工期延误申请怎么写
来源:互联网 时间: 2023-04-06 09:51:31 159 人看过

XXX单位公司:

XXX单位公司:

感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的通讯枢纽大楼外装饰工程。

为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。

然后,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

1、土建单位的影响:

因土建单位自2013年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工:使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

2、停电的影响:

自2014年1月以来经常发生停电现象,具体情况如下:

2014年元月5日全天停电,2014年元月7日全天停电,2014年元月8日上午停电,2014年元月12日全天停电,2014年元月13日上午停电,其余时间的零星点停电也较多,以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

3、由于该工程施工图相当粗糙、基本无法按图施工;在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案,也使我部不能正常地安排施工。

鉴于以上情况,我部本着想业主所想,急业主所急的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长30天,将该工程竣工时间顺延至2014年5月5日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

施工单位:

XXXX年XX月XX日

一、装修工期延误违约金上限

依合同的约定,如果合同约定的违约金,延期罚款属违约金的性质过高,则可要求人法院适应减少。

违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。一般超过合同总价款30%的,要求法院减少一般获得支持的机率较大。

在很多项目中,时间是施工的基本要素,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。

这种资金总量代表了这些延误给业主在成的经济损失,因为难以确定业主损失的真实价值,所以预先商定的金额就用于代替遭受的时机损失。

这种估计就被称为违约赔偿,它在整个建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付这种固定的资金数额给业主。

二、建设工程合同工期延误怎么办

在施工实践当中,我们经常会碰到工期延误的情况,其实在特定的情况下工期是可以允许顺延的,而造成工期顺延的情况也是比较多的。建设工程合同工期延误时可以合法顺延的情况:

1、工程量增加;

2、发包人变更设计;

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;

4、发包人未按约支付工程款;

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;

6、工程质量鉴定;

