新房出质量问题但不影响主体结构业主状告败诉-法师兄

新房出质量问题但不影响主体结构业主状告败诉

来源：互联网时间： 2023-06-10 18:44:11 398 人看过

交房时，房子出现渗、漏、裂等质量问题，业主是否可以此拒绝收房向开发商索赔?记者昨日从房管部门获悉，光谷珞喻东路一楼盘业主就以此为由将开发商告上法院，法院最后判决，因为这些房屋质量不属于主体结构或者严重质量问题，业主败诉。

2010年8月，袁女士在珞喻东路这家楼盘买了一套290.88平方米的房，买卖双方约定2010年12月30日前交房。袁女士2011年1月接到开发商电话通知后，3月与开发商物业公司工作人员一起现场验收房屋，结果发现房屋外墙、楼顶存在漏、渗水现象，共计19处问题，袁女士因此拒收新房。开发商随后对袁女士提出的房屋质量问题进行整改，随后共8次查验，袁女士分别以存在多功能顶部小露台以及大露台砂浆保护层开裂、露台需找坡找平等问题为由拒收房屋。直到2012年11月7日才认为房屋主要问题整改基本到位，同意收房。

今年2月，袁女士起诉开发商，认为房屋存在19处漏、渗质量问题，属不能交房使用，要求开发商按照合同规定的总房价的日万分之一，赔偿2010年12月31日至2012年11月7日的逾期交房违约金近17.6万元。

法院表示，根据最高法规定，如果存在因房屋主体结构质量不合格和房屋质量严重影响正常居住使用两类情况，业主可以要求解除合同或者赔偿损失。袁女士所提出的房屋质量问题，在房屋建筑工程中属一般质量问题，没有证据能证明严重影响居住使用，也不影响房屋主体结构，以此为由拒收房屋，不符合法律规定，不予支持。法院认定开发商于2011年1月已达到交房条件，逾期交房的时间为截止到1月31日，开发商需支付这一个月的逾期违约金8000多元。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主委员会
业主委员会主任状告小区居民侵权证据不足败诉

9月10日，浙江省余杭市人民法院良渚法庭对小区业主委员会主任状告小区居民名誉权纠纷案作出一审判决，因原告主张五被告侵害其名誉权，证据不足，故判决驳回原告诉讼请求。原告夏先生（58岁）诉称：本人系转业军人，中共党员，于2006年入住杭州铭雅苑。2007年7月，经合法选举，以最高票当选为该小区第一届业主委员会主任。但是章某等五位小区居民，利用横幅、大小字报、传单、网络、电视、报纸等途径对原告进行人身攻击，侮辱、诽谤原告，编造罢免原告业主委员会职务的理由，煽动不明真相的业主签名罢免原告职务，而且还纠集其他人冲击原告住所，威胁、辱骂原告及其家人，给原告及其家人造成极大的精神痛苦。原告为澄清事实而奔走，遭受了交通费、误工费及其他费用的损失。原告认为，五被告的行为严重侵害了其名誉，降低了原告的社会评价，造成原告极大的精神痛苦，故诉至法院，要求被告：1、停止侵害；2、在铭雅苑东、西两区大门口各张帖道歉信

2023-06-10

212人看过
业主
状告规划局彩云水榭业主终审败诉

小区会所成商用房规划局被告追踪68业主终审败诉将递申诉状位于昆明滇池国家旅游度假区的马可波罗·半岛别墅(彩云水榭)，在业主们购房前，开发商曾承诺将在会所建游泳池、健身房、餐厅等娱乐设施。五年过去了，不仅这些设施不见踪影，业主们还意外发现，会所已被开发商出售，由昆明市规划局修改批复变更为商用房。68名业主感觉被骗，将昆明市规划局告上法庭。近日，昆明中院终审判决，驳回业主的请求。据法院调查，2003年10月30日，规划局在作出审核彩云水榭二期规划行政行为时，认为一期规划审核的会所建筑名称不规范，应当规范为商业用房建筑，并在彩云水榭总平面图中明确规范为商业用房，其行为并非改变彩云水榭一期规划行政许可事项，也不属于重新作出规划许可批复，规划行政许可的内容符合国家建设规范标准，也不违反当时实施的法律规定。因此，法院驳回了刘伟军、寸婕等68人的诉讼请求。拿到判决后，业主们不服，上诉到昆明中院。业主宋先

