏需要修复;(3)恶劣的天气的影响;(4)业主拖延了施工现场的移交;(5)一些意外的原因(非承包商原因)使工程所需的材料、设备未能及时到货;(6)有组织的工人动乱和罢工;(7)业主指定分包的延误。由于上述原因造成了工期的拖延,如果承包商提出索赔要求,就有可能获得工期补偿,但是工期补偿并不意味就必然伴随着费用的补偿,只有那些由于业主本身造成的工期延误才有可能获得费用补偿。在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,造成工期延长,这对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长,建
    2023-03-03
    242人看过
  • 工期延长如何索赔
    通常,承包商要求延长工期的主要理由有:(1)由于工程变更造成额外的工作;(2)由于不可抗力造成的工程损坏需要修复;(3)恶劣的天气的影响;(4)业主拖延了施工现场的移交;(5)一些意外的原因(非承包商原因)使工程所需的材料、设备未能及时到货;(6)有组织的工人动乱和罢工;(7)业主指定分包的延误。由于上述原因造成了工期的拖延,如果承包商提出索赔要求,就有可能获得工期补偿,但是工期补偿并不意味就必然伴随着费用的补偿,只有那些由于业主本身造成的工期延误才有可能获得费用补偿。在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,造成工期延长,这对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长,建
    2023-04-27
    89人看过
  • 航班延误如何理赔
    最近的天气较为多变,机场可能会遇上航班停飞或者延误的情况。对于经常出差或者是外出旅游的人士来说,除了耽误行程之外,也可能造成一些经济损失。部分旅游商务险内虽然包含了航空延误保障,不过若是被保险人没有把握好理赔细节,也有可能遭到保险公司的拒赔。确认延误时间境内的航班延误附加险,对每次延误的时间要求参差不等,大多限于4小时至6小时,理赔金额也由250元至300元不等。以人保的豪华款神州商务行产品为例,对于16至70周岁的被投保人,如果遇到航班延误情况,保险公司会按照每延误6小时支付300元来理赔。那么,延误时间是如何计算的呢?一般,这类计算方法有两种:第一,自航班原定的开出时间开始计算,直至搭乘由公共交通工具承运人提供最早的替代交通工具出发的时间为止。也就是说,如果你原先搭乘的航班是早上7点起飞,但是由于天气原因飞机未能起飞,随后机场提供了10点与11点起飞的两班飞机,无论你选择哪一班次,其航
    2023-04-23
    396人看过
  • B超误诊如何索赔
    1,可以申请医疗事故鉴定,如果构成的,可以要求医院赔偿。2,可以要求对方进行民事赔偿,要求赔偿医药费、误工费、营养费、护理费、财产损失等,如果构成伤残,还可以要求对方赔偿伤残赔偿金。费用金额可以参考以下标准。(1),医药费。医药费是根据医院诊断证明、正规医疗发票确定数额。包括你为治疗而支付的挂号费、检查费、手术费、医药费、住院费、整形整容费和后续治疗等费用;(2),营养费。营养费是按照医生开具的营养需求诊断证明和相关费用支出证明确定数额。是指为辅助治疗身体疾病或使身体尽快康复而购买的日常饮食以外的营养品所支出的费用。(3),误工费、护理费。误工费、护理费是根据受害人或护理人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资
    2023-02-28
    123人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工期延误索赔的赔偿金额如何算
      新疆在线咨询 2022-05-19
      索赔处理一般有两种方式: 1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。 2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。综合上面所说的
    • 工期延误索赔
      北京在线咨询 2022-08-21
      根据《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
    • 航班延误如何向航空公司索赔
      广西在线咨询 2021-12-18
      航班延误向航空公司索赔的内容,一般如下:1、航班延误索赔内容为及时要求改签其他航班;2、提供餐食与住宿;向承运的航空公司要求赔偿;3、向航班延误保险的承保人要求赔偿;4、飞机延误4到8小时的,航空公司还需向旅客提供价值300元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿。
    • 造成病情延误及痛苦,如何索赔
      湖南在线咨询 2022-11-01
      根据病情,按照实际损失要求赔偿,因此造成精神损害的,还可主张精神损害抚慰金赔偿。
    • 我家装修延误了一天我该如何索赔
      甘肃在线咨询 2022-10-17
      1、楼上暖气管破裂渗水,对你家造成损失,应该由暖气管的所有人负责赔偿。这在《物权法》第92条有规定2、如果暖气管是公共管道,维护责任在于物业,那么,损失由物业支付。由于楼上住户不配合,造成损失扩大,物业可以向楼上住户索赔。3、如果暖气管是楼上住户装修后再加的,维护责任在楼上住户,由这个邻居负责赔偿。4、你除了拍照的证据,还有衣柜墙壁及地板泡水的照片,以及购置这些物品的价格和装修的费用证明,来确定你