7、不可抗力或其他因素。

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一,实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的,施工单位就需要承担工期延误的法律责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 16:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 施工工期延误怎么处理?
    最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费。若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时,是不需承担违约责任的,工期顺延的情形主要有以下:1、施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加;2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;4、发包人未按约支付工程款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应当承担相应的工期延误责任。一、施工合同的主要条款有哪些?施工合同的主
    2023-06-25
    125人看过
  • 原告申请延期举证的理由有哪些?延期举证申请书怎么写?
    一、原告申请延期举证的理由当事人在规定的举证期限内有困难(如行动不便,地区偏远,交通不便等),可向法院提出申请,申请延期举证。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六规定:“当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的,应当在举证期限内向人民法院申请延期举证,经人民法院准许,可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的,可以再次提出延期申请,是否准许由人民法院决定。”二、延期举证申请书延期举证申请书xx县人民法院:在申请人与_________________因___________纠纷一案中,由于案件时间跨度比较大,证据比较分散,部分证据收集较为困难,特申请你院延长我的举证期限。申请延长期限为____个月。特此申请。申请人:二O年月日三、延期举证流程提出延期举证申请,应草拟延期举证申请书,向法院提交。提交申请书,应向书记员提交或直接向主审法官提交。主审法官为传
    2023-06-03
    361人看过
  • 工期顺延是什么意思,怎么申请顺延工期签证
    一、建筑工程中的工期顺延是什么意思?工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。二、怎么申请顺延工期签证?申请顺延工期签证需要注意什么?(一)申请顺延工期签证当工程无法按照约定期限完成时,是可以申请工期延顺的,此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。(二)申请顺延工期签证前应当明确以下情况:工期签证是工程签证一种。工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造
    2023-04-05
    53人看过
  • 交通事故误工申请书应该怎么写?
    一、交通事故误工申请书应该怎么写?交通事故误工申请书在书写时一定需要包含可以获得误工费的理由,注意事项如下:1、格式内容仅供参考,出具本证明的单位应带附带提供该单位的主体身份证明(营业执照);2、误工费不是收入,是指因误工减少的收入;3、如果月收入超过个人所得税起征点3500元,应当提交纳税证明。二、出租车误工费怎么计算1、误工费一般是按《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定的标准赔偿。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。2、误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。3、受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。三
    2023-04-13
    147人看过
  • 民事案件延期审理申请书怎么写?
    民事延期审理申请书的内容是:1.首部:(1)注明文书名称。(2)申请人基本情况:申请人是公民的,写明其身份基本事项;申请人是法人或其他组织的,写明其全称、地址、法定代表人姓名和职务。2.正文:明确写明其申请事项并说明事实和理由。(1)请求事项:简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。(2)事实和理由:着重阐述申请人提出延期审理的原因,根据其上有的应当推延开庭审理的具体情形,说明其申请延期审理的必要性。基于所述事实和理由,依据法律有关规定,向人民法院提出延期审理的申请。3.尾部:(1)致送人民法院名称。(2)申请人签名,申请人如果是法人或其他组织的,还应加盖单位公章,并有其法定代表人签名。(3)申请日期。(4)附项:附上可以证明申请人具有法律规定特殊情形并应该延期审理的证据材料,如当事人确因正当理由不能按期出庭的证明。一、强制执行申请书怎么写?当事人申请强制执行一般应当采用书
    2023-06-25
    204人看过
  • 律师延期开庭审理申请书怎么写
    申请人:xxx,男,汉族,xx岁,电话:xxxx。申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。事实和理由:申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案,已经贵院2篇受理,并定于2010年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼,不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第146条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。此致xxx区劳动争议仲裁委员会申请人:xxx特别授权代理人:xxx申请日期:20XX年x月x日相关知识:延期审理是什么意思延期审理是指人民法院在已经确定开庭审理日期后,或者在开庭审理过程中,由于出现某种法定事由,使开庭审理不能如期进行,或者已经开始的庭审无法继续进行,从而决定推延审理的一种诉讼制度。延期审理只能发生在开庭审理阶段,延期审理前已进行的诉讼行为,对延期后的审理仍然有效。但延期的时间不计算在审理期限内。
    2023-04-27
    279人看过
  • 遇到工期延误,该怎么办?
    一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后,项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查,签署工程最终延期审核意见后报建设单位。三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前,均应与建设单位和施工单位协商。工程工期延误违约金具体有多少具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧,上限一般不超过20%~30%。一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务
    2023-07-04
    344人看过
  • 工伤申请延期申请指南
    如下:工伤认定延迟申请XXX人力资源和社会保障局:我司员工XX(身份证:XXX)于11月4日因公出差XX,却遭遇意外人身伤害,根据相关规定,应于11月份向贵单位递交相关资料申报员工工伤;但因受害当事人XX伤势严重,于XX医院治疗中,无法及时提供相关资料,因此延期申请,特此说明。XXXX公司。劳动者工伤申请延期怎么办理劳动者工伤申请延期的不需要办理什么手续,只要劳动者有证据证明自己延期非自身原因即可。《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第七条规定:由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的,被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。有下列情形之一耽误申请时间的,应当认定为不属于职工或者其近亲属自身原因:(一)不可抗力;(二)人身自由受到限制;(三)属于用人单位原因;(四)社会保险行政部门登记制度不完善;(五)当事人对是否存在劳动关系申请仲裁、提起民事诉讼。相关知
    2023-07-13
    75人看过
  • 怎样申请飞机延误理赔