2023-04-24

108人看过
业主
业主如何应对租房中的质量问题

租房遇到质量问题，业主可以通过协商或诉讼维权。对于保质期内的质量缺陷，可以要求开发商维修。若质量缺陷已严重影响正常居住，则可解除购房合同，并要求开发商承担违约责任。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干问题的解释》规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。租房纠纷如何维权1、房屋租赁纠纷可以进行调解。它是指在第三者的主持下，出租承租双方当事人经过自愿协商，排除争端，达成和解的一种方法和活动。调解的主体可以是基层群众性组织村民委员会和居民委员会。2、仲裁。仲裁是一种准司法活动。仲裁具有“公正及时，程序简便，专家断案，依裁终局”的优势，可以使当事人避免陷入于官司旷日持久的纠缠和身心疲惫的针锋相对之中，房屋租赁纠纷这种方法是一种比较受推崇的争端解

2023-07-02

60人看过
业主
房子出质量问题咋办？业主可申请用保修金

房子在保修期内，物业出现质量问题，应该如何使用物业质量保修金?使用物业质量保修金的条件有哪些?日前，淄博市房产管理局下发《淄博市物业质量保修金退还和使用指南》(下称《指南》)，针对上述问题进行了解答。记者了解到，在保修期内，物业出现质量问题，如果开发企业不履行保修义务或因歇业、破产无法履行保修义务，业主可按规定使用保修金维修房屋。物业出问题可用保修金维修物业质量保修金是指房地产开发企业按照规定比例向物业主管部门交存的、作为保修期内履行保修义务保证的资金。记者了解到，在保修期内，物业出现质量问题需要维修时，开发企业不履行保修义务或者因歇业、破产等原因无法履行保修义务的，可按照规定使用保修金。《指南》进一步说明，如果物业专有部分出现可以使用保修金的情形时，可由相关业主提出保修金使用申请。如果物业共用部位、公用设施设备出现可以使用保修金的情形时，由物业服务企业会同业主委员会向物业主管部门提出保修

2023-06-10

382人看过

业主
房屋质量又出问题，看看这位业主怎么做的

8月，郭女士室内墙面渗水，造成墙面大面积霉变，涂料脱落，发送书面函件要求物业公司派人检查修缮，物业公司没有答复。郭女士自行修理房屋后，便拒绝缴纳小区的物业管理费。为此，该小区物业公司起诉要求郭女士立即支付拖欠的物业管理费。物业公司称，物业公司承担的是小区的物业共用部位和物业共用设施设备的日常维护和管理。而郭女士室内墙面霉变，不属于物业公司服务管理范围，房屋本身的质量问题应由业主向开发商要求维修。并且物业费除了维护服务费外，还有诸如小区保安、小区卫生等费用。即使物业公司没有履行维护服务，郭女士也不能以此为由拒付全部物业费。无锡中院审理后认为，郭女士没有证据证明屋内墙面大面积霉变、涂料脱落是由于房屋公共墙面的渗漏引起的。按照郭女士所在小区住宅使用公约的约定，物业公司对小区的房屋、设施、设备、环境、卫生、案例、保安、公共秩序、绿化等进行统一管理，收取物业管理公共服务费用，物业费不仅指房屋维修服务

2023-05-08

164人看过
业主
房屋质量问题，如何保障业主权益

方法一：直接与开发商协商，采取结算协商的方式。所谓协商解决，是指双方本着公平合理的态度和解决问题的诚意，在平等自愿的基础上，就解决问题交换意见、取得沟通的一种方式。这种方式具有及时、直接、和平的特点。对于纠纷小或信誉好的开发商来说，这种方式可以得到比较满意的效果。购房者在与开发商直接交涉时，应注意以下三个方面：一是准备充分准确、充分的证据和必要的证明材料。二是坚持公平、合理、实事求是的原则。与开发商协商，澄清问题事实，提出自己的合理要求。必要时，可以明确其依据的法律规定，以便尽快解决问题。三是注重及时性。有些问题具有一定的时效性，千万不要盲目的被开发商拖延和盲目的等待。因此，如果证据确凿，事实清楚，如果开发商故意推卸责任，购房者应该果断采取其他方式解决问题。方法二：向消费者协会投诉如果协商解决失败，购房者最好向消费者协会投诉。消费者协会是依法成立的维护消费者合法权益的组织。它是对商品和服务

