延误的原因、表现和后果是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 22:02:47 310 人看过

与工期延误密切相关的实际上是工程款的支付。因为,从施工合同纠纷来看,大部分工期延误,承包人以发包人未及时支付工程款为理由。

由于对工程进度款的支付方式没有约定,或者约定不能顺利实施,将直接导致工期延误。但承包人往往不采取法律手段来处理,而是采取“磨蹭”的方法,一种“拖延”。不管怎样,如果你不给我钱,我就不工作了,看谁在担心。众所周知,这样一来,不属于承包商责任的事情也将成为承包商的责任。根据建设工程施工合同通用条款的规定(由于通用条款一经签订即为双方之间的法律,这种协议是行业的通用协议,接近法律规定,所以我更愿意称之为“规定”而不是“协议”),即使业主不按时支付工程款,承包商也必须写表格要求业主工程师确认。工程师逾期不答复的,视为确认。否则,只能认为工期未受影响,不予顺延。严重延误时,承包人可向发包人发出催付款通知。否则,视为工程款迟延支付不影响工程进度,工期不予顺延。无论是停工还是确认工期延长,都可以为承包人索赔提供依据,至少可以不被发包人索赔。否则,将直接给承包商带来不利后果。因此,用人单位的强力“反击”,甚至可能导致项目资金的索要失败和资金的损失。

接触到一个案子。承包人承诺了竣工期限,并约定了逾期违约金。由于发包人没有及时支付进度款,承包人态度冷淡,“反正你不给我钱,我就不给你工作,只是拖延。”。因此,因发包人拒不支付工程款向法院提起诉讼后,发包人承认自己拖欠工程款,但因承包人延误工期,给发包人造成损失,他应该根据合同承担违约责任。法院审理认为,承包人没有证据证明应当延长工期,即使有理由遵守工期,也不能证明应当延长工期。最后,法院判决双方均应赔付。发包人支付工程款,承包人支付违约金。我们无意判断此案的审理是否有问题,因为上诉后没有最终结果。但我们应该能够吸取一些教训。这种粗放的实证管理已经不适应当前的法律环境。因此,即使发包人违约,承包人也应严格按照通用条款或专用条款及时办理各种手续。明确双方责任及应顺延的工期。如果发生纠纷,应该及时解决,否则,延误只会给自己和对方造成更大的经济损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月31日 02:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 延误险是否涵盖因天气原因而导致的延误赔偿?
    天气原因延误险不赔。虽然市面上有不少针对航班延误的延误险,不过有些保险规定,由恶劣天气等其它不可抗力引发的延误,不在保障范围之内。当然,如果乘客对于航空公司出具的证明有疑问,可以联系客服拿到更详细的信息,维护自己的权益。飞机延误险有必要买吗现在国内延误险一般都是包含在意外险里面的,20块。一般来说,很多人不买,因为这个要大部分是延误超过4小时,而且没有上飞机,才可以申请理赔的。不过,对于某些经常延误的航班或者跨军事管制区的航班,或者是天气不好情况下的航班,就可以买下了。网上买机票时会有航意险、延误险、组合险等保险选项可供选择,默认选择但可以取消,这是自愿的。但是有些特价机票是必须要买意外险的,取消不了。购买时要仔细看好。《中华人民共和国民用航空法》第一百二十六条旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失,承运人应当承担责任;但是,承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生,已
    2023-07-05
    137人看过
  • 引起医疗美容纠纷的原因和表现
    1.作为病人及其家属缺乏对患疾病的认识和知识,对正常医疗的不良后果不了解,一旦发生不理想或不尽人意的情况,则容易引发医疗纠纷。2.随着公费医疗制度改革,医疗费用的个人承担部分增加,自费病人增多。因此,病人在自掏钱,付出医疗费用的同时,希望能得到较好的医疗服务及理想的治疗效果,如果事与愿违,病人内心则难以平衡和接受。3,由于社会的进步,人们的法律意识、自我保护意识不断增。因此,在医疗过程中一旦发生病人认为是损害到个人权益的情况时,则产生投诉愿望和行为。目前的医疗纠纷在患者方面的表现形式也开始呈现出与以往不同的一些特点:病人已不单纯是反映问题,而同时要求获得经济赔偿;已不单纯用信件或口头投诉,开始寻求法律支持;已不单纯伪造院解决纠纷,而希望通过宣传媒介的帮助达到解决问题的目的。分析医患双方引发医疗纠纷产生的各种原因和因素,可使医疗纠纷的防范工作更有针对性。具体表现:1.对医疗结果期望值过高对于
    2023-06-07
    101人看过
  • 延误索赔的成因是什么?
