工程索赔延迟的后果-法师兄

工程索赔延迟的后果

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-30 20:40:43 73 人看过

工程索赔的期限是28天，在索赔事项发生后的28天以内，需向监理工程师发出正式索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求，会被视为索赔无效。索赔方如果超过了索赔时效，那么胜诉权将得不到法律的支持。因此，如果要进行工程索赔，应该在有效期内向工程师发出索赔意向通知，并且提交补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

工程索赔的依据和证据

提出索赔的依据主要有以下几方面：

1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。

2、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。

3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5、国家有关法律法令政策性文件。

6、发包人或者工程师签认的签证。

7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等。

8、各种验收报告和技术鉴定。

9、工程有关的图片和录象。

10、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认。

11、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。

12、其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

外商投资
多式联运延迟交付索赔

争议问题：1、是否构成延迟交付货物?2、如果延迟交货托运人是否有权拒付运费?或直接抵扣运费?3、在多式联运条件下，承运人责任应如何划分?4、应适用何种法律调整?一、99年12月30日，无锡公司给承运人的出口托运单上注明：走海空联运，13日全部运抵纽约。承运人接受委托并承运了该批货物，应视为其已无异议地接受了该条件。因此已构成延迟交付。〖问题：由谁出具多式联运提单?即由运达还是捷亚?国际货运代理人有时仅是作为货方的代理人代办托运手续，有时则作为承运人签发其自已的多式联运提单，作为无船承运人承担责任。亦有作为承运人的代理人签发多式联运单据的情况;本案情形如何，尚不明了。〗二、《海商法》第69条规定托运人应按照约定向承运人支付运费。因海运提单及空运单均列明运费预付本案运费应由该海运提单及空运单托运人支付。原则上不得向收货人索取该运费。即便确实存在延迟交付的事实，收货人仅有权向承运人索赔由于该延迟

2023-06-06

81人看过
法律综合知识
延迟收房有什么后果

一、延迟收房有什么后果1．房地产开发商有义务按照签订的房屋购置协议中的具体条款来履约，包括担当违约责任。然若开发商未能按期交付房屋，则必须在购房者进行明确催告之后，预留出适当三个月的宽限期予以履行；倘若在此期限过后仍未采取任何积极举措，那么购房者有权依照法律规定申请解除合约，同时开发商需要无条件地退还房价款项、支付相应利息以及补偿给购房者所有因延误导致的实际经济损失。2．若确实存在不可抗力因素影响了进度，那么在这种情况下，开发商无法规避逾期交房所带来的违约责任。《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百七十八条，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、商品房还没交房怎样退房有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可

2024-02-21

480人看过
仲裁机构
工程延期后监理费如何索赔呢

工程延期后监理费的索赔方式有：1、如果合同中有相关约定的，当事人可要求对方按合同约定进行赔偿；2、如果合同没有约定的，当事人可与对方就监理费用进行协商；3、如不能协商一致的，当事人可依法向人民法院起诉。一、房屋租赁合同违约金的规定房屋租赁合同中有关违约金的规定如下：1、合同中有违约金的约定时，违约金按照合同约定的比例支付；2、如果认为约定的违约金过高或者过低，可以请求变更；3、合同中没有约定违约金的，按照违约造成的实际损失来计算违约金；4、违约金独立于房屋租赁费。房屋租赁违约金双方可以依据合同的约定进行处理，如果不能协商一致，可以通过诉讼的方式解决。二、怎么处理监理失职工程监理单位失职可以按双方当事人签订的合同约定或相关规定进行处理。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁

2023-06-24

461人看过
业主
工程延期后业主可否申请索赔

工程延期后，业主能不能申请索赔，要依据实际情况而定，如果房屋延期交付给业主，构成合同违约的，业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开

2023-03-21

389人看过

收房
如何对延迟收房提出索赔

日前，有多位购房者反映，自己购买的商品房到期时无法交付，开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道，在商品房延迟交付的情况下，购房者应该如何追究开发商的违约责任，从而维护房产。近日，不少购房者反映，自己购买的商品房到期无法交付，开发商也从未对延期交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道在商品房迟延交付时，如何追究开发商的违约责任，从而保障自己的权益。去年8月，常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺，今年5月底前交房，他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书，但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况，发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称，今年6月18日交房。然而，6月18日，虽然开发商给

2023-05-08

251人看过
仲裁机构
开发商迟延交房怎么索赔

开发商迟延交房索赔的方式分别有：可以先进行催告；催告后仍不交房的可以申请基层组织进行调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。被害人可以不经过调解，直接提起诉讼或申请仲裁。法律其他规定。一、合同履行纠纷怎么办合同纠纷的解决方式多样，一般来说，主要有以下四种：1、协商。合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁。合同当事入协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当

2023-04-07

101人看过
仲裁机构
延迟施工的违约赔款

1、工程延误的违约金在合同总金额的0．1％到0．5％，不会超过30％。2、不过要看具体的情况，违约的情况不同，违约金的金额也就不同。3、一般建筑工程的合同延期，那么，违约金最高也就是在合同总价5％左右。建设工程延期和工程延误的区别？工程延期：承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误：损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承