2023-05-07

218人看过
业主
业主在业主发生质量问题时该如何维权

出现质量问题时业主维权的方式有很多，包括协商、调解、仲裁、诉讼。但是申请仲裁，需签订有效的仲裁协议。如果质量问题严重，影响正常居住，业主可以要求解除房屋买卖合同。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任；出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。一、安置房出现质量问题能不能要求赔偿可以，安置房出现质量问题，但不影响正常的居住使用，可以要求开发商限期内进行修复。双方协商无法解决的情况下也是可以到当地的房管部门进行投诉，必要时可以通过诉讼的方式来解决，在发现了房屋的质量问题后也是需要及时的进行维权，超过了保修期后质量问题会由购房人自行承担

2023-03-23

184人看过
业主
因房屋质量问题业主不缴物业费物业怎么办？

根据法律规定，房屋质量一般是开发商责任，如果业主因房屋质量问题拒交物业费时，而房屋质量与物业公司无关时，业主是不可能以此为由拒交物业费的。一、如何才能拒交物业费可以拒交物业费的情况是：1、没有签合同购房者在买房的过程中不仅需要签订房屋买卖合同，还需要签订物业服务合同，如果业主与物业公司没签物业服务合同，那么也可不交物业费。2、违规收取物业费违规收费的情况在我国各种交易市场都是很常见的现象，物业公司违规收取物业费的乱象屡见不鲜，而业主们多是忍气吞声。其实，如果出现物业公司违规收取物业费的情况，业主完全可以拒交超标的物业费。一般来说，业主与物业公司都签有物业服务合同，如果物业公司未经业委会或业主同意，自行增加服务项目，那么业主完全可以拒交服务费用。3、未经同意而增加服务业主和物业公司是相关合同进行彼此约束的，如果物业公司没有经过业主的同意就增加服务内容，并要求多收取费用的话，那么这种情况业主也

2023-04-10

416人看过

收房
房屋主体结构质量不合格怎样确认不合格的房

一般情况下，所谓主体质量不合格包括三种情况：第一种情况是房屋交付前未经验收；第二种情况，虽然交付前已经验收，但验收不合格。根据法律规定，房屋竣工交付使用前，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等各方对工程质量进行验收，验收合格的应当签署质量合格文件；并申请规划、公安消防、环保部门对房屋进行检查，出具批准文件或者许可文件；最后，建设单位应当向工程所在地建设行政主管部门备案，取得房屋建设工程竣工验收备案表。对于这两种情况，需要特别提醒的是，在办理商品房交接入住手续时，至少要求出卖人出示建设、勘察、设计、施工、监理共同出具的《工程竣工验收报告》和消防验收证明，检查工程是否通过验收。如果卖方不能出示这些文件，说明该项目未经验收或验收不合格，买方有权拒绝收房，由此产生的延期交房责任由卖方承担。出卖人超过约定期限的房屋仍未通过验收的，买受人可以主张解除合同，要求赔偿损失。主体质量不合格的第三种情况是

2023-08-16

63人看过
业主
联名状告海口市住建局福海新城业主终审败诉

商报讯(记者陈文剑)日前，海口中院就海口市福海新城小区业主与海口市住建局、海南衍宏实业投资有限公司房屋登记行政管理纠纷一案作出终审判决，驳回上诉,维持原判。2007年初开始，海口市海甸五东路福海新城小区的业主就两幢18层建筑无端长高两层，并蹊跷办理房产证的情况，向规划、房产、城管等部门反映，但一直没有得到满意的答复。小区业主于2010年5月28日，将海口市住建局、海南衍宏实业投资有限公司(福海新城开发商)告到美兰区人民法院，请求撤销海口市住建局颁发的HK1999233号等房屋所有权证。一审法院以所有权证所载明的面积，并未超出《建筑工程规划许可证》中所载明的面积，故海口市住建局的颁证行为并没有违法之处为由，驳回业主的诉讼请求。随后，业主们向海口中院提起上诉。最后，海口中院作出了驳回上诉，维持原判的终审判决。2011年1月6日，收到终审判决书的福海新城小区业主们表示将继续向海南省高级人民法院反

