定作人中途变更承揽工作要求，造成承揽人损失的如何去处理-法师兄

定作人中途变更承揽工作要求，造成承揽人损失的如何去处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 22:18:31 69 人看过

定作人可以中途变更承揽工作的要求，但根据公平原则，定作人中途变更对承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿承揽人的损失。

承揽人按照原要求完成部分工作的，定作人应当支付该部分工作的报酬。由承揽人提供材料的，定作人应当支付完成该部分工作所耗费的材料的价款和保管费。按照新要求需增加材料的，由定作人负担费用。新要求使原承揽工作质量、难度提高的，定作人应当相应增加报酬。因定作人中途变更合同，使工期顺延，因此造成承揽人误工损失的，由定作人赔偿损失。

《民法典》第七百七十七条

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
承揽合同定作人要求不合理的处理

承揽工作的性质就是承揽人按照定作人的要求进行工作，定作人一般通过提供图纸或者技术要求的方式对承揽人的工作提出要求。承揽人应当严格按照定作人的要求进行工作，如果承揽人在工作之前或者工作之中发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理，即按此图纸或者技术要求难以产生符合合同约定的工作成果，在此情况下，承揽人应当及时将该情况通知定作人。承揽人未及时通知定作人的，怠于通知期间的误工损失由承揽人自己承担，造成工期拖延的，给定作人造成损失的，承揽人应当赔偿定作人损失。如果承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理而未通知定作人，仍然按照原图纸或者技术要求进行工作致使工作成果不符合合同约定的，由承揽人承担违约责任，定作人有权要求承揽人修理、更换、减少价款或者解除合同。造成定作人损失的，承揽人应当赔偿损失。定作人在接到承揽人关于图纸或者技术要求不合理的通知后，应当立即采取措施，修改图纸和技术要求。修改完成后，

2023-06-09

270人看过
迟延履行
定作人如何交付承揽物

一、定作人怎样交付承揽物定作人签订承揽合同的目的，在于取得承揽物的所有权，该目的的实现，依赖于承揽人对承揽物的交付。承揽人的交付义务表现为实物交付。交付的方式有三种：一种为定作人自提，一种为承揽人送货，第三种则是委托运输部门或邮政部门代为运送。定作人自提货物的，以承揽人完成工作的地点或承揽人指定的其他地点为交付地点;承揽人送货的，交付地点为定作人指定的地点;委托运输部门运送的，以运输部门接收的地点为交付地点。交付日期的确定原则是：定作人自提货物的，以承揽人通知定作人的提货日期为实际交付日期(该日期必须考虑到定作人必要的途中时间)，定作人逾期提货，应负迟延履行的责任。承揽人运送货物的，以定作人实际接收承揽物的日期为实际交付日期。委托运输部门运输的，以运输部门接收承揽物日期为实际交付日期。如果是分批交货的，如先交主机，后交付附件，则以最后一批交货日期为交付日期。承揽物的交付，应当在合同约定的期

2023-04-14

285人看过
合同成立
承揽人要求定作人协作的定作人可以不履行吗

《中华人民共和国民法典》第七百七十八条：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。一、承揽法律关系有什么法律特征（1）承揽关系的标的是一定的工作成果。承揽关系是完成工作的法律关系，这种法律关系，以承揽合同的设立为前提，合同设立的目的是完成一定的工作，工作完成的标志是工作成果的产生。因此，承揽注重的是工作成果，而不是工作本身。承揽关系的标的是工作成果而不是工作过程。当然，工作成果的取得无疑要通过承揽人付出一定的劳务，但承揽法律关系却不是提供劳务。承揽人如果仅仅进行工作而没有工作成果，对于定作人来说就没有任何意义。（2）承揽关系的标的具有特殊性。承揽关系的标的是一定的工作成果，但这个工作成果在合同订立时却是不存在的，而是要通过承揽人的承揽行为来完

2023-04-06

492人看过
诉讼代理
承揽人应按定作合同如期完成工作

2001年6月15日，原、被告签订《新大楼铝合金门窗安装协议》，被告的新大楼四层铝合金门窗安装工作由原告承揽，由原告提供材料，报酬为每平方米130元。协议规定：第一层（第一期）的完工期限为2001年7月1日、以后每期工期为20至25天即第二层（第二期）的完工期限为2001年7月26日、第三层和第四层（第三期）的完工期限为2001年8月20日。报酬分期支付。在每期完工验收合格后付清该期报酬。原告安装了第一层、第二层后，被告依约支付了第一期、第二期的报酬。第三层的安装，原告拖到2002年5月底才完工。第四层的铝合金门窗，原告只安装了四周边框，至今一直未完工，致使被告对第四层房屋无法使用。被告多次催促原告早日完工未果。令被告意想不到的是，原告不但不来完工，反于2002年8月7日以被告拖欠报酬为由申请法院对被告厂的设备采取保全措施予以查封。被告不知用法律维护自已的合法权益，委曲求全地付了第三层的报

