房屋建筑质量问题造成受伤责任应由谁承担-法师兄

房屋建筑质量问题造成受伤责任应由谁承担

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-22 18:08:01 293 人看过

在建筑工程中，若出现质量问题，应当由有过错的一方承担相应的责任。如施工方未能严格按照设计图示进行工程施工、或者采用了不符合标准或合同约定的建筑材料，由此导致的工程质量责任通常由承包商来承担；而对于发包人因自身失误所造成的问题，如提供的设计存在瑕疵、提供的建筑材料不合格，甚至是对某个环节直接指定了分包商等情况而言，其所引发的工程质量责任则往往需要由发包方自行承担。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

经理
确定谁应该为建筑质量问题负责

这段内容讲述了建筑出现质量问题应该联系哪个单位。首先,应该联系物业管理公司,他们会联系建筑公司。然后,施工单位对建设工程的施工质量负责。监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。因此,施工单位对施工质量承担责任。如果建筑出现质量问题，首先应该联系物业管理公司，他们会联系建筑公司。施工单位对建设工程的施工质量负责。监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。因此，施工单位对施工质量承担责任。施工单位对质量问题承担责任吗？根据《建设工程质量管理条例》第四十二条规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，并对建设工程项目的安全施工负责。施工单位在施工过程中应当严格执行工程建设强制性标准。施工单位对建设工程项目的安全施工负责。因此，施工单位对质量问题承担责任。施工单位应当建立质量

2023-09-09

316人看过
法律综合知识
工人受伤责任归属问题该由谁承担

一、工人受伤责任归属问题该由谁承担工人干活受伤，属于工伤的，由用人单位和工伤保险基金承担工伤赔偿责任；属于工伤但用人单位未缴纳工伤保险费的，用人单位支付全部工伤赔偿项目；雇主和工人之间是雇佣关系，工人干活受伤由雇主承担人身损害责任；其他。二、工伤认定申请需准备哪些材料工伤认定申请需准备如下材料：1．受害人身份证复印件及个人申请；2．证人证言、身份证明及身份证复印件；3．受伤害人与用人单位存在劳动关系的证明材料；4．用人单位的营业执照复印件或者工商行政管理部出具的查询证明；5．其他要求的申报材料。《工伤保险条例》第十八条提出工伤认定申请应当提交下列材料：（一）工伤认定申请表；（二）与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；（三）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。工伤认定申请人提供材

2023-09-15

192人看过
消费者
单车造成的车子质量问题责任谁担责任呢？

因单车质量导致事故责任应当由生产者承担。法律规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。一、产品责任责任主体产品责任是指因产品存在的缺陷造成他人损害，产品的生产者、销售者应当承担的侵权责任。产品责任适用无过错责任，不论产品所存在的缺陷是来源于生产者，还是销售者过错导致的抑或是运输者、仓储者等第三人的过错导致的，被侵权人均有权向生产者、销售者请求赔偿。二、对产品侵权责任怎样分担产品侵权责任的分担：(1)因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。(2)因销售者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，销售者应当承担侵权责任。(3)销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担侵权责任。(4)因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。(5)产品缺陷由生产

2023-06-26

256人看过
法律综合知识
商品房屋质量问题的维修费由谁承担

在房屋建筑过程中若出现任何技术缺陷或安全隐患，均由开发商或者施工企业承担相应法律责任。原则上来说，当建设全过程采用总承包模式时，总承包方应对所有建设项目的质量负责到底。而如果总承包方按照相关规定将部分建设任务外包给其它承包商，那么总承包单位和分包单位需共同对分包工程的整体品质负责，并承担相应的连带责任。《商品房销售管理办法》第三十三条房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期；存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的，保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。非住宅商品房的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期。《建设工程质量管理条例》第二十六条施工单位对建设工程的施工质量

2024-05-15

82人看过

侵权责任
建筑物摔断者造成受损谁来承担责任

建筑物掉落致人损害，承担责任如下：1、建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。2、所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。建筑物倒塌致人伤害的应由谁承担责任建筑物倒塌致人伤害的由该建筑物的施工单位与建设单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。构成建筑物、构筑物或者其他设施倒塌损害责任，须具备以下要件具体是：1、造成损害的物件须为建筑物、构筑物或者其他设施。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌损害责任不是侵权人直接实施的行为所致损害，而是由物件所致损害。其造成损害的物为建筑物、构筑物或者其他设施。2、建筑物、构筑物或者其他设施须为建设单位或

2023-08-14

426人看过
产品
产品质量问题应该由生产者承担责任

因产品存在缺陷造成他人的损害，除产品的缺陷是由于销售者的过错造成的外，都应由产品的生产者依法承担无过错责任。即产品的生产者是产品责任的主体。那么，缺陷产品的受害人能否直接向产品的销售者要求赔偿呢？按照产品质量法的规定，受害人可以直接向产品的生产者要求赔偿，也可以先向产品的销售者要求赔偿。销售者在先行赔偿后，有权向缺陷产品的生产者追偿。当然，如果产品的缺陷是由于销售者的过错造成的，销售者只能自己承担赔偿责任。如果受害人向产品的生产者要求赔偿，生产者赔偿后，发现应属于产品销售者的责任的，生产者也有权向销售者追偿。产品质量法的这一规定，体现了对产品质量受害人的优先保护。生产者的产品责任是什么生产者应当对其生产的产品质量负责。产品质量应当符合下列要求：（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准。（二）具备产品应当具备的使用性能

2023-07-07

59人看过
紧急避险
缺陷责任期内发生工程质量问题由谁承担责任？

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保留金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。紧急避险造成的损失由谁承担责任《中华人民共和国民法典》第一百八十二条规定，因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。

