一、土方工程施工合同协议书
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
第一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
第二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
第三、承包价格:开挖、运输土方元/m3(石砂)。
第四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
第五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
第六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
第七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
第八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。
本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
二、土方工程施工注意事项
1、须提前查明周边地下设施及管线分布情况,做好记录;若在挖土时发现新管线,须及时上报;
2、深度超过时须在临边设置防坠落措施及警告标志,并配备监护人员;夜间施工时须设置信号灯;
3、控制槽段开挖坡度,以及特殊支护作业符合设计方案,保证支护效果;
4、在基坑、巷道施工时设置有效的排水措施,深基坑采用坑外降水以杜绝积水;
5、雨后作业须先检查边坡土体及支护情况,必要时进行边坡加固;
6、在开挖坑周边进行清理,留出足够的余度,避免土石回落伤人;人工清理时须应按相关规定进行。
三、土方工程的施工用电
1、直接接地的电力线路须采用接零保护系统,电气设备的金属外壳须与专用保护零线连接,电气设备须进行保护接零;
2、电路开关箱中须设置漏电保护器,用电设备须在设备负荷线首端设漏电保护装置,每台设备实行一机一闸制度;
3、灯具应设置熔断器保护,露天照明灯应进行防水保护;
4、配电箱进线和出线应加设防护套,应加门加锁,并由专人维护管理,保证电工持证上岗;
5、潮湿环境下照明电压须控制在36V以下。
-
工程施工合同协议书范本
382人看过
-
工程施工合同纠纷和解协议书
466人看过
-
小工程施工合同协议书怎么填
221人看过
-
通信工程施工双方协议书
314人看过
-
土木工程施工合同补充协议范本
190人看过
-
土木工程施工合同补充协议范本
309人看过
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>
-
工程施工合同协议书河北在线咨询 2023-01-07责任: 1、甲方向乙方提供完整的设计图纸、设计变更资料及前期工程技术资料。 2、甲方负责提供办公室一间及所需办公设备(办公桌椅、电脑、打印机、复印机、档案柜等)。 3、甲方为乙方驻工地资料员提供食宿。 4、甲方协助乙方收集工程所需的所有原材料、构件、设备的出厂合格资料及相关手续(必须原件)。 5、甲方负责协调各施工单位进行各项原材料、半成品及砂浆、砼试块的取样工作。 6、甲方负责各种材料送检的试验
-
土方工程合作协议书甘肃在线咨询 2022-08-13项目合作协议(以下简称甲乙双方) 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则,订立合作协议如下: 一、甲方就土石方工程介绍给乙方施工完成。 二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3,按实际完成工程量支付。 三、乙方在签订合同进场后,先付人民币大写:伍万元(¥50000.00元),其中每个月按实际完成量支付当月的返点。 四、签订合同时,乙方支付给甲方的伍万元在以后的结算中扣除。
-
小工程施工合同协议书范本福建在线咨询 2022-08-21国际工程承包合同 (一)总承包合同本合同经下述双方签署:1.________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出生地:________(国家)国籍:________(国家)总部:________(国
-
工程施工合同协议书怎么写山西在线咨询 2022-07-02施工合同协议书中应该包括以下内容: 1、发包人与承包人的信息; 2、工程的大体情况; 3、工程承包的范围; 4、工期; 5、工程的质量标准与保修条款; 6、合同的价款; 7、施工中的双方权利和义务; 8、竣工验收。根据《民法典》第七百九十五条规定,施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、
-
施工合同协议书重庆在线咨询 2022-06-16施工合同协议书中应该包括以下内容: 1、发包人与承包人的信息; 2、工程的大体情况; 3、工程承包的范围; 4、工期; 5、工程的质量标准与保修条款; 6、合同的价款; 7、施工中的双方权利和义务; 8、竣工验收。根据《民法典》第七百九十五条规定,施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、