    延误索赔的依据是:1、工期延误索赔可按合同约定执行。合同未约定的,可以按照实际损失赔偿;2、根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。延误病情医院是否存在过错的认定依据是什么?在审判实践中,法官可以具体结合以下原则,运用“医疗水准”这一判断标准来认定医方的过错:1、“医学判断”法则。所谓“医学判断”法则,是指只要医疗专业者遵循专业标准的要求作决定,不能仅因事后判认其所作的决定错误而对其课以责任。医方在对患者施行诊疗时,若其已尽到符合其专业要求的注意、学识及技术标准,即便治疗结果不理
    2023-07-04
    462人看过
  • 什么是无权代理表现形式和法律后果
    一、什么是无权代理表现形式和法律后果以下是无权代理表现形式:1.未经被代理人授权的代理;2.超越被代理人授权范围的代理,超越代理权限的部分属于无权代理;3.代理权过期后的代理。无权代理法律后果是:1.未经追认:如果行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍以被代理人名义订立合同,且未经被代理人追认,那么该合同对被代理人不发生效力。此时,行为人需要承担相应的法律责任。善意相对人则有撤销合同的权利,这种撤销应当以通知的方式作出。如果行为人实施的行为未被追认,善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求赔偿,但赔偿的范围不应超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。2.追认:如果被代理人最终追认了无权代理行为,那么该行为对被代理人具有法律效力。在这种情况下,追认的权利属于被代理人,可以是以口头形式也可以是书面形式。一旦追认,无权代理的性质转变为有权代理,并且代理行为的效力追溯至追认之
    2023-12-30
    71人看过
  • 无效婚姻的原因和后果
    无效婚姻有以下几种情形:1、重婚的;2、双方为禁止结婚的近亲属关系的;3、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的;4、双方或其中一方没有到法定结婚年龄的。若是当事人向人民法院申请宣告婚姻无效时,法定的无效婚姻情形已经消失的,对于宣告无效的申请,人民法院不予支持。无效婚姻疾病都有什么无效婚姻的疾病包括:1、严重遗传病,是指遗传因素先天形成,患者全部或部分丧失独立生活能力,后代再现风险高,医学上认为不适合生育的遗传病;2、指定传染病,指定传染病是指艾滋病、淋病、梅毒、麻风病等医学上认为影响结婚生育的传染病;3、精神病,指精神分裂症、躁狂抑郁症等重型精神病。《中华人民共和国民法典》第一千零五十四条无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力,当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产,由当事人协议处理;协议不成的,由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理
    2023-07-02
    398人看过
  • 拘留和解后的原因是什么?
    违反治安管理行为
    双方打架和解后,打人的一方仍然被拘留的,说明打架行为的情节比较严重。不能因为双方已经达成和解就不追究打人一方的责任,公安机关需要根据治安管理处罚法的规定对其进行处罚,但是如果已经调解达成一致意见的,可以从轻处罚。除此之外,打架构成犯罪的,调解也不可以免除刑事责任。双方都动手打架的拘留条件是什么一、双方都动手打架的拘留条件是什么1、双方都动手打架的拘留条件:(1)殴打他人的,或者故意伤害他人身体;(2)结伙殴打、伤害他人;(3)殴打、伤害残疾人、孕妇;(4)双方均达到给予行政处罚的责任年龄等。2、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解,当事人达成协议的,不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的,公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚,并告知当事人可
    2023-07-02
    494人看过
  • 因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者哪些行为
    因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者什么行为(1)患者对医疗行为不理解,不按医嘱服药和私自服药;(2)患者出于某种动机和目的,不真实反映病状;不接受合理治疗措施过早增加活动;(3)全麻醉手术擅自进食发生受损中或手术后呕吐反流致患者死亡;(4)术后过早进餐,隐瞒呼吸道吸入异物的情节,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;私自外出,恶意拖欠医疗费;(5)不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物;不遵医院探望制度,擅自探望,引起心血管患者过于激动而猝死;患者家属无故不在手术单上签字,延误最佳抢救时机。《医疗事故处理条例》第三十三条有下列情形之一的,不属于医疗事故:(一)在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的;(二)在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的;(三)在现有医学科学技术条件下,发生无法预料或者不能防范的不良后果的;(四)无过错输血感染
    2023-06-14
    332人看过
  • 收到的快递延误有什么后果
    《快递服务业标准》规定,同城快递服务期限不得超过24小时,国内异地快递不得超过72小时;同城快递延误期限为3天,国内异地快递延误期限为7天,国际快递延误期限为10天。快递邮件延误时,消费者可视为快递邮件丢失,要求赔偿。信件丢失按服务费2倍赔偿。包裹原则上按保价实价赔偿,未购买保价的包裹按具体服务费的5倍赔偿。快递延误赔偿标准。邮政快递延误赔偿标准邮政快递延误赔偿标准即信件按服务费2倍赔偿,包裹原则上按照保价实价赔偿,没有买保价的包裹将按照具体服务资费的5倍进行赔偿。以下情况承运人不承担赔偿责任:1.不可抗力(保价邮件除外)。2.寄递物品违反禁寄或限寄规定,被国家行政机关没收或依照有关法律法规等处理的。3..因寄件人、收件人过失或寄递物品本身原因造成邮件损失或延误的。4.因寄件人填写本单不规范或填写错误等,导致邮件延误或退回的。6.用户自寄件之日起满一年未查询又未提出赔偿要求的。6.超过寄递
    2023-08-08
    470人看过
  • 因疫情银行贷款延期之后还是出现逾期的后果是什么?