2023-06-10

421人看过
业主
如何在出现质量问题时保护业主权益

一旦出现质量问题，如何保护业主权益。双方依靠自己的力量进行妥协，相互妥协解决争端。此方法快速、简单、冷静，但应以书面形式记录。2。调解。第三人的介入将促进纠纷双方的相互理解和妥协，最终化解矛盾。当争端各方失去对话的基础时，寻求第三方调解是明智的选择。三。仲裁。它是一种将争议提交仲裁机构进行仲裁的争议解决机制。一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请法院强制执行。4。诉讼。一方当事人向法院提出请求并由法院裁决争议的一种制度。诉讼是最终的、最权威的纠纷解决机制，是当事人维权的最后一道屏障。

2023-05-08

266人看过
举证责任
因举证不能房屋“旧主”起诉新主人败诉

中国法院网讯曹先生没有及时到物业部门领取产权证，不料等他前去领证时，却意外得知房屋已被卖给他人。情急之下，曹先生将房屋的新主人宋女士告上法庭。近日，上海市第一中级人民法院做出终审判决，由于不能充分举证，曹先生的诉讼请求未能获得法院的支持。2000年6月，曹先生与房管单位签订了《上海市公有住房出售合同》，出资购得了位于浦东上南路的一处公房产权。但是由于种种原因，曹先生并没有及时到物业部门领取产权证。没想到这一小小的疏忽，却为曹先生带来了麻烦。2001年底，一名自称曹先生的陌生男子领取了该产权证，并手持该证到中介挂牌。没几天，这套房子就被急于购房的宋女士看中。在简单的协商之后，中介公司与宋女士签订了《公有住房置换协议书》及《房屋售后产权转让合同》，约定将这套房子以人民币13.9万元的价格转让给宋女士。2002年1月8日，宋女士与那名自称是曹先生的男子一起到房地产交易部门办理了这套房子的产权交易

2023-06-10

277人看过

收房
业主不能装修工程质量问题为由拒收房屋

在保修范围内不影响正常居住使用的装修工程质量不是房屋交付的先决条件，业主以装修工程有质量问题为由拒绝接收房屋属于对合同和法律的理解错误，由此而造成的延误房屋交付的责任应由业主自行承担。开发公司住宅楼取得《建设工程竣工验收备案证书》，具备交付条件后，开发公司依据《商品房买卖合同》第九条的规定，为业主们制备了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。开发公司多次电话通知业主办理房屋交接入住手续，并于2005年11月25日以挂号信的方式进行书面通知，要求业主在2005年12月5日前来办理房屋交接手续。业主以房屋装修工程有质量问题为由拒绝办理房屋交接手续，业主提到的房屋乳胶漆、木地板、塑钢窗和采暖系统等质量问题都是《商品房买卖合同》附件三内容中的装修工程，依据建设部建房[1998]102号《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》第五条的规定，上述问题都属保修范围，不影响正常居住使用。

2023-02-24

338人看过
业主
房子质量有问题，业主需赔偿多少钱？

房屋买受人购买的房屋出现质量问题，且该质量问题通过修复等亦无法保证房屋买受人的人身、财产安全及正常居住使用的情形，例如房屋的地基基础工程及主体结构工程等出现严重质量问题，造成地基下沉、房屋倾斜、承重结构变形等，一般难以通过修复办法解决，因此买受人请求解除合同的，人民法院应予准许。但房屋出现质量问题，是否属于严重影响正常居住使用的情形，在实践中情况是非常复杂的，一般做法是由工程质量检测机构进行检测，并根据检测结论进行确认。房屋质量、开发商开发的房屋在建筑材料、设备的使用上或施工操作规程上达不到法定质量标准，是目前最常见也最容易引发纠纷的问题。具体来说包括：主体结构质量不合格，屋面漏雨、墙面脱落，门窗开关不灵或缝隙超过规范规定，有防水要求的地下室漏水，室内上下水滴漏、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线、照明灯具坠落，室内氨、苯、甲醛、放射性氡等有毒有害气体含量超标等等。对于这类房屋质

2023-07-07

279人看过