工程质量纠纷起诉书范本-法师兄

工程质量纠纷起诉书范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 17:31:26 396 人看过

工程质量纠纷起诉书

原告：**市**溶剂有限公司

法定代表人：申**经理

被告：**市建筑工程三公司**分公司

法定代表人：尤**经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。

综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。

此致

**县人民法院

具状人：**市**有限公司

二00八年x月二十三日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程质量纠纷相关文章

二手房纠纷
二手房纠纷过户问题起诉书范本

一、二手房纠纷过户问题起诉书范本原告：邮编：联系电话：被告：邮编：联系电话：诉讼请求：1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35，680元整；2、诉讼费由二被告承担。事实与理由：2009年12月5日，原、被告在上海房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》，合同约定原告（即乙方）购买被告（即甲方）所有的上海市区路号幢室房屋，房价款为人民币4万元整。签约当天，双方签署了补偿协议，约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币8万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整；于2009年12月13日支付被告人民币274万元整。根据本买卖合同补充条款约定，甲方于收到乙方贷款款项（即人民币290万元整）后3个工作日内，将该房屋交付乙方，交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方，并对物业管理费、水、电、煤气（若有）、电话（若有）、有线电视（若有）等费用进行结算。同时，本买卖合同约定乙方于甲乙双

2023-04-12

424人看过
工资
工程质量有问题工资结算起纠纷

1月4日早上，来自湖北的钱师傅做了一个冲动之举。他来到原来的雇用单位——九龙街的心雕装饰公司门口，用自己摩托车车锁锁住了公司大门。当日9时左右，记者赶到步红花园4~6栋的心雕装饰公司，在警方的介入下，公司大门已经被打开了。钱师傅向记者道出了事情的原委：去年4月份，他在熟人的介绍下来到心雕装饰公司，公司安排他在一业主家中贴瓷砖与做防水层的工作。工程从4月份开始，一直到8月份才完工。截至目前，公司还有6000多元工钱未支付。心雕装饰公司的张老板则说，之所以不给钱师傅工资，是有原因的。当初钱师傅来到公司，公司与他签了协议，协议中规定，如果钱师傅在施工时，没有按照公司的做法，导致业主家遭受损失，钱师傅需要为此承担责任。现在装修是完成了，可是业主家中的地面瓷砖却出现了空鼓现象，卫生间也时常漏水，工程做成这个样子，公司当然不能把剩下的工资付给他。钱师傅一直强调，当初约定，工程结束时，自己要拿到80%的

2023-06-07

384人看过
产品质量纠纷
起诉产品质量纠纷补偿范文怎么写？

一、起诉产品质量纠纷补偿范文怎么写?起诉产品质量纠纷补偿书原告：李x，女，汗族，2006年6月8日生，住济南市xx区xxx路xxx号，电话。法定代理人：马x，女，汗族，1971年6月8日生，住济南市xx区xxx路xxx号，电话。被告：xxx商场，住所：x市xxx路xxx号，电话。诉讼请求1、判令被告赔偿原告医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费等共计100000元。2、判令诉讼费由被告承担。事实与理由原告于2006年3月6日出生。出生后便一直喝在被告商场购买的xx幼儿配方奶粉。2007年5月原告父母发现孩子出现了血尿症状，父母将其送往市儿童医院救治，经医院诊断，孩子病系因肾结石、尿结石导致的急性肾功能衰竭。后来，报纸报道xx幼儿配方奶粉检测出含三聚氰胺并导致肾结石，原告父母将家中留存的几袋xx幼儿配方奶粉送往某质检部门，经查该奶粉含三聚氰胺。现原告父母以xxx商场为被告提起诉讼，请

2023-04-29

224人看过
不可抗力
工程量，工程质量引发结算纠纷

招标工程的中标价在竣工决算时，工程量变更，能否对投标书部分重新计算，还是只计算变更部分？投标书中的材料价格在竣工决算时能否调整？工程施工存在质量问题，如漏水等。工程施工过程中设计变更(建筑形式、功能、建筑标准、实施方式等)。自检资料、签证手续、成品材料合格单不健全。业主特殊需要，而提前占用工程一部分或合同之外的检查、测试。由于不可抗力，反常气候等自然现象，都将引起结算纠纷。另外建设工程项目建设一般周期长、涉及的关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，因此项目的实际工程量与招投标时的工程量相比往往会有一些变化，并产生大量的变更单、签证单。工程结算时，围绕这些变化，承发包双方经常需要投入大量的时间和精力。如果处理不当，极易产生双方的结算纠纷。

