交通工程延误工期应如何应对-法师兄

交通工程延误工期应如何应对

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-13 08:00:22 182 人看过

交通工程项目若发生逾期交付的情况，当事各方应首先进行友好磋商以解决问题，如未能达成一致则可依据相关法律法规约定进行违约金支付。

对于合同当事人而言，必须严格依照合同条款履行各自的权利与义务，违反或未按照契约约定进行履约的行为，将会面临继续履行、采取必要补救措施并赔偿受害人经济损失的沉重责任。

此外，关于合同价款的支付问题，当有任一方不按规定履行付款义务或者酬劳费用的支付义务时，另一方可向其提出强制请求，要求其按照合约规定支付相关款项。

实际上，双方常常会就此设定一种名为“滞纳金”的赔付额度，其主要用于对合同履行过程中出现的延迟履行合同义务的行为进行违约责任的追讨。

然而，唯有在一方当事人无视合同约定，造成合同无法继续履行的情形下，他／她才有可能需要承担这部分违约金。

假如合同得以正常履行，我们通常参考“滞纳金”的标准来追究违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条

损害赔偿范围，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同内容
停工期间员工应如何应对？

工厂停工，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。在停工停产的第一个工资周期内，工厂还是按原工资待遇支付工资，之后的时间，工厂可以按照基本生活费的标准向职工支付工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准另外工厂停工停产期间的五险一金，全部由工厂承担。工厂拆迁员工怎么补偿工厂拆迁，用人单位与劳动者协商解除劳动合同的，用人单位应当按照劳动者在该厂的工作年限支付经济补偿。因工厂拆迁，劳动合同约定的单位发生变化，劳动者不希望搬走的，根据《劳动合同法》第四十条第三项的规定，劳动合同签订时的依据客观情况发生重大变化，劳动合同无法履行，用人单位与劳动者协商结果，未能就劳动合同内容的变更达成协议的，解除劳动合同。用人单位应当向劳动者支付经济补偿。《工资支付暂行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按

2023-07-03

261人看过
法律综合知识
交通事故工期延误的法律依据：误工期如何计算？

患者因伤致残需要治疗，医疗机构需提供相关证明以确定误工时间。误工费的计算需根据受害人的误工时间和收入状况确定，有固定收入的按实际减少的收入计算，无固定收入的参照相同或相近行业上年度职工平均工资计算。若受害人不能提供最近三年的平均收入状况，可参照相同或相近行业上年度职工平均工资计算。误工费赔偿金额的计算公式为：误工费赔偿金额=误工收入×误工时间。需要治疗医疗机构提供相关证明来确定误工时间。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。2、误工费需要根据受害人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的，误工费按照实际减速少的收入计算；无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算。3、受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地或事故发生地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。4、误工费赔偿金额的计算公式可以表述为：误工费赔偿金额＝误工收入X误工时间。误工费计算规则

2024-03-14

299人看过
法律综合知识
交通肇事者应该如何赔偿对方的误工费

一、交通肇事者应该如何赔偿对方的误工费交通事故中的误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。误工时间由医院出具证明。二、交通事故赔偿责任的承担方式交通事故赔偿责任的承担方式如下：1．负事故全部责任的，将承担100％的赔偿责任；2．负主要责任的，将承担70％的赔偿责任，负次要责任的，承担30％的责任；3．负同等责任的，将承担50％的赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行

2023-07-12

145人看过
劳动者
建筑公司拖延工程款如何应对？

劳动报酬是劳动者应当获得的报酬,用人单位拖欠或未足额支付劳动报酬的,劳动者可依法向劳动主管部门或法院申请支付令。建议先进行协商,协商无果可前往当地劳动主管部门申请劳动仲裁。建议先进行协商。如果协商无果，可以直接前往当地劳动主管部门申请劳动仲裁。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。协商无果，劳动仲裁解决！根据我国《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，应当通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。然而，如果协商无法解决问题，劳动者可以依法申请劳动仲裁。劳动仲裁是一种解决劳动争议的法定途径，具有强制执行力。在劳动仲裁过程中，仲裁庭依法对争议进行审理，并依法作出裁决。如果裁决结果不服，当事人可以依法向人民法院提起诉讼。此外，我国《劳动法》还明确规定了劳动仲裁裁决为终局裁决，对裁决不

2023-11-21

332人看过

不可抗力
工程的延期索赔应如何处理

工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。工程延期的原因1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6、发生不可抗力。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备

2023-08-09

167人看过
法律综合知识
房建工程工期延期申请应该如何操作

第一部分，我们将介绍关于工程延期处理程序的相关事宜，具体步骤如下：首先，作为承包商，您需于合同所规定的有效期限之内，采用书面方式向监理工程师正式提出申请并递交一份详尽完整的申诉报告。其次，监理工程师收到此报告之后，会立即展开深入调查并核实相关情况，从而精确地计算出工程延期所需的具体时长。此外，当延期事件圆满解决之后，承包商还需在合同约定的期限内，向监理工程师提交一份最终的详细报告。最后，监理工程师将对这份报告进行全面审查，并与业主以及承包商共同协商，以确定此次延期事件所需的具体延期时长。第二部分，我们将列举出五种特殊情况下，建设单位必须依照国家相关规定办理申请批准手续的情况：首先是在需要临时占用规划批准范围之外场地的情况下；其次是可能会对道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施造成损害的情况；再者是需要临时停水、停电或者中断道路交通的情况；另外还有需要进行爆破作业的情况；最后则是法律、法规明确