    1、被保险人必须在30天内向保险公司报案,申请理赔。2、填写申请表,提交保险单以及个人的身份证明,出示航空公司或者其代理人出具的延误时间及原因的书面证明。3、有时候,还需出示商务旅行证明等资料。4、资料递交齐了之后,在10日内得到保险公司的回复。5、航班延误险条款相对简洁,理赔程序并不复杂,审核时间也很短,只要材料完备,一些保险公司甚至可以当场理赔。准备材料基本上都是航空公司的延误证明、索赔登记表、机票复印件、登机牌以及身份证复印件等。一、飞机延误险赔偿标准依据中国航协《航空运输服务质量不正常航班承运人服务和补偿规范(试行)》:1、由于承运人原因造成航班延误、取消,客票的退、改、签费用由航空公司承担。延误4小时以上,安排休息场所,还需要提供购票折扣、里程等值补偿或现金补偿。2、航班延误经济补偿适用于由于承运人原因造成的航班延误,承运人原因则指航班计划、机务原因、航班调配、运输服务、机组等原
    2023-04-12
    472人看过
  • 怎么申请工伤认定延期认定
    (一)受不可抗力影响的;(二)职工由于被国家机关依法采取强制措施等人身自由受到限制不能申请工伤认定的;(三)申请人正式提交了工伤认定申请,但因社会保险机构未登记或者材料遗失等原因造成申请超时限的;(四)当事人就确认劳动关系申请劳动仲裁或提起民事诉讼的;(五)其他符合法律法规规定的情形。一、发生工伤后需要做劳动仲裁吗发生工伤事故后,要不要申请劳动仲裁,要依据具体情况而定。因工伤医疗费产生劳动争议的,可以申请劳动仲裁。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法:(一)因确认劳动关系发生的争议;(二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(六)法律
    2023-03-11
    379人看过
  • 工期延误报告
    合同条款
    一、工期延期报告由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程,开工报告日期为2014年7月21日,因街道征地等原因,实际开工日期为2014年10月14日,工期延期85天,竣工日期为2015年9月20日。由于古路头村政策处理原因,2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工,累计影响工期20天。城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日,总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同,从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序,城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。合同工期为180天,实际施工为427天。进场前延期85天,古路头村政策处理延期20天,城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。监理单位意见:______________业主单位意见:
    2023-06-05
    476人看过
  • 交通工程延误工期怎么处罚
    工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。实践中,误工期一般也是以实际的住院时间和必要的休养时间组成的,在伤害或疾病的医疗过程当中,住院期加上医院病例给予的修养期是误工期。一、误工期的费用应该怎么计算1、固定收入,是指在国家机关、企事业单位、社会团体工作的人员本应按期得到的、却因医疗事故就医造成耽误工作而丧失的工资、奖金、津贴、特殊工种的补助费等合法收入。一般以单位出具的收入证明和工资表为准,奖金以患者上年度的单位人均奖金计算,超过奖金税起征点的以起征点为限。需要注意的是,个人独资、合伙企业等私营企业以及财务不健全的有限公司出具的特别是证明患者“固定收入”高于上年度职工年平均工资3倍以上的收入证明,不到单独作为认定依据,须结合税
    2023-03-30
    98人看过
  • 个人向法院延期举证申请书怎么写
    一、个人向法院延期举证申请书怎么写个人延期举证申请书申请人:李XX,男,汉族,XXX年XX月XX日出生,现住XX省XXXXXXX区大XXXXX。身份证号:XXXXXXXXX联系电话:XXXXXXX被申请人:潘XX,男,XXXX年XX月XX日出生,汉族,现住XXX省XX市XX区XXXXX。请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。事实与理由:关于申请人与被申请人之间合伙纠纷一案,贵院以(2014)美民一初字第1202号立案受理。在举证期间内,申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长,知情人多已离职,且案情较为复杂,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法按时收集和调查上述相关证据。为保障申请人的诉讼权益,现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院
    2023-06-06
    287人看过
  • 家装延期怎么申请
    一、家装延期怎么申请可以和装修公司协商,一般来说装修公司会要求你更改装修截止日期,然后同意延期,如果装修公司有其他要求,可以看看能不能妥善处理。二、装修公司延期怎么办1、先分清装修延期原因和责任方要解决问题,首先要分析原因,即要先分析造成不得不延期的原因。这是必须充分弄清楚的一步,因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么,看是否自身原因造成的。业主违约情况:业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。装修公司违约情况:装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。2、依合同办事如果装修延期是由于装修公司方面造成的,业主则应该按照合同办事,努力争取自己的合法权益。合同明确了装修延期赔偿:装修签订的合同中,注明了具体的违约金额和细则的,严格按照合同执行。合同没有明确装修延期
    2023-04-26
    257人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 延误工期反诉状怎么写
      青海在线咨询 2022-06-30
      反诉人(本诉被告):有限公司 法定代表人:。 联系电话:被反诉人(本诉原告):有限公司。 法定代表人:。 住所:昆号。 联系电话: 反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。 反诉请求 1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元; 2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担 事实和理由 2012年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代
    • 工程延期怎么申请?
      云南在线咨询 2021-10-14
      工程延期的申请程序: 1、承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师提交详细的申述报告。   若延期事件具有持续性的,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。 2、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。   监理工程师在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。 3、延期事
    • 工程合同延期申请说明该怎么写?
      内蒙古在线咨询 2022-07-11
      以下是申请范本:关于工程延期的申请致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完
    • 注册资本延期申请书怎么写
      江苏在线咨询 2022-08-10
      项目:原登记事项:申请变更登记事项: 名称: 住所: 邮政编码: 经营场所: 法定代表人: 经济性质: 注册资金:(万元) 经营范围: 主管部门(出资人): 分支机构增(减)法人/非法人: 增(减)法人/非法人: 增(减)法人/非法人: 经营期限自年月日至年月日止。 本企业依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》申请变更登记,提交材料真实有效。谨此
    • 个人贷款延期申请书怎么写
      云南在线咨询 2022-08-05
      以下是个人银行贷款申请延期申请书的范例 借款单位(人),于年月日向借款(大写)人民币,借款用途,借款到期日为年月日;由于等原因,不能按原规定期限归还借款,特申请延期个月,延期借款期限为年月日至年月日,其他各项条款按原合同执行。 特此申请 借款人(签章):担保人(签章): 年月日