2023-07-12

50人看过
违约金
建设工程一直推迟怎么索赔？

建设工程一直推迟怎么索赔，要依据是哪一方造成工程推迟而定，如果是发包单位造成的，施工单位可以顺延工期，并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的，发包单位可按实际造成的损失索赔。《中华人民共和国民法典》第一百一十三条【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条【发包人原因致工程停建、缓建的责任】因发包人的原因致使工程中

2023-02-26

155人看过

法律综合知识
飞机延迟多长时间可索赔延误费用

在常规情况下，若航空公司所运营的航班出现了延误时间长达四个小时甚至更长的状况，航空公司便有责任向乘客提供适当的经济赔偿。航空公司会依据航班实际延误时间为四小时至八小时以及超过八小时两种情况，实施不同程度的经济补偿措施。对于延误时间在四到八小时以内的情形，航空公司可为每名乘客提供价值三百元人民币的机票优惠或者以平等价值的其他形式进行补偿，同时也可以给予现金补偿，金额为两百元人民币。而对于延误时间超过八小时的特殊情况，每名乘客将享受价值四百五十元人民币的机票优惠或者以平等价值的其他形式进行补偿，同样的，也可以选择以现金方式支付，金额为三百元人民币。《中华人民共和国民用航空法》第一百二十六条旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失，承运人应当承担责任；但是，承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生，已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施的，不承担责任。

2024-07-23

348人看过
死缓
延迟执行的制度意义及后果

死缓制度有两个主要作用：抑制死刑的执行和防止犯罪。它的威慑力相当大，具有一般预防的功能，同时保留了执行死刑的可能性，促使犯罪分子改恶从善，达到特殊预防的效果。死缓制度主要有两个作用：一是抑制死刑的执行，二是防止犯罪，包括一般预防和专门预防。由于死缓制度是以罪犯应当判处死刑为前提，也就是说，行为人所犯罪行相当严重，国家予以最严厉的否定评价，故具有相当的威慑力，具有一般预防的功能。同时死缓制度是附条件的不执行死刑，也即保留了执行死刑的可能性，这就促使犯罪分子必须改恶从善，从而达到特殊预防之效。死缓制度附条件的不执行死刑：威慑犯罪、特殊预防死缓制度附条件的不执行死刑是一种特殊的司法制度，其目的是通过威慑犯罪和特殊预防来达到对犯罪分子的惩罚和改造。然而，在这种制度下，即使被判处死刑，只要符合某些条件，如认罪态度好、悔罪表现突出、无再犯罪的危险等，那么死刑也不会立即执行。这种制度的存在，体现了司法

2023-08-30

242人看过
法律综合知识
受领迟延的法律后果有什么

1、债务人可自行消灭债务：债权人迟延后，债的标的物为动产的，债务人可以以提存的方式消灭债务。标的物不适于提存的，或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得价款。2、约定利息的停止：债权人迟延后，因金钱债务所生的利息债务，自受领迟延时起向后消灭。3、增加费用的赔偿：债务人可以请求标的物的保管费用和因受迟延而增加的必要费用。增加的必要费用包括提存费用、货物往返运送费用、履行债务所支出的路费、通知费用、对不宜保存的标的物的处理费用等。4、向债权人的风险转移：因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险，从中可以看出，风险负担的主转移从约定交付之日起发生。5、债务人解除合同：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期

2024-05-14

475人看过
法律综合知识
甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下：1．甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2．甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3．甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4．甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5．一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6．专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是：可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的，当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单

2023-09-17

79人看过

收房
如何向开发商索赔延迟收房

日前，有多位购房者反映，自己购买的商品房到期时无法交付，开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房，不仅他们的入住计划被推迟，而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此，他们想知道在商品房迟延交付时，如何追究开发商的违约责任，从而保障自己的权益。去年8月，常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺，今年5月底前交房，他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书，但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况，发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称，今年6月18日交房。然而，6月18日，虽然开发商给他发了书面“入住通知书”，但他发现小区的电子监控系统一无所获，很多路灯没有安装。另外，售楼人员无法打开他家的房门，使他无法顺利入住。

2023-05-08

441人看过
法律综合知识
延迟交房索赔需要注意什么

首先，购房者应当积极收集卖家逾期交房的相关证据材料，同时仔细保存因延迟交房所产生的额外经济损失的具体凭证。此外，购房者还需关注法律关于诉讼时效方面的规定，以便在适当的时间内依法维护自身权益。对于逾期交房的处理方式和退房条件，购房者也需要有清晰的认识。通常情况下，若卖家延迟交付期限达到30至90个自然日，那么购买方便有权提出退房请求。在此基础上，卖家应当按照合同约定向购买方支付相应的违约金或者赔偿损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人们银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

2024-05-12

322人看过