2023-06-07

464人看过

工程质量纠纷
为工程质量纠纷辩护

民事诉状被告：山东XXX有限公司，地址：淄博市张店区南丁车站街69号法定代表人：XXX，职务：董事长被告：XXX，男，1958年3月1日出生，汉族，住XXXXXX。被申请人XXX与被申请人之间的施工合同纠纷案：山东XXX有限公司被申请人现答复如下：1。被申请人有严重违约行为，被申请人要求被申请人支付工程款，没有任何事实和法律依据。2007年6月15日和2007年7月26日，被申请人与被申请人签订了两份合同：《氧化铝磨料电热煅烧辊道窑施工合同》和《梭式窑施工合同》。根据《氧化铝磨具电热煅烧辊道窑施工合同》，被申请人承揽了辊道窑的施工任务，并负责工程设计施工、劳务材料承包和调试承包。被申请人根据工程竣工情况分批支付工程款。但从被申请人实际履行情况看，被申请人未按合同约定履行施工合同，在工程结构、建筑材料等方面存在严重违约行为。根据《建设工程质量管理条例》第二十八条：“建设单位必须按照工程设计图

2023-05-02

117人看过
诉讼代理
经济纠纷的解决途径和起诉书范本

经济纠纷的解决途径：1.企业在经济活动中，难免会发生经济纠纷，一旦发生了纠纷，经营者都希望尽快解决，保护自己的合法权益，尽快从经济纠纷官司中解脱出来，将精力集中到经营上去。2.经济纠纷的解决途径有诉讼、仲裁等，大家对诉讼、打官司都比较熟悉，而运用仲裁解决经济纠纷可能不太熟悉。4.仲裁作为解决纠纷的一种途径，在国际经济上普遍被采用，它是双方当事人在纠纷发生前或发生后达成协议并将争议提交到依法成立的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是对当事人具有法律约束力的一种解决经济纠纷的途径，因此说仲裁是解决经济纠纷的好途径。经济纠纷起诉书范本原告：(单位全称、住所地、邮政编码、电话)法定代表人：(姓名、职务、联系地址、电话)诉讼代理人：(姓名、职务、联系地址、电话)被告：(姓名、联系地址、联系电话)案由：诉讼请求：1.责令被告偿还原告货款__元;2.责令被告向原告支付违约金__元;3.责令被告承担本案的诉讼费用

2023-06-14

113人看过
医疗纠纷
医疗纠纷起诉状范本（2023）

范例一控告书控告人：李XX，男，现年35岁，汉族，XX省XX市人，农民，家住XX市办事处院内(死者之夫)。被告人：王XX，男，现年47岁，汉族，XX省XX市人，XX区卫生院院长，家住XX卫生院。请求事项：一、要求XX市人民检察院依法起诉玩忽职守者王XX，追究被告的刑事责任。二、要求XX区卫生院偿付安葬费壹仟元及死者之子XX抚恤金贰仟伍佰元。事实和理由：XXXX年XX月XX日凌晨XX时XX分，控告人之妻张XX因产前大出血被送至XX区卫生院急诊(前胎曾作剖腹产术)，该院院长王XX听取了经管医师吴XX诊断病情后的汇报。吴XX提出由妇产科唯一的医师凡XX参加剖腹产手术的建议，并通知天明即作手术(因当夜停电)。XX月XX日上午X时，被告王XX来到病房见张下肢浮肿已至腹股沟部，宫底在脐下四指，无宫缩等症状，在场保健员朱XX建议即行手术，同日下午5时，产妇全身水肿，宫缩无进展，病情严重，经管医师吴XX建

2023-05-03

162人看过
违约金
如何写建筑工程质量起诉书？

建筑工程质量起诉书原告：某某市某某有限公司法定代表人：申某某经理被告：某某市建筑工程三公司某某分公司法定代表人：尤某某经理诉讼请求1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);3、诉讼费等由被告承担;事实与理由二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在

2023-04-19

257人看过

工程质量纠纷
工程质量纠纷应找哪方

工程质量不合格的，可以向建设局、安监局、质监局等部门报告。工程质量纠纷也可以通过诉讼解决。起诉必须满足以下条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求、事实和理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和人民法院管辖。解决建筑工程质量纠纷的途径解决建筑工程质量纠纷的途径：1、可以与施工单位进行协商，施工单位造成的工程质量问题，则由其承担赔偿责任，并且应当承担由此增加的费用。但是秉着工程质量高于效力原则，发包人仍然需要支付工程款。2、协商不成，可以向人民法院提起诉讼。《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2023-08-08

