工期延误会产生哪些索赔-法师兄

工期延误会产生哪些索赔

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-16 11:01:36 140 人看过

看情况：

一、因承包人的原因导致的工期延误，会产生承包人应当支付的工期延误的违约金的索赔；

二、因发包人的原因导致的工期延误，会产生承包人停工、窝工损失的索赔。

《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
法律综合知识
工期延期索赔应遵循哪些法律程序

一、工期延期索赔应遵循哪些法律程序关于工程索赔的相关程序如下所述：首先是在索赔事件发生之日起的第28个自然日之内，应当向贵方（工程师）递交索赔意向通知书；其次，在递交索赔意向通知书之后的第28个自然日内，应向贵方提交关于延长工期以及补偿经济损失的详细索赔报告以及相关的证明材料；最后，贵方在收到我方（施工单位）提交的上述索赔报告以及相关资料之后，应在第28个自然日内予以回复，或者要求我方进一步补充索赔的理由与证据。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工期延期应该如何索赔在工程施工作业实施过程中，通常都具有一定的规定时限，即合同所述的工期。为了保证相关各方能

2024-07-10

460人看过
合同条款
工期延误需要哪些证据

当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；3、发包人或者工程师签认的签证；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工

2023-02-23

122人看过
不可抗力
工期延误的情形有哪些？

工期延误的情形有哪些？详情如下：1、工期延误的情形有哪些？《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）工程设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务？根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延，承包人有何良策？（1）如果属于设计变更导致建设工程的工程

2023-04-23

359人看过

法律综合知识
快递延误怎么索赔？

快递延误索赔依据《快递暂行条例》第二十七条的规定，快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。《快递暂行条例》第二十七条快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。

2024-08-20

184人看过
法律综合知识
哪些能工期索赔

在建设工程项目中，出现以下几种情况时，通常可以向发包方提出工期索赔申请：首先，若由于发包方主观故意导致工期停止或逾期未能完成预定计划，承包方可据此请求将工期适当延长，并要求发包方予以相应赔偿；其次，如施工过程中发生不可抗力因素，致使工程延期，发包方有权向施工单位提出返工、改建以及赔偿等要求。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2024-05-02

58人看过
法律综合知识
不可抗力造成的工期延误可以索赔吗

一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、工程变更引起的索赔包括哪些情形工程变更引起的索赔根据发生的原因不同，分六种情形：1．外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2．不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3．工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4．价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5．工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规

2023-04-11

301人看过
不可抗力
工期延迟索赔条件

一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨，法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情

2023-06-05

264人看过

工程施工
工期延长怎么索赔

工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。一、工期顺延是什么意思工期指发包人要求承包人完成单位工程所需时间，是在施工工程前订立的合同中一项重要部分，若承包人未在规定时间完成其义务，则构成违约。工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时，承包人可以申请工期顺延。经审核后，发包人可根据法律及合同约定，对工期延误这一事实状态加以变更。确认工期顺延的事实后，承包方与发包方需签订工期顺延合同，以保障承包方免受合同违约的责任。二、合同约定的工期延误，承包人如何处理？合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当

2023-06-29

284人看过
法律综合知识
工期可以延误原因有哪些

一、工期可以延误原因有哪些1．工程量增加；2．发包人变更设计；3．发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4．发包人未按约支付工程款；5．发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6．工程质量鉴定；7．不可抗力或其他因素。二、工期延误纠纷怎么解决1．和解和解是建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。2．调解调解是建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解，不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。3．仲裁仲裁，亦称公断，是当事人双方在纠纷发

2023-12-03

459人看过
法律综合知识
如何索取施工工期延误的违约金

一、如何索取施工工期延误的违约金1．与承包人协商；2．向人民法院起诉。《民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、违约金有哪些种类违约金是指当事人在合同中约定的或法律所规定的，一方违约时应支付给对方的一定数量的货币。违约金可分为以下三种：1．法定违约金。从我国现行法律的规定来看，法定违约金主要有以下几种情况：（1）由法律、法规具体规定违约金的数额。（2）由法律、法规直接规定违约金的固定比率。（3）由法律、法规直接规定违约金的比率幅度，具体比率由当事人在此幅度内具体商定。2．约定违约金。约定违约金主要有两种情况：（1）法律、法规对违约金未作具体规定，完全允许当事人约定的违约金。（2）法律、法规虽规定了违约金的数额、比率或幅度，但是又允许当事人自行协商，或规定当事人的约定优于法定的违约金。3．混合违约金

2023-09-14

328人看过
误工费
哪些证据能用于索赔误工费

通常来说，索赔误工费要收集以下证明材料：1、收入证明或收入状况的证据。有固定收入的，有单位开具有公章的书面证明，内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资等。没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明，可到当地的相关政府部门进行开具。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。如均无法提供的，受理法院会根据当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。2、误工时间证据。(1)病历或医院小结等。病历及医院小结上一般会载明就医时间，建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理等信息。(2)误工证明。有单位有条件的，可以让单位出具误工的书面证明，加盖公章。(3)误工期司法鉴定书。如果对方不认可或存在争议的，可提请进行误工期司法鉴定，来确认误工期限。第三点需要注意，误工时间的司法鉴定最好由双方共同委托或者委托人民法院挑选鉴定机构鉴定。因单方委托

2023-06-27

178人看过

法律综合知识
误工费的索赔证据有哪些呢？

误工费的索赔证据如下：1、误工日期证明。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。2、收入证明：（1）当事人有固定收入的，由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明。（2）无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

2024-05-02

150人看过
法律综合知识
飞机延误险索赔方法

一、飞机延误险索赔方法飞机延误险的赔付一般情况下在出险后，需要承运人出具证明原件，并注明实际起始时间、延误总时间、延误原因等才能获得理赔。此外，保险公司对延误险的理赔有严格的时间限制，如限定在航班到达后2天内提出索赔，或7天内提交全部材料。而且要自己把材料送至或寄到保险公司，一般邮寄费用由旅客自己承担。二、飞机买延误险赔偿标准飞机买延误险赔偿标准是：延误时间大于4小时小于8小时的（包含4与8）将给予每人200元（或等额积分）的补偿，延误时间超过8小时的将赔偿每位旅客400元（或等额积分）。发生机上延误大于两个小时（包含）航空公司会为旅客提供食品与饮用水，若因延误取消航班航空公司要协助旅客安排住宿但费用航空公司不报销。由于机务维护、航班调配、机组等国航的原因，造成航班延误，国航将根据延误的实际情况，向旅客提供经济补偿。三、航班延误险延误时间如何计算航班延误险延误时间的计算，不同的航空公司有不

2023-05-19

81人看过