2023-06-09

123人看过

劳务外包
承揽人工作受伤定作人要不要赔偿

承揽人工作受伤，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外。一、承揽合同属于劳务外包吗承揽合同与劳务外包没有必然的联系，因此承揽合同不属于劳务外包。《民法典》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。二、承揽人应当按照法律的规定承担哪些义务承揽人的义务按照法律的规定归纳为承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作；承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料并接受定作人检验；承揽人在工作期间，应当按受定作人必要的监督检验；承揽人应当按照定作人的要求保守秘密等。三、加工合同怎么写?起草加工合同应当写明合同主体，承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、履行期限、

2023-04-04

186人看过
损害赔偿
合同定作人如何监督检查承揽工作

根据承揽工作的性质，承揽人是按照定作人的要求完成一定工作的，因此，定作人有权在工作期间对承揽的工作进行必要的监督检验，这是也保证工作质量，预防工作成果瑕疵的必要措施。监督检验主要是指对进度、材料的使用、是否符合图纸或者技术要求等方面是否符合合同约定和定作人的要求。本条的规定确认了定作人的监督检验权，但同时又为定作人行使该权利规定了两个条件：一、定作人的监督检验必须是必要的。这里必要的含义是指，如果合同中已经约定定作人监督检验的范围的，定作人应当按照约定的内容按时进行检验。如果合同中未约定检验范围的，定作人应当根据承揽工作的性质，对承揽工作质量进行检验，如承揽人是否使用符合约定的材料、承揽人是否按照定作人提供的图纸或者技术要求工作。如果定作人发现承揽人的工作不符合约定，可以要求承揽人返工、修理或者更换。二、定作人的监督检验行为不得妨碍承揽人的正常工作。定作人有权对承揽工作进行监督检验，但根据

2023-06-05

418人看过
连带赔偿责任
承揽人造成第三人损失谁负责

若承揽人因工作原因造成第三人损失的，一般应当由发包方对第三人的损失负责，若承揽人有重大过失或者故意，发包方可以向其追偿。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定，雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。承揽人将工作交给别人后定作物有瑕疵由谁负责根据承揽合同的性质，承揽人应当在约定的期限内提供符合定作人要求的工作成果，承揽人对工作的完成承担全部的责任，即使承揽人根据本条规定将辅助性工作交由第三人完成，也要对整个的工作负责。第三人完成的工作不符合定作人的要求，承揽人应当向定作人承担违约责任。第三人的工作不符合主要表现为未及时完成承揽人交给的辅助工作、完成的质量和数量不符合定作人的要求或者合同的约定。第三人未及时完成工作致使工作成果迟延交付的，承揽人应当承担迟延交付的违约责任，第三人完成的工作质量不符合要求的，承揽人应当负

2023-08-13

458人看过
法律综合知识
承揽合同中，定做人不予协助致使承揽工作无法完成的，怎样处理？

在实践中，承揽合同的定做人不履行协助义务致使承揽工作无法完成的，承揽人首先应当催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行。顺延履行期限的计算应当自定做人不履行协助义务之日起，至定做人恢复履行义务之日截止。如果定做人在承揽人确定的合理期限内仍然在实践中，承揽合同的定做人不履行协助义务致使承揽工作无法完成的，承揽人首先应当催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行。顺延履行期限的计算应当自定做人不履行协助义务之日起，至定做人恢复履行义务之日截止。如果定做人在承揽人确定的合理期限内仍然不履行其协助义务的，则承揽人有权解除合同。

2023-06-09

245人看过

格式合同
定作人可以中途变更工作要求吗

一、定作人可以中途变更工作要求吗根据民法典的规定，定作人有权中途要求承揽人变更工作要求，但因变更工作要求对承揽人造成损失的，定作人应当承担损失赔偿责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百七十七条：定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。二、定作人可以随时解除承揽合同吗定作人可以随时解除承揽合同，但要赔偿承揽人的损失。如果承揽人未经定作人同意，将其承揽的主要工作交由第三人的，定作人也可以随时解除承揽合同，就不必赔偿承揽人的损失。三、承揽合同的内容有哪些承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。承揽合同的主体是双方当事人，即定作人和承揽人，定作人的主体资格原则上不受限制，公民、法人及其他经济组织均可成为定作人;承揽人作为主体要有合法资格。承揽合同当事人既可以口头约定合同的内容，也可以采用书面形式。实践中，公