2024-07-28

393人看过
法律综合知识
工期延期应该如何索赔

工程施工的话是有一定的施工期限的，双方要按照合同协议履行，但是很多时候出现拖延工期的情况，违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-05-13

232人看过
不可抗力
工期延误应急处理方案

出现工期延误以后要工期延误的实际情况，如果是因为双方协商改变工程量、设计，而且双方同意工期顺延，或者是因为不可抗力导致的，那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误，这是消费者违约在先，消费者应当赔偿违约金。如果都不是以上情形，而是由于第三方公司自身原因导致不能按期完工，属于第三方公司违约，第三方公司应向消费者支付违约金。工期延误违约金怎么扣的工期延误违约金是实际损失的30％。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前

2023-07-01

65人看过

误工费
交通航班延误误工费是如何赔偿？

一、交通航班延误误工费是如何赔偿？关舱门后旅客常常会遇到被告知因流量控制或者其他原因，飞机正在等待塔台通知，起飞时间待定。被“憋”在机舱中的感觉十分难受，而漫长的等待更让旅客不满机坪延误时，旅客在此等待过程中，机组应该做些什么呢?机组应每30分钟向旅客告知一次航班动态信息，包括延误原因、预计延误时间等。机坪延误超过2小时(含)，机组应为客舱内旅客提供饮用水和食品。如果航空公司未按要求进行机坪长时间延误处置的、未能按要求提供航班延误旅客服务的，未按要求进行大面积航班延误处置的，有以上行为之一，由民航地区管理局责令改正，并处2万元以上10万元以下罚款。二、天气、突发事件等因素延误费用旅客自理由于机务维护、航班调配、机组等航空公司自身原因，造成航班在始发地延误或取消，航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务。由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非航空公司原因，造成航班在始发地延误或取消

2023-06-16

198人看过
工资
如何应对工人工资的拖延支付？

拖欠工钱不给，劳动者可以通过下面的方法解决：1、到劳动行政部门举报；2、也可以直接申请仲裁；3、如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉；4、根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。劳动监察大队会对此立案，留下当事人的基本资料，然后去公司调查了解，事情属实，工作人员出面调解，并警告当事人公司的行为已违反劳动法，遇到拒不执行的公司工作人员会强制执行。欠工钱不给找什么部门？拿不到工钱可以向劳动行政部门投诉解决。投诉的解决的优点是，一旦用人单位是接到劳动行政部门的处理通知的，如果没有特别的原因，用人单位在劳动行政部门的压力下就可能会及时支付劳动者的工资，这样劳动者可能用最短的时间，最低的成本解决拖欠的工资问题。因此，这种方式在处理拖欠工资时，一般情况下可以首先选择。但是，如果劳动者的请求复

2023-07-18

89人看过
法律综合知识
延长假期应对疫情的工资如何算

一、延长假期应对疫情的工资如何算如果企业延长假期来应对疫情，在一个工资支付周期内工资仍然按照劳动合同的约定来算；超过一个工资支付周期，按该省规定的办法来发放生活费；如果复工的，则按不得低于当地最低工资的标准来算。《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》二企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。二、工伤期间的工资和奖金如何计算工伤职工停工留薪期原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付

2024-01-20

52人看过
法律综合知识
延期审理如何应对

一、延期审理如何应对延期审理的，会继续羁押。一般情况下，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。如果是案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。二、可以法庭延期审理的情形1．发现事实不清、证据不足，或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，需要补充侦查或者补充提供证据的；2．被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，需要补充侦查进行查证的；3．发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽不需要补充侦查和补充提供证据，但需要补充、追加或者变更起诉的；4．申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门知识的人出庭提出意见的；5．需要调取新的证据，重新鉴定或者勘验的；6．公诉人出示、宣读开庭前移送人民法院的证据以外的证据，或者补

2023-07-25

299人看过

法律综合知识
别墅延期交房业主问题应如何应对

若商品房开发企业未能在预定日期交付房屋，则将被视为延期交房行为。根据购房合同中的相关条款，开发商应承担相应的违约责任。当开发商出现延期交房情况时，购房者有权进行催告，若开发商在三个月的合理期限内仍未履行义务，购房者可依法请求解除购房合同。在此基础上，购房者在法律规定的期限内，有权要求解除合同，同时向开发商索回房价款项、利息以及赔偿损失。然而，如果延期交房是由于不可抗力因素所导致，那么开发商无需承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2024-08-06

249人看过
法律综合知识
被追尾对方全责应该如何处理误工费交通费

一、被追尾对方全责应该如何处理误工费交通费车被撞对方全责，如果产生合理的交通费和误工费的，应当按照实际损失进行赔偿。因交通事故而造成的人身、财产损失，应该进行赔偿，而其中的财产损失就包含了交通费和误工费。所以，如果因交通事故而产生了交通费和误工费的，可以按照实际的损失要求责任方予付赔偿。《民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、被追尾对方全责误工费交通费多久到被车撞伤后一般半个月左右能得到赔偿。如果只是一般的车损，没有人员伤亡，且事故责任明确的话，的确在10天之内赔款就能够到账，像一万元以下的赔款可能一天内就能到账，三万元以下的赔款可能三天内就到账。三、被追尾对方全责误工费的证据有哪些

2023-12-07

217人看过