    1、影响征信在我们的日常生活中,办理很多业务的时候都会涉及到个人征信,这是衡量一个人信誉的重要凭据,而我们生活中影响个人征信的因素也有很多,比如说逾期还房贷。一旦房贷产生逾期,贷款行就能看到你的逾期还款记录。如果是比较严格的银行,即便你只逾期了一天,银行也会把逾期情况录入央行的征信系统今后大家申请信用卡或贷款都会受到影响。2、产生罚息和滞纳金大家在申请贷款的时候都是有跟银行签订贷款协议的,购房者在签订贷款协议的时候应该仔细看一下合同中的规定,通常情况下,无论是由于什么原因,只要你的房贷出现逾期,那么银行就会打来催收电话,提醒借款人还款,而且只要逾期还款了就会产生罚息。一般来说,银行会给大家7天的时间补足欠款,如果7天之内能够将该还的资金都补齐,那么就不会产生滞纳金。3、被银行起诉由于购房者所申请的房贷不是小数目,如果逾期还贷的话,对于银行来说也会造成损失,而银行一般都会在房贷合同中设置违约
    2023-04-12
    82人看过
  • 小三起诉原配的原因和可能结果是什么
    一、小三起诉原配的原因和可能结果是什么然而,在某些特定情形中,例如当原配对婚姻中的第三方进行了侮辱、诽谤、殴打、限制其人身自由等侵犯其人身权利和财产权益的行为,且这些行为已经导致了严重的后果时,那么婚姻中的第三方便有权针对原配所实施的这些侵权行为采取法律行动,包括向法院提起诉讼或者向公安机关报案等方式来维护自身的合法权益。举例来说,如果原配故意对婚姻中的第三方进行殴打,并且这种行为已经造成了轻伤以上的伤害结果,那么原配可能会被认定为故意伤害罪的犯罪嫌疑人。在此种情况下,婚姻中的第三方既可以选择向公安机关报案,要求追究原配的刑事责任,同时也可以向人民法院提起民事诉讼,要求原配承担相应的民事赔偿责任,包括支付医疗费、护理费、误工费、营养费、交通费以及精神损害赔偿金等相关费用。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于构成故意伤害罪的行为,将根据具体情节予以不同程度的处罚:故意伤害他人身体的
    2024-07-13
    355人看过
  • 保险合同无效有什么原因和后果
    一、保险合同无效的原因:以死亡为给付保险金条件的合同,未经被保险人同意并认可保险金额的,合同无效。但是,父母为其未成年子女投保的人身保险除外。二、保险合同无效的效果:该保险合同自始无效。《保险法》第三十四条以死亡为给付保险金条件的合同,未经被保险人同意并认可保险金额的,合同无效。按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单,未经被保险人书面同意,不得转让或者质押。父母为其未成年子女投保的人身保险,不受本条第一款规定限制。
    2023-06-15
    496人看过
  • 研究夫妻关系破裂的各种表现和原因
    可以证明夫妻感情出现裂缝的方式如下:1、看法院判决离婚的标准是夫妻关系是否破裂;2、看离婚诉讼中夫妻双方的婚姻基础,应从双方结合的方式、恋爱时间的长短、结婚的动机和目的等方面反映出来;3、看离婚时夫妻关系的现状;4、看离婚诉讼中是否有和好的可能。根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。该怎么证明夫妻感情已经破裂证明夫妻关系破裂的情况有:1、重婚或配偶与别人同居。所谓配偶与别人同居,是指配偶与婚外异性不以夫妻名义持续稳定地同居。以夫妻名义,构成重婚;2、实施家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员的;3、赌博、吸毒等恶习屡教不改;4、因感情不合而分居满两年的,确实不可能和解,或者经人民法院判决不允许离婚后分居满一年的,不履行夫妻义务的;5、一方与别人通奸,非法同居,经教育仍无悔改,无过错一方起诉离婚,或者过错一方起诉离婚,另一方不同意离
    2023-07-05
    483人看过
  • 辞职表的离职原因是什么