230人看过
工程款纠纷
工程款纠纷终审后执行申请书范本

工程结束之后，由于工程承接方资金链的问题，导致其无法支付工程款，最终引发诉讼。但是，即使被雇佣方诉讼胜诉，工程承接方仍然不愿意支付工程款，此时就应当申请法院强制执行。那么，工程款纠纷终审后执行申请书范本是怎么样的?工程款纠纷终审后执行申请书范本执行是指法院的执行机构(执行局)依照法定程序，对生效的法律文书确定的给付内容，以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使义务人履行义务的行为。申请人：被申请人：法定代表人：申请人与被申请人劳务雇佣合同纠纷一案，经辽宁省沈阳市中级人民法院作出【20xx】沈民(1)终字第XXX号民事判决书，现被申请人拒不遵照生效判决履行。为此，特申请贵院给予强制执行。执行请求1、请求法院执行被申请人应支付申请人的劳务费50000元;2、请求法院执行被申请人应支付申请人的劳务费50000元的银行同类同期贷款利率计付的银行利息(自20xx年6月15日至20xx年8月26日的

2023-06-04

235人看过
彩礼
婚约彩礼纠纷起诉状范本

一、婚约彩礼纠纷起诉状范本原告顾XX，男，汉族，住所地XX市XX区XX街XX号，身份证号XX被告董XX，女，汉族，住所地XX市XX区XX镇XX路XX号，身份证号XX诉讼请求：判决被告返还原告订婚彩礼28800元，返还原告手链、耳环、戒指、项链(金饰价值合计11500元)。事实与理由：2010年5月份，原、被告经媒人XX介绍相识并确立恋爱关系。经相处，双方都有结婚意愿，原、被告遂在2010年10月1日按照地方风俗举行订婚仪式，并宴请亲朋好友。当日，原告交付被告订婚彩礼28800元;双方还一同至XX金店，由原告购买手链、耳环、戒指、项链交付被告。不久，被告提出悔婚，并拒绝返还彩礼、金饰等。此致XX市XX区人民法院具状人：20**年10月日二、婚约财产返还的条件是什么当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于下列情形，人民法院应当予以支持：(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚

2023-04-14

370人看过
消防
最新消防工程质量责任书范本怎么写

一、最新消防工程质量责任书范本怎么写为贯彻《中华人公民共和国消防条例》和省市消防部门的有关规定，落实“谁主管、谁负责”的消防工作原则，确保物流园区各单位财产和人民生命安全，特签订本责任书。1、责任单位消防管理的基本要求：(1)确定一名主要领导为安全防火责任人，成立安全防火领导小组全面负责本单位的消防工作。按照“谁主管、谁负责”的原则。逐级落实安全防火责任制，按省市消防重点保卫单位暂行规定执行。(2)将消防管理工作纳入议事日程，做到与生产经营同计划、布置、同检查、同总结、同评比。(3)执行国家制定的消防法规，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。(4)消防组织机构健全，责任单位要有一至两名现场兼职消防管理人员，健全各种消防防火制度。(5)积极开展防火宣传工作，提高员工的消防意识。(6)爱护消防设施，定期检查，协助管理单位做好维修保养工作

2023-05-25

200人看过

鉴定结论
一起建设工程合同质量赔偿纠纷案

近日，广东省东莞市中级人民法院再次公开审理了该市丽声制冷工程有限公司(下称丽声公司)与东莞篁胜渔村酒店(下称酒店)之间的一起建设工程合同质量赔偿纠纷案，引起了人们的关注。转自搜狐此案可谓一波三折。3年前，即1999年9月12日，丽声公司与酒店业主汤贵华签订了一份《承揽合同协议书》，约定由丽声公司承建酒店的第二期中央空调工程，总造价为160万元。不料，该项工程在2000年3月完工后，酒店称设备冷凝水盘结露，冷凝水管凝露，冷冻水管结露，风管表面、风口表面结露现象严重，并且日甚一日，而且空调出现漏水等质量问题。为此，双方发生纠纷。不久，双方共同委托广东省质量技术监督局鉴定。该局则指定省制冷协会负责作出一份《质量鉴定报告》，结论是：该项工程实际使用的施工材料与设计所选用的材料不符，施工工艺不符合规范要求，应全面返工。2002年8月，汤贵华以酒店业主的名义起诉丽声公司，要求其赔偿各项损失273.9万

2023-06-09

348人看过
土地管理
山林土地纠纷起诉书范文

山林土地纠纷起诉书范文：原告和被告的：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项：（写明向法院起诉所要达到的目的）。事实和理由：（写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址）。哪个部门管山林土地纠纷山林土地纠纷归什么部门管林业部门和国土部门及集体协商解决1、需要说明的是：不管你家耕种和管理多少年，只要没有确实的证据如林权证、土地划界说明书等证明这片山林是你家承包的，你家也仍然不能对这片山林拥有使用权。2、山林土地纠纷应对办法：（1）要他家的林权证来看，看是否你家的山林确实是在他家的林权证范围内：如果他家有林权证范围不包括你家的山林在内，不用理他。（2）如果他家的林权证上确实注明你家现耕种的山林在他的林权证范围内：找你所在村的村委会、到当地镇政府土地管理部门、县级土地局或林业局、档案馆等处查找与你家这片山林相关的权属证据。（3）如果找到

2023-07-21

288人看过