2023-08-17

260人看过
法律综合知识
二手房买卖中应由谁负责房屋质量问题

在二手房产交易过程中，通常会有这样的规定，即卖家负责处理和解决房屋存在的质量问题。因此，当卖方真实地向买方通报了这些问题后，买方就需要承担相应的房屋质量方面的风险。作为买方，您有权参考并依据之前签订的购房合同，按照合同中的条款逐条核查所购买到的房屋出现的具体质量问题，以明确责任方，并要求其根据法律规定对您遭受的经济损失进行合理的赔偿和补偿。《商品房销售管理办法》第三十五条商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。《民法典》第六百一十七条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。

2024-07-25

53人看过

法律综合知识
因房屋质量问题起诉退房由谁承担诉讼费

一、因房屋质量问题起诉退房由谁承担诉讼费？诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外，经人民法院调解达成协议的，诉讼费用的负担由双方当事人协商解决；协商不成的，由人民法院决定。《诉讼费用交纳办法》第二十九条诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。第三十条第二审人民法院改变第一审人民法院作出的判决、裁定的，应当相应变更第一审人民法院对诉讼费用负担的决定。第三十一条经人民法院调解达成协议的案件，诉讼费用的负担由双方当事人协商解决；协商不成的，由人民法院决定。二、因房屋质量问题起诉退房法院立案条件是什么？（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）

2024-01-10

176人看过
训诫
保安员造成他人受伤由谁承担责任

依据我国相关法律的规定，保安如果是在职务活动中造成人他人受伤的，由保安服务公司承担赔偿责任，保全有过错的，承担连带的责任。相关法律规定《保安服务管理条例》第四十三条保安从业单位有下列情形之一的，责令限期改正，处2万元以上10万元以下的罚款;违反治安管理的，依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任：(一)泄露在保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息的;(二)使用监控设备侵犯他人合法权益或者个人隐私的;(三)删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录的;(四)指使、纵容保安员阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷的;(五)对保安员疏于管理、教育和培训，发生保安员违法犯罪案件，造成严重后果的。客户单位删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录的，依照前款规定处罚。第四十五条保

2023-06-01

72人看过
业主
建筑物掉落造成伤害由谁来承担

建筑物掉落致人损害由施工单位以及建设单位承担责任，并且二者承担的是连带责任。若是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的，则不需要承担责任。一、高楼抛物找不到人！高空抛物找不到责任人由可能加害的建筑物使用人给予补偿。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。二、施工许可证申请主体《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。这是因为，建设单位（又称业主或项目法人）是建设项目的投资者，如果建设项百是政府投资，则建设单位为该建设项目的管

2023-06-20

481人看过
法律综合知识
产品质量问题谁承担责任赔偿

一、产品质量问题谁承担责任赔偿在产品质量问题上，当产品存在缺陷导致损害时，根据《中华人民共和国民法典》的规定，被侵权人（即受害者）享有选择权。1．被侵权人既可以向产品的生产者请求赔偿，也可以选择向产品的销售者请求赔偿。这意味着，无论是生产者还是销售者，在面对产品缺陷导致的损害时，均承担无过错责任。2．即使生产者或销售者能够证明自身在产品质量问题上没有过错，他们仍然需要承担相应的赔偿责任。3．在诉讼中，被侵权人可以选择将生产者和销售者列为共同被告，也可以选择其中之一单独起诉。二、产品与加工的法律区分在《产品质量法》中，“产品”和“加工”虽然在日常生活中看似相似，但在法律属性上却有着明显的区别。1．两者所处的法律语境不同。（1）“产品”的定义在《产品质量法》中有明确规定，即“经过加工制造用于销售的产品”，主要调整的是不平等主体之间的法律关系，即违法主体和行政机关的法律关系，旨在维护公共利益。（

2024-07-14

78人看过

产品
代销产品问题责任应由谁承担？

代销产品出问题的，是生产者过错的由生产者负责，是销售者过错的由销售者负责，是运输者、仓储者等第三人的过错的，由第三人负责。因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。什么是银行代销产品银行代销产品，也就是银行代理销售的，由基金公司保险公司、信托公司等其他机构设计并承担主要责任的产品，目前常见的银行代销产品包括基金、保险、信托、国债及贵金属等。在银行代销产品业务中，银行作为代理销售方，发挥营业网点数量众多、分布广泛等优势，提供产品的销售平台，所承担的责任与银行自行自销产品有较大区别。代销产品的经营主体分别是基金公司、保险公司、信托公司等外部机构，因此，基金、保险、信托等产品的设计、投资、管理等均由基金公司、保险公司、信托公司等外部机构负责。银行代销产品是银行为投资者提供的多层次金融服务方案内容之一，使投资者能够运用银行平台选择其他经营主体的

2023-07-06

71人看过
机动车
建筑物倒塌造成人伤责任该谁来承担

建筑物等倒塌致人损害的，由该建筑物的施工单位与建设单位承担连带责任。但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物倒塌造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。逆行撞坏别人造成人伤该谁的责任？因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；以下情形通常将被确定为全部责任：1、追尾碰撞前车的；2、变更车道发生事故的；3、倒车、溜后发生交通事故的；4、从路外或非机动车道驶入机动车道发生碰刮的；5、绿灯放行或没有信号灯控制的路口转弯车未让直行车的；6、进入环行路口的车未让驶出或在环行路口内行驶的车辆的；7、跨越道路中心实线或者隔离实线发生事故的；8、逆向行驶的；9、右侧超车发生交通事故的；自行车在交通法规里面属于弱势群体，在划分责任的时候交警会考虑照顾弱势群体，所以即使其逆行，也不会承担全部责任，一般是80％左右。《

2023-08-03

334人看过