    在这一时间段,员工对组织已经有了进一步的了解,对自己的工作已经逐渐上手,他开始注意自己的周围环境,希望组织能接纳他,能分享组织中的秘密。而组织基本上对新员工的考察也暂告一段落,逐渐认可员工。新员工满怀激情的工作着,希望将自己的能力尽快展现到众人的面前。如果员工在这期间认为这份工作不适合他,也会提出离职。这一时段离职最主要的原因在于他的直接主管上级,没有很好地关注他。一、入职两个月离职原因比例1、工资低、福利待遇差而闪辞的人数占比最大,高达30.53%;2、学不到经验,无法提高自身能力而辞职的人占比22.57%;3、受够可怕加班和想再出去逛逛的分别占13.29%和10.46%;4、无法应对好人际关系的占比9.87%;5、想回老家发展的占7.40%。二、减少员工离职解决建议1、在招聘员工时,做到明确招聘岗位与招聘人数,提前做好岗位说明,确定招聘条件,做到有经验(节约成本,短时间能做出成绩)与无
    2023-04-06
    431人看过
  • 交房延期因天气原因延误算违约吗
    (一)不可抗力事件。不可抗力乃指无法预知、无法避免且无法控制的客观状况。造成不可抗力事件的缘由大致分为两大类:一种是自然界的灾难性事件,例如洪水、地震、台风、海啸等;另一种则源于政府的决策行为,例如战争爆发、强制征用土地等。当不可抗力事件发生时,开发商须在合同规定的期限内向购房者通报有关信息,否则即便出现了不可抗力事件,开发商仍需承担延迟交付房屋的责任。然而,在实际操作过程中,开发商往往会对不可抗力进行过度解读,实际上,构成不可抗力的条件极为严苛,开发商不得以诸如“雨季停工”、“技术难题”等为借口主张免除其应负的责任。(二)约定的免责事项。在商品房销售合同中,除了不可抗力外,开发商还常常与购房者约定其他可能导致逾期交付房屋的免责事项,例如购房者未能支付完全部房款以及其他应缴费用、由于执行国家法律法规、政策、政府指令而导致的逾期交付、由于市政配套设施接通延迟或者市政府规划变更所引发的逾期交付
    2024-05-07
    198人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 交通事故原因和后果是什么?
      浙江在线咨询 2021-11-20
      《中华人民共和国道路交通安全法》中交通事故的定义是车辆在道路上因过错或事故造成的人身伤亡或财产损失。其中,道路是指公路、城市道路和允许社会机动车通过的地方,包括广场、公共停车场等公共交通场所。车辆在道路外通行时发生的事故,参照《中华人民共和国道路交通安全法》处理。也就是说,只要道路上与车辆有关的损坏后果都是交通事故,但使用交通工具或当事人主观故意造成的事故不属于交通事故。比如使用交通工具杀人或者碰
    • 没有因果,延期开庭是什么原因?
      广西在线咨询 2024-08-28
      当事人无理由要求人民法院延期开庭的,人民法院有权予以拒绝,如果当事人缺席开庭的,人民法院有权根据实际情况及相关法律规定缺席判决处理。
    • 故意延误投递邮件罪的特征表现是什么?
      陕西在线咨询 2022-12-03
      1、行为人严重不负责任,不依照有关法律和规定认真履行自己的职责而造成工作失误。 2、行为人实施了故意延误投递邮件的行为,本罪中的故意是指行为人作为邮政工作人员履行自己职责应当按照规定投递邮件而故意不予投递。 3、延误投递邮件的行为给公共财产、国家和人民利益造成了重大损失,延误投递邮件的行为与造成的重大损失结果之间具有因果关系。
    • 延迟退休的原因和对待不同群体的原因是什么
      西藏在线咨询 2023-04-06
      “去年超过60岁以上的老人已经达到了2.2亿,占比已经超过了16%。”尹蔚民表示,无论是从开发人力资源,还是保持养老、医疗基金的持续健康运行,都需要对法定退休年龄进行调整,这也是世界各国通行做法。 按照我国现行的相关政策,机关男干部和男工人退休年龄为60岁,女工人退休年龄为50岁,机关女干部退休年龄为55岁。同时,退休时男女工人必须工龄满10年。 实施延退,将区别对待不同群体。根据我们国家现在不同
    • 和合同期间被诉讼期延误的原因是哪些?
      上海在线咨询 2023-04-01
      诉讼标的同一种类有以下三种可能: 1、基于同一事实或法律上的原因形成的同种类诉讼标的。如:公交车发生交通事故导致该车上的乘客数人受伤,受害的乘客要求赔偿的诉讼。 2、基于同类事实或法律上的同类原因形成的同种类诉讼标的。如:数个业主欠交物业管理费,物业公司向欠交物业管理费的数个业主提起的交纳管理费的诉讼。 3、基于数人对同一权利义务的确认形成的同种类诉讼标的。如:甲对乙、丙、丁分别提起的关于特定不动