2023-06-15

181人看过
保证
定作人和承揽人的关系

承揽人的义务包括按约完成承揽任务并交付工作成果、以自己的设备、技术和劳力亲自完成约定工作、妥善保管并合理使用定作人提供的原材料等；定作人的义务有按约定提供材料或检验承揽人所提供材料的义务、协助的义务、受领承揽人所完成工作成果的义务、支付报酬的义务。一、承揽人需要亲自完成哪些工作？承揽人应当亲自完成的工作是：（1）以自己的设备、技术和劳力完成主要工作；（2）按照约定选用材料并接受定作人检验；（3）按照约定时间向定作人交付该工作成果并提供必要的技术资料；（4）妥善保管定作人提供的材料；（5）按照定作人的要求保守秘密。二、民法典规定承揽合同有哪些种类？承揽合同是一种合同类型，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同，《民法典》第七百七十条规定承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《民法典》第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承

2023-03-28

99人看过
连带赔偿责任
定作人承揽人是什么

定作人指承揽合同中要求承揽人完成一定工作，接受其工作成果并支付报酬的一方。除一般的行为能力要求外，法律对定作人的资格并无特别限制，定作人可以是自然人，也可以是法人。承揽人，又称“承揽方”。是指承揽合同中以自己的设备、技术和劳力独立完成约定工作并向对方交付工作成果的当事人。一、承揽关系有什么特点1、承揽关系中，定作方与承揽方自始至终的地位均平等，不存在有人身依附关系。2、承揽方可以将承揽合同的部分工作交付第三人完成，也可以雇佣他人共同或与人合伙完成承揽工作。3、是按合同完成某项工作，承揽合同的标的，表现为物化的劳动成果，而不是承揽人劳动的本身。这种物化的劳动成果按承揽工作的类型不同，可分为劳动力的劳动成果，脑力劳动的成果，复合型劳动成果。4、承揽关系的报酬是确定或可以按约计算的，但是否能获利益是不确定的。二、定作人责任在实践中承担的形式有哪些第一，定作人承担替代赔偿责任。第二，定作人与承揽人

2023-06-23

461人看过
合伙人
承揽人和定作人有何区别

一、承揽人与定作人的区别承揽人和定作人的区别在于承揽人的义务包括按约完成承揽任务并交付工作成果、以自己的设备、技术和劳力亲自完成约定工作、妥善保管并合理使用定作人提供的原材料等；定作人的义务有按约定提供材料或检验承揽人所提供材料的义务、协助的义务、受领承揽人所完成工作成果的义务、支付报酬的义务。二、承揽人受伤谁承担责任承揽人在完成工作过程中造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。在承揽合同中，承揽人作为平等的合同主体，对其行为的后果应该依法自行承担。承揽方在承揽工作中所发生的伤害事故，其责任应当由自己承担或者由其合伙人与其共同承担。《人身损害赔偿司法解释》第十条规定承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的赔偿责任。承揽合同以完成一定工作为目的承揽合同中的承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，定作人

2023-06-15

292人看过

法律综合知识
承揽工作致人损伤责任谁担

一、承揽工作致人损伤责任谁担承揽人受伤一般是由承揽人自己对其损害承担责任，定作人只有在对定作、指示或者选任具有过失时，才会承担与其过失相应的赔偿责任，其他情形下的，如果发生了承揽人受伤，定作人对其损害都不需要承担责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。二、承揽合同纠纷管辖范围是什么承揽合同纠纷管辖范围是合同履行地的人民法院或者是被告住所地的人民法院，同时当事人可以协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。《民事诉讼法》第二十四条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十五条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择

2023-11-03

321人看过
法律综合知识
定作人要求不合理时承揽人有哪些义务

一、定作人要求不合理时承揽人有哪些义务签订承揽合同后，承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。《中华人民共和国民法典》第七百七十六条：承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。二、定作人的监督检验权所谓定作人的监督检验权，是指在承揽工作期间，定作人可以对承揽人的工作进行必要的监督检验的权利。定作人订立承揽合同的目的，在于获得承揽人交付符合合同约定的工作成果。在承揽合同的履行过程中，为了预防承揽人在工作过程中可能出现利用其自身技术、经验优势而为的种种欺诈以及承揽人最终交付的工作成果可能存在瑕疵，法律特别赋予定作人对承揽工作的监督检验权。但是，定作人应当在合理的范围内行使监督检验权：（1）定作人所为的监督检验应当是必要的。通常情况之下，定作人的监督检验权的内容主要包括：①对承揽人使用的材

2023